5. Обязательства Заказчика
5.1. При необходимости выдать представителю Подрядчика доверенность на оформление всех необходимых документов для открытия, продления/закрытия Разрешения на производство земляных работ (Ордера на производство земляных работ).
5.2. При необходимости передать Подрядчику Строительную площадку путем подписания Сторонами Акта приема-передачи.
5.3. При внесении по своей инициативе изменений в утвержденное Техническое задание после его передачи Подрядчику возместить Подрядчику все обоснованные затраты, понесенные последним в связи с внесением изменений, и уточнить, по согласованию с Подрядчиком, стоимость и сроки выполнения Работ, что оформляется соответствующими дополнительными соглашениями.
5.4. Осуществлять строительный контроль за производством Подрядчиком Работ.
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением Работ по настоящему Договору вправе осуществлять такой контроль и надзор собственными и (или) привлечёнными силами, а также заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых Работ с третьими лицами.
5.5. При необходимости обеспечить оформление пропусков и разрешений для въезда персонала, техники и автотранспорта Подрядчика на Строительную площадку.
5.6. Производить приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.7. Обеспечить финансирование производства Работ, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими условиями настоящего Договора.
6. Цена Договора
6.1. Цена Договора указана в Сводном сметном расчете (Приложение № 2).
6.2. Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены в одностороннем порядке. Изменение цены Договора возможно в том случае, когда Заказчик вносит изменения в Техническое задание. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания Дополнительного соглашения к Договору.
6.3. В случае, когда в результате изменения стоимости материалов, фактические расходы Подрядчика на выполнение Работ, обеспечение материалами оказались меньше либо больше тех, которые учитывались в Сводном сметном расчете (Приложение № 2) при определении цены Договора, изменение цены Договора происходит по согласованию Сторон, путем подписания дополнительного соглашения при условии предоставления Подрядчиком подтверждающих документов об изменении стоимости материалов.
6.4. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и (или) материалов.
6.5. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации. При этом Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие их оплату.
7. Порядок расчетов
7.1. Заказчик после подписания настоящего Договора имеет право перечислить Подрядчику аванс в размере и в сроки, указанные в пункте 7 Технического задания (Приложение № 1).
7.2. Оплата выполненных Работ по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании выставленного Подрядчиком счета. Размер оплаты уменьшается на сумму выплаченного аванса до полного погашения.
Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, но не ранее передачи Подрядчиком результата Работ в соответствии с пунктом 2.5 Договора.
7.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, не подтвержденных соответствующим Дополнительным соглашением Сторон, оплачивается Подрядчиком за свой счет.
7.5. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Датой осуществления оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
7.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по Договору на величину пени и штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, материалы, конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается продолжительностью 2 (два) года с момента исполнения обязательств по пункту 3.2. Договора.
Подрядчик выполняет Гарантийные работы по настоящему Договору в период установленного настоящим Договором гарантийного срока.
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение на основании акта, фиксирующего дефекты.
В случае выявления дефектов при эксплуатации Объекта Заказчик в устной или письменной форме информирует Подрядчика об обнаружении дефектов. После получения от Заказчика извещения об обнаружении дефектов Подрядчик обязан:
обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 3 (трех) часов со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;
выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникших дефектов и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 2 (двух) дней со дня получения извещения Заказчика;
направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения не позднее 5 (пяти) дней со дня получения извещения Заказчика.
Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в указанные Заказчиком сроки.
8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
8.6. Гарантийный срок на материалы и оборудование равен гарантийному сроку на материалы и оборудование, установленному предприятиями – изготовителями.
8.7. Гарантийный срок на выполненные работы по благоустройству устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
9. Обеспечение материалами и оборудованием
9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на Строительной площадке материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ по Объекту до сдачи Объекта по соответствующему акту, указанному в пункте 4 Технического задания (Приложение № 1). Подрядчик обязан за свой счет обеспечить поставку всех импортных материалов до Строительной площадки, выполнить все формальности для таможенного оформления и заплатить все необходимые таможенные пошлины и сборы.
9.2. Все поставляемые для выполнения Работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть получены Подрядчиком от поставщиков до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
В случае использования Подрядчиком, либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками импортного товара (материал) Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого товара завершено. В случае отказа от предоставления или непредставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания соответствующих приемо-сдаточных документов, включая Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
Подрядчик обязан предоставить и использовать для выполнения Работы материалы, принадлежащие ему на праве собственности.
9.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет Подрядчик до момента сдачи Объекта по соответствующему акту, указанному в пункте 4 Технического задания (Приложение № 1).
9.4. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на Строительную площадку.
9.5. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на Строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи (акте Приемочной комиссии по форме №КС-14, акте Рабочей комиссии по форме №КС-11).
Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Документации либо оборудование непригодно для использования в составе Объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки:
приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;
устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;
компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.
10. Порядок выполнения работ
10.1. Подрядчик ведет Общий журнал работ (форма № КС-6), в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Подрядчик ведет Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А), в котором отражаются Работы по Объекту на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в Общем журнале работ и в Журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.
Подрядчик исполняет полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в журналы ведения Работ на Объекте, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устраняет обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.
Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлениями Госкомстата России, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства Работ по настоящему Договору.
Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в Общий журнал работ (форма № КС-6) замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.
10.3. В случае нарушения пункта 10.2. Подрядчик за свой счет обязуется вскрыть и устранить все замечания Заказчика.
10.4. Заказчик назначает своих представителей на Объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку Работ, строительный контроль за их выполнением и качеством Работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и Техническому заданию, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления Работ, а также запрашивать у Подрядчика сведения и документы, которые касаются вопросов, подлежащих контролю.
Подрядчик обязан ответить на запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения. Запросы и ответы на них направляются Сторонами в письменной форме.
10.5. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат Техническому заданию. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
увеличить или сократить объем любых работ, включенных в Договор;
исключить любые работы;
изменить характер или качество, или вид любой части работ;
выполнить дополнительные работы любого характера, необходимые для завершения Работ по Объекту.
10.6. Все затраты, связанные с исправлением выполненных Работ при использовании Подрядчиком неоформленной и (или) оформленной ненадлежащим образом Документации, компенсируются Подрядчиком за свой счёт.
10.7. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
По окончании выполнения Работ Подрядчик передает в течение 1 (одного) месяца Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления Работ и сохраняемых до его окончания.
10.8. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в счет цены Договора.
10.9. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения Работ. В процессе проведения Работ и после их завершения, собственными силами и в счет цены Договора обеспечивает:
систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;
производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;
заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения цены Договора.
10.10.Заводские приемо-сдаточные испытания электротехнического оборудования обеспечиваются Подрядчиком с участием в комиссиях представителей Заказчика.
10.11.Подрядчик письменно информирует Заказчика о готовности оборудования к проведению приемо-сдаточные испытаний на заводе не позже, чем за 10 (десять) календарных дней до их начала. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об испытаниях сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в испытаниях.
Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляются протоколами. Делегированные представители Заказчика имеют полномочия подписать протоколы приемо-сдаточных испытаний.
10.12.Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания смонтированного оборудования проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний.
10.13.Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.
10.14.Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем Объекта.
11. Приемка работ
11.1. Сдача-приемка Работ (этапа Работ) по настоящему Договору осуществляется в соответствии с Графиком производства Работ (Приложение № 3).
11.2. Допускается ежемесячная приемка выполненных и предъявленных Заказчику части Работ.
11.3. Подрядчик в день завершения Работ (этапа Работ), согласно Графику производства Работ, направляет Заказчику уведомление о готовности Работ (этапа, очереди, пускового комплекса Работ), Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Исполнительную документацию.
Работы, выполненные с отступлениями от Документации, к приемке не предъявляются.
11.4. Приемка выполненных Работ (этапа Работ) Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Исполнительной документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные Работы (этапы Работ), подписать Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), и возвратить Подрядчику по 1 (одному) экземпляру каждого документа или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ.
11.5. После устранения Подрядчиком за свой счет всех замечаний, претензий в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и направляет их Подрядчику.
11.6. До момента подписания Сторонами соответствующего акта, указанного в пункте 4 Технического задания (Приложение № 1), Подрядчик обеспечивает сохранность оборудования, материалов, результата Работ/этапа Работ, Объекта.
11.7. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы.
11.8. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Подрядчик обязан приостановить их, поставив незамедлительно (в тот же день) об этом в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ.
11.9. О необходимости проведения приемки скрытых этапов работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до проведения приемки. В случае неявки уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик обязан приостановить дальнейшее выполнение Работ до момента приемки скрытых работ Заказчиком. При этом срок выполнения Работ продлевается на все время приостановления Работ Подрядчиком.
11.10. Использование Заказчиком для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого Объекта, Работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части Объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
11.11. О завершении Работ на Объекте, подготовленном к вводу в эксплуатацию, и с целью создания Приемочной (рабочей) комиссии Подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней с момента завершения Работ на Объекте. По результатам работы Приемочной (рабочей) комиссии оформляется соответствующий акт.
12. Ответственность Сторон
12.1. За нарушение сроков выполнения Работ/этапа Работ, в том числе сроков устранения недостатков в Работах/этапах Работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от стоимости невыполненных Работ (работ по устранению недостатков) за каждый день просрочки.
12.2. В случае превышения сроков выполнения Работ/этапов Работ свыше 30 (тридцати) дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты, в дополнение к пункту 12.1. Договора, штрафа в размере 10 (десяти) % от стоимости невыполненных Работ.
12.3. В случае превышения сроков выполнения Работ/этапов Работ свыше 60 (шестидесяти) дней Заказчик дополнительно к санкциям, оговоренным в пунктах 12.1., 12.2. настоящего Договора, вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 5 (пяти) % от стоимости невыполненных Работ.
12.4. В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил допущенные недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика, либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, вправе требовать с последнего штраф в размере 30 % стоимости Работ по устранению недостатков.
12.5. Подрядчик несет ответственность:
за нарушение порядка продления/закрытия Разрешения на производство земляных работ (Ордера на производство земляных работ);
за производство работ после окончания срока действия Разрешения на производство земляных работ (Ордера на производство земляных работ);
за ведение работ без Разрешения на производство земляных работ (Ордера на производство земляных работ)
в размере штрафных санкций согласно действующему законодательству РФ.
12.6. При нарушении Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.17. Договора Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты:
за невывоз (неполный вывоз) Подрядчиком отходов и/или мусора в сроки, установленные пунктом 4.17. Договора - штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;
за несвоевременное освобождение Строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества - пени в размере 0,2 % от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства.
12.7. В случае возбуждения в отношении Заказчика производства по делу об административном нарушении, в том числе по указанным в пунктах 4.10., 4.11., 4.12., 12.5. основаниям, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик вправе участвовать в административном производстве на стороне Заказчика.
В случае привлечения Заказчика к административной ответственности Заказчик вправе удержать сумму штрафа в полном объеме с Подрядчика из причитающихся ему денежных средств по Договору, предварительно уведомив об этом Подрядчика и только после вступления постановления о наложении штрафа в законную силу.
12.8. Подрядчик не имеет право продавать или передавать строящийся или построенный Объект или его часть, а также Документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
12.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, указанных в пунктах 4.5., 4.7., 4.10., 4.19., 4.23., 17.1., 17.5. настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 5 (пяти) % от стоимости Работ за каждый такой случай неисполнения или ненадлежащего исполнения таких обязательств.
12.10.Подрядчик вправе за неисполнение Заказчиком обязательств по оплате согласно пункту 7.2. Договора начислить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неоплаты, но не ранее 60 дней с момента неисполнения обязательства по оплате. Начисленные пени не должны превышать 10 (десять) процентов от суммы неоплаты.
12.11. Срок уплаты пеней и штрафов за неисполнение обязательств по Договору составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня получения претензии.
12.12. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).
12.13.Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.
12.14.Если Техническим заданием (Приложение № 1) предусмотрено обеспечение исполнения Договора, то Подрядчик обязуется внести в пользу Заказчика обеспечительный платеж в размере и сроки, установленные Техническим заданием (Приложение № 1). В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по уплате неустойки и возмещению убытков Заказчик вправе зачесть соответствующую сумму в счет уплаты неустойки и возмещения убытков из суммы обеспечительного платежа.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.2. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, в течение 10 (десяти) календарных дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
13.3. В случае не предоставления одной Стороной другой Стороне указанных в пункте 13.2. настоящего Договора доказательств, соответствующая Сторона не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
14. Порядок разрешения споров
14.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
14.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок рассмотрения споров. Претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 (тридцати) дней с момента получения претензии.
15. Порядок изменения и расторжения Договора
15.1. В случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации Объекта исполнение настоящего Договора приостанавливается. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании выставленного Подрядчиком счета.
Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации Объекта.
15.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
15.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления в случаях:
просрочки выполнения Работ Подрядчиком по Договору/этапам Работ в сумме более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
задержки Подрядчиком начала выполнения Работ по этапу Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения этапов Работ;
несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
прекращения действия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске Подрядчика/субподрядчика к соответствующим видам работ;
ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;
в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления о расторжении настоящего Договора.
При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат.
15.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора (помимо случаев, указанных в пункте 15.3. настоящего Договора), о чем направляет письменное уведомление другой Стороне. Настоящий Договор прекращается по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком данного уведомления.
15.5. В случае расторжения Договора Подрядчик обязан:
15.5.1. Незамедлительно прекратить выполнение работ на Объекте, поставку оборудования и материалов после получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
15.5.2. В течение 10 (десяти) дней с даты получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора:
передать Заказчику результат незавершенных работ на Объекте, поставленные на Объект оборудование и материалы, и оформленную надлежащим образом приемо-сдаточную документацию: Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Документацию;
передать Заказчику Документацию;
вывезти со Строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы и передать Строительную площадку Заказчику.
15.5.3. В срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня передачи результата незавершенных работ по Акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 возвратить Заказчику денежные средства, полученные Подрядчиком в качестве аванса по Договору и неизрасходованные до момента отказа от исполнения Договора. При этом под неизрасходованными средствами понимается разница между суммой полученного аванса и суммой, подтвержденной Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанными обеими сторонами.
15.6. В случае расторжения Договора Заказчик обязан:
15.6.1. Принять от Подрядчика результат незавершенных работ на условиях, предусмотренных Договором.
15.6.2. Оплатить часть установленной цены Договора, пропорционально части Работ, выполненных Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, а также расходы Подрядчика по оплате материалов и оборудования, использованных для целей проведения таких работ (части Работ).
15.7. После того как уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора получено Подрядчиком Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением Работ на Объекте, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.
16. Срок действия Договора
16.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных) или расторжения Договора.
16.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
17. Особые условия
17.1. Права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
17.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его месту нахождения.
При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен («из рук в руки») курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.
17.3. Стороны гарантируют, что все первичные учетные документы, составляемые в рамках исполнения договора соответствуют п. 2 ст. 9 Федерального Закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ, а их формы утверждены руководителем экономического субъекта, составившего документ, либо другим, предусмотренным действующим законодательством, способом.
17.4. Условия настоящего Договора и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда раскрытие информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.
17.5. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, Подрядчик обязуется представить Заказчику информацию о таких изменениях течение 5 (Пяти) календарных дней с даты таких изменений с подтверждением соответствующими документами, если иное не установлено актами Правительства РФ (Президента РФ).
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
17.6. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 19, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
17.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ
17.8. Представителями сторон, имеющими право принимать технические решения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора, проверять ход и качество выполнения Работ, осуществлять строительный контроль, промежуточную и окончательную сдачу-приемку выполненных Работ являются ответственные лица, назначенные Сторонами. Сведения об ответственных лицах Сторон (должность, ФИО) приводятся в пункте 8 Технического задания (Приложение № 1).
17.9. Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр для Подрядчика, 1 экземпляр для Заказчика.
17.10. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
18. Приложения
18.1. Приложение № 1. Техническое задание.
18.2. Приложение № 2. Сводный сметный расчет.
18.3. Приложение №2.1. Локальная смета №____.
……………………………………………………….
18.4. Приложение № 3. График производства Работ.
19. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
АО «СПб ЭС»
ИНН 7826074344 КПП 783450001
Место нахождения и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А.
Тел.: 676 34 50 Факс: 676 34 67.
р/с _____________________________;
к/с _____________________________,
БИК ____________________________.
Генеральный директор
___________________
«_____» ________________ 201 г.
М.П.
|
Подрядчик:
____________________________,
ИНН КПП .
Место нахождения:
,
Фактический адрес: ____________,
Тел.:_____________________________Факс:____________________________.
р/с _____________________________в ________________________________;
к/с _____________________________, БИК _______________________.
ОКПО __________________________, ОКОНХ ________________________.
Генеральный директор
___________________
«_____» ________________ 201 г.
|
Приложение № 1
к Договору подряда № ____ от "____"_______20__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
1.
|
Объект
|
|
указывается наименование электросетевых объектов (КЛ, ВЛ, БРТП, РТП и прочее),
наименование комплекса электросетевых объектов (РТП с КЛ, БРТП с КЛ и прочее)
|
2.
|
Вид
строительства
|
|
указывается вид строительства
(новое строительство/ реконструкция/ модернизация/ технологическое перевооружение)
|
3.
|
Проект
|
Шифр №
|
Разделы:
|
4.
|
Форма акта,
подтверждающего ввод Объекта
в эксплуатацию
|
|
указывается форма акта:
Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)
или Акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11)
|
5.
|
Сроки
выполнения работ
|
(но не более 32 недель с начала Работ)
|
дней/недель/месяцев ( указывается по результатам закупочной процедуры)
|
6
|
Получение
Подрядчиком
разрешений
на работы,
актов допуска
|
|
указываются разрешения и акты, которые должен получить Подрядчик
(Разрешение на производство земляных работ (Ордер на производство земляных работ),
Акт допуска в эксплуатацию (Ростехнадзор), прочие)
|
7.
|
Авансирование
|
Заказчик после подписания Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней перечисляет Подрядчику аванс в размере ___ % от стоимости материалов и оборудования, указанной в Сводном сметном расчете (Приложение № 2), что составляет ______________ (указать прописью) руб.______коп., в том числе НДС (18%) ________ руб._____коп.
|
8.
|
Ответственные
лица за решение технических и
организационных вопросов, сдачу-приемку выполненных Работ
|
Ответственное лицо со стороны Заказчика -
|
указывается должность, фамилия, имя, отчество
|
Ответственное лицо со стороны Подрядчика -
|
указывается должность, фамилия, имя, отчество
|
9.*
|
Демонтаж
оборудования
и материалов
Подрядчиком
|
|
указывается оборудование и материалы, подлежащие демонтажу
(ин. №____________, №__________)
|
10**.
|
Обеспечение
исполнение
Договора
|
Подрядчик обязуется внести в пользу Заказчика обеспечительный платеж в размере __% от стоимости Работ, что составляет______ рублей, в течение ___ дней с момента заключения Договора.
|
далее по форме Технического задания
(формируется по результатам закрытого запроса цен)
|
|
|
|
|
|
|
|
* Пункт 9 «Демонтаж оборудования и материалов Подрядчиком» вносится в Техническое задание, если выполняются работы по реконструкции/модернизации/техническому перевооружению Объекта.
**Пункт 10 «Обеспечение исполнения Договора» вносится в Техническое задание в случае, если предусмотрен обеспечительный платеж по Договору.
|
|
| |
