ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) за нарушение установленных сроков окончания Работ, предусмотренных настоящим договором, по вине Подрядчика в размере 1% от стоимости работы, по выполнению которой допущена просрочка, за каждый день просрочки.
Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.
Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
Подрядчик несёт ответственность за сохранность существующих инженерных сетей, сооружений, попадающих в зону выполнения Работ.
Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за привлечение к исполнению обязательств по договору иностранных граждан или лиц без гражданства.
Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования.
Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком.
При просрочке передачи или приемки результата Работ риски, предусмотренные п.11.7. настоящего Договора, несет сторона, допустившая просрочку.
В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.6. настоящего договора, Подрядчик несет имущественную ответственность в виде уплаты штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение при условии его документального подтверждения (служебные записки, докладные записки, акты и т.п.). Уплата штрафа производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.
В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.16., 4.1.17. настоящего договора Подрядчик несет имущественную ответственность в виде уплаты штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждое допущенное нарушение при условии его документального подтверждения (служебные записки, докладные записки, акты и т.п.). Уплата штрафа производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.
В случае если при выполнении Работ по вине Подрядчика имуществу Заказчика и (или) третьих лиц, будет допущено причинение вреда, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возместить причиненные убытки по правилам статьи 15 ГК. Возмещение убытков производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика. Требование о возмещении убытков, причиненных третьим лицам, может быть предъявлено Заказчиком к Подрядчику при наличии письменных требований к Заказчику со стороны третьих лиц.
По письменному требованию Заказчика возмещать убытки (в виде сумм доначисленных налогов, пеней, штрафов, отказанных в возмещении налогов), причиненных Заказчику в связи с выявленной налоговой недобросовестностью Подрядчика. Возмещение убытков производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведутся Работы. В случае если Заказчик придет к решению о необходимости внесения изменений, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объем некоторой указанной Работы, включенной в настоящий договор;
- исключить некоторую указанную Работу;
- изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;
- выполнить определенную дополнительную Работу, необходимую для завершения Работ по реконструкции Объекта.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения и сметы, становящихся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные Работы по стоимости не превышают 20% от цены договора и не меняют характера Работ, предусмотренных в настоящем Договоре до момента внесения таких изменений. При этом цена, определенная Договором, корректируется.
Договорная цена может быть изменена по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
Изменения сроков выполнения работ, если они могут повлиять на продолжительность Работ и их стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего стоимость и сроки выполнения Работ и становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
Стороны устанавливают обязательный претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров, связанных с заключением, изменением, расторжением, исполнением условий настоящего Договора.
Претензия направляется другой стороне с соответствующими документами, подтверждающими требования, изложенные в претензии, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается под расписку «нарочно».
Срок для рассмотрения претензий и направления ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения претензии, если иной срок не предусмотрен настоящим Договором.
По требованиям, связанным с уплатой штрафа (п.4.1.6, 4.1.16, 4.1.17.) стороны устанавливают срок для рассмотрения претензии и направления ответа – 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии, а по требованиям связанным с возмещением убытков (п.11.11., 11.12.), срок для рассмотрения и направления ответа – 5 (пять) календарных дней с момента получения претензии.
Отказ в удовлетворении претензии или неполучение ответа на претензию в указанный срок с учетом времени на доставку корреспонденции (при условии, что срок для удовлетворения соответствующего требования наступил), дает стороне, направившей претензию, право на обращение в Арбитражный суд Кемеровской области.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по соглашению сторон может быть назначена экспертиза, при этом расходы по ее проведению несут обе стороны поровну. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, Подрядчик возмещает Заказчику расходы на экспертизу, понесенные последним.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
- если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в течение 10 (десяти) календарных дней не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
- остановки Заказчиком выполнения Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней.
- внесения Заказчиком изменений, увеличивающих цену договора более чем на 20%.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
Уступка права требования к Заказчику по настоящему договору допускается только с его письменного согласия.
Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
Любое уведомление по настоящему Договору отправляется получателю в виде письма любым доступным средством связи.
Договор, дополнительные соглашения к нему, акты сверки могут заключаться (подписываться) с использованием средств факсимильной, электронной связи. Факсимильные и электронные копии документов имеют юридическую силу, что и подлинные, до обмена оригиналами. Оригиналы документов, переданных по факсу и/или электронной почте, должны быть направлены противоположной стороне Договора в течение 2 (двух) календарных дней.
При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Приложение №1.___ – Локальный сметный расчет №____,
…
Приложение №2 – Реестр исполнительной документации.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ООО ХК «СДС-Энерго»
Юридический адрес: 650066, г. Кемерово, пр-т Октябрьский 53/2
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, а/я 827
ИНН 4250003450, КПП 424950001,
ОГРН 1064250010241
р/с 40702810226000100152 в отделении № 8615 Сбербанка России,
к/с 30101810500000000641, БИК 045004641
Тел. (3842)-57-42-02
Е-mail: office@sdsenergo.ru
|
ПОДРЯДЧИК
|
Вице-президент по энергетической отрасли ЗАО ХК «СДС»
______________________(Кузьмин Д.Г.)
|
_______________
_____________________(____________)
| |
