Обстоятельства непреодолимой силы
Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны
и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты
и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования
и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов
и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц.
Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств
по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.
Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую сторону права на освобождение от ответственности
за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить официальный документ, выданный компетентным государственным органом
или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств
по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств,
с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны
не договорились об ином.
В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более месяца,
то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора, и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.
Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее ___________________, кроме пунктов, в которых прямо предусмотрено, что они действуют и после прекращения Договора.
Период выполнения работ по настоящему Договору устанавливается графиком производства работ (приложение 2 к настоящему Договору).
Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания двустороннего соглашения, подписанного представителями и скрепленного печатями обеих Сторон.
Изменение и расторжение Договора
Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по взаимному согласию Сторон путём подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечёт недействительность соглашения
об изменении или расторжении Договора.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении не менее чем за 30 календарных дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика последний уплачивает неустойку в размере 10 % от стоимости работ по п. 4.1 Договора
и возмещает Заказчику убытки, причинённые досрочным расторжением Договора
и не покрытые неустойкой.
Все взаиморасчёты Сторон должны быть завершены в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.
Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты расторжения, а также от обязательств по пунктам,
в которых прямо указано, что они действуют и после истечения срока действия/ расторжения Договора.
Конфиденциальность
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию
и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.
Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей
ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо
не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.
Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют
в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
Разрешение споров
Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры, указанные в п. 10.1, в досудебном (претензионном) порядке.
Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается мотивированное требование заявителя.
Претензия направляется по месту нахождения (месту жительства) адресата по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером
с вручением адресату под расписку.
В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой Стороной либо неполучения ответа в течение
30 календарных дней с даты направления претензии заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Обеспечение исполнения Договора
Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Подрядчиком
в форме:
Вариант I:
безотзывной банковской гарантии по форме приложения 8 к настоящему Договору, не позднее 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией и соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств
по настоящему Договору и которая должна быть не менее суммы, установленной
в пункте 11.3 настоящего Договора.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание
на настоящий Договор, а именно: указание на стороны настоящего Договора, название Договора и предмет Договора.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор,
не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения настоящего Договора должна быть выдана на срок, превышающий срок действия настоящего Договора не менее чем на один месяц.
В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется переоформить безотзывную банковскую гарантию в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Расходы на получение банковской гарантии возлагаются на Подрядчика.
Оригинал Банковской гарантии предоставляется Заказчику в срок, указанный в п. 11.1 настоящего Договора.
Вариант II:
путем внесения денежных средств на счет ПАО «Аэрофлот» по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего Договора, не позднее 10 календарных дней
с момента подписания настоящего Договора. Проценты не начисляются.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе из денежных средств произвести удержание любых сумм, причитающихся Заказчику по Договору, в т.ч. убытков, неустойки и т.п., в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты установления Заказчиком фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. По требованию Подрядчика Заказчик обязан предоставить копии документов, подтверждающих неисполнение/ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, и расчета удержанной суммы. Подрядчик обязан произвести пополнение денежных средств в течение ___ рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Заказчика. В случаях, когда обеспечение не покрывает размер затрат Заказчика, Стороны урегулируют разногласия в порядке, определенном статьей 11 настоящего Договора.
Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения, Заказчик осуществляет в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта о закрытии Договора (приложение 6 к настоящему Договору)
или в случае досрочного расторжения Договора – с даты полного исполнения Подрядчиком своих обязательств на реквизиты, указанные в разделе 14.
Обеспечение предоставляется на сумму, не превышающую 5 %
от стоимости работ по п. 4.1 настоящего Договора, если по условиям настоящего Договора выплата аванса не предусмотрена, или устанавливается в размере аванса, если выплата аванса предусмотрена.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.
В случае нарушения Подрядчиком условий статьи 11 «Обеспечение исполнения Договора» настоящего Договора Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без компенсации Подрядчику затрат
и расходов, понесенных при исполнении настоящего Договора, уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные таким расторжением Договора.
Заверения об обстоятельствах
Настоящим Подрядчик заверяет, что:
Основные заверения:
Подрядчик является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подрядчик имеет все необходимые лицензии, сертификаты соответствия, свидетельства о членстве в саморегулируемых организациях, разрешения, свидетельства и иные аналогичные документы, требуемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации для заключения и исполнения Договора,
и, насколько известно Подрядчику, отсутствуют основания для их отзыва, аннулирования и/или прекращения действия.
Подрядчиком были получены или совершены и являются действительными все требуемые для заключения и исполнения Договора
по законодательству Российской Федерации и уставу Подрядчиком разрешения, одобрения, согласия его органов управления и органов власти, в том числе одобрение сделки в качестве крупной или сделки с заинтересованностью, и все их условия соблюдаются.
Подрядчик будут своевременно направлены уведомления, извещения
и иные документы в органы власти и иные уполномоченные организации, требуемые законодательством Российской Федерации в связи с заключением и исполнением Договора, в том числе для его регистрации либо регистрации прав, их перехода, ограничений и обременений по Договору.
Договор подписан от имени Подрядчика лицом, которое имеет право
или уполномочено на его подписание от имени Подрядчика.
Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит
и не приведет к нарушению либо неисполнению законодательства Российской Федерации, положений учредительных документов Подрядчика, принятых судебных или административных актов, актов органов власти, прав третьих лиц, какого-либо договора или односторонней сделки, стороной по которым является Подрядчик
и/или его участники либо затрагивающей его имущество, необходимое для исполнения Договора.
Вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим Договором, является достоверной, полной и точной во всех существенных аспектах,
и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы в случае их выяснения сделать представленную информацию неверной или вводящей Заказчика в заблуждение
или отрицательно повлиять на решение Заказчика о заключении и/или исполнении настоящего Договора.
Дополнительные заверения12:
Бухгалтерская и налоговая отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по Договору, содержит достоверные и точные сведения, подготовлена в соответствии с требованиями законодательства и РСБУ, и с последней даты, на которую отчетность была составлена, не произошло каких-либо изменений
в финансовом положении Подрядчика, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на способность Подрядчика исполнять Договор.
Не принято каких-либо судебных, арбитражных или административных решений и, насколько известно Подрядчиком, не существует угрозы подачи каких-либо исковых или иных заявлений в суд или органы власти, которые могут повлечь невозможность исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору
либо существенно их затруднить, в том числе существенно уменьшить имеющееся
в его распоряжении имущество или изменить юридический статус.
В отношении Подрядчика не применяются меры/действия
и не проводятся судебные разбирательства в соответствии с законодательством
о банкротстве, не существует оснований для принятия уполномоченными органами решения о его реорганизации или ликвидации, Подрядчик не предпринял каких-либо действий, направленных на собственную ликвидацию или реорганизацию.
Между участниками Подрядчика или его участниками и третьими лицами не заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее его права как контрагента Заказчика или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения Договора или исполнения обязательств по нему.
Подрядчик является на дату заключения настоящего Договора субъектом малого или среднего предпринимательства и включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также будет поддерживать соответствующий статус в течение всего срока действия настоящего Договора.
12.2. Подрядчик осведомлен и соглашается с тем, что заверения
об обстоятельствах, указанные в п. 12.1, имеют существенное значение для заключения Подрядчиком Договора, его исполнения или прекращения, и Заказчик полностью полагается на них при принятии решения о заключении и исполнении Договора.
12.3. Подрядчик обязуется поставить Заказчика в известность относительно любого события, которое делает указанные в п. 12.2 заверения неполными, недостоверными либо вводящими в заблуждение, в течение 3 (трех) рабочих дней
с даты, когда Подрядчику стало о них известно.
12.4. В случае предоставления Подрядчиком при заключении Договора недостоверных заверений об указанных в п. 12.1 обстоятельствах Подрядчик обязан
во внесудебном порядке возместить Заказчику по выбору последнего убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере ____ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
12.5. Наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки
в соответствии с п. 12.4 Заказчик также вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), направив в адрес Подрядчика письменное уведомление.
|
