Государственное Автономное учреждение республики Хакасия
Скачать 0.69 Mb.
|
| РАЗДЕЛ 3. Образцы форм, включаемых в Заявку на участие в открытом аукционе 3.1. Заявка на участие в открытом аукционе (Форма 1)
Уважаемые господа! Изучив Извещение о проведении открытого аукциона № _____________ опубликованное на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. и на официальном Интернет сайте ГАУ РХ «МФЦ Хакасии», документацию об открытом аукционе, и принимая установленные в них требования и условия аукциона, в том числе все условия Договора, включенного в документацию об открытом аукционе, _____________________________________________________________ предлагаем заключить Договор с (полное наименование и юридический адрес Участника открытого аукциона) на ______________________________________ Лот № ___ (номер лота) ________________ (наименование предмета лота) в соответствии с проектом Договора. Стоимость разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт административного здания для размещения многофункционального центра, расположенного по адресу: проспект Дружбы Народов, д. 2А составляет ______________________________ руб.____ коп. Настоящая Заявка на участие в открытом аукционе имеет правовой статус оферты и действует до «____»__________ 20__ года (указывается окончание срока действия Заявки на участие в открытом аукционе). Настоящая Заявка на участие в открытом аукционе дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
Руководитель организации /_______________(ФИО) (уполномоченное лицо) м.п. Дата / / 3.2. Анкета Участника открытого аукциона (Форма 2)2 Приложение 1 к письму о подаче Заявки на участие в открытом аукционе №______________ Лот № __ (номер лота) ___________ (наименование предмета лота)
Подпись Участника ________/___________(ФИО, должность) м.п. Дата / / 3.3. Справка об объеме выполненных аналогичных работ (Форма 3) Приложение 2 к письму о подаче Заявки на участие в открытом аукционе №_________________________________ Лот № __ (номер лота) ________________________ (наименование предмета лота)
Руководитель организации /_______________(ФИО) м.п. Дата / / 3.4. Справка о деловой репутации Участника (участие в судебных разбирательствах) (Форма 4) 3 Приложение 3 к письму о подаче заявки на участие в открытом аукционе №_____________ Лот № __ (номер лота) ________________________ (наименование предмета лота)
Руководитель организации /_______________(ФИО) м.п. Дата / / 3.5. Опись документов, содержащихся в заявке на участие в открытом аукционе (Форма 5). Приложение 7 к письму о подаче заявки на участие в открытом аукционе №_________________ Лот № ___ (номер лота) ________________________(наименование предмета лота)
Документы, входящие в заявку на участие в открытом аукционе, должны быть обязательно скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Руководитель организации /_______________(ФИО) м.п. Дата / / РАЗДЕЛ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ДОГОВОР № ___ на выполнение проектных работ г.Абакан __ __________2013 г. _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Многофункциональный центр организации централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Хакасия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Горючкина Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Обязанности Подрядчика: 3.1.1. Выполнить проектные работы по перечню и в объемах в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование и исходными данными, предоставленными Заказчиком, в установленные сроки, а также в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП), настоящего договора и действующего законодательства РФ. 3.1.2. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения работ и вправе отступить от них только с согласия Заказчика. 3.1.3. Согласовывать с Заказчиком проектно-сметную документацию на стадии проектирования, предоставлять Заказчику по его требованию необходимые расчеты. 3.1.4. По всем вопросам, возникающим в процессе проектирования, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения взаимовыгодного для Сторон результата. 3.1.5. При обнаружении Заказчиком недостатков в проектно-сметной документации своими силами и без дополнительной оплаты устранять замечания, ошибки в проекте, отступления от действующих норм и правил в течении 10 календарных дней, а также возместить Заказчику убытки, причиненные недостатками проектно-сметной документации. 3.1.6. Сдать готовую проектно-сметную документацию Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ в 4 экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном виде на промаркированном СD-R диске в формате WORD. 3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. Предоставить Подрядчику исходные данные до начала выполнения работ. 3.2.2. Произвести расчет в соответствии с условиями настоящего договора. 3.2.3. Использовать проектно-сметную документацию, полученную от Подрядчика, только в целях, предусмотренных договором. 3.2.4. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика. 4.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Цены на проектные работы, выполняемые Подрядчиком по договору, устанавливаются в рублях РФ. 4.2. Стоимость проектных работ составляет _______________ руб. ______ коп. (_____ рублей _____ копеек), включая НДС (18%). 4.3. Заказчик не является плательщиком НДС на основании применения упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2 Налогового кодекса РФ). 4.4. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: - авансовый платеж в размере 20% от цены договора - ___________ руб. ____ коп. - в период с 10 июля 2013 года до 30 сентября 2013 года, - платеж в размере 55% от цены договора - ___________ руб. ____ коп. – при условии подписания промежуточного Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в период с 01 октября 2013 года до 31 декабря 2013 года, - окончательный расчет в размере 25 % от цены договора - ___________ руб. ____ коп. - в период с 01 января 2013 года до 31 марта 2014 года при условии наличия подписанного двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ. 4.5. Заказчик оставляет за собой право оплатить результат выполненных работ в полном объеме до 31 декабря 2013 года при условии передачи Подрядчиком готовой проектной документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде, 1-го экземпляра - в электронном виде и подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 4.6. Оплата стоимости выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком за вычетом суммы гарантийных удержаний (п. 4.8. настоящего Договора). 4.7. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком работ, указанных в сметной документации (сметах), составленной в соответствии с условиями настоящего Договора, несмотря на достижение положительного результата по предмету настоящего Договора. При невыполнении Подрядчиком работ, указанных в сметной документации (сметах), стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об уменьшении объемов работ по настоящему Договору и уменьшении цены настоящего Договора. 4.8. Заказчик формирует резервный (гарантийный) фонд в размере 10 (десять) % от суммы авансового платежа, промежуточного платежа, окончательного платежа (п.4.4. настоящего договора), причитающихся к выплате Подрядчику, согласно подписанных сторонами Актов сдачи приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ (форма КС-3), далее – «гарантийные удержания». Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору в соответствии со ст. 329 ГК РФ. 4.9. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком в полном объеме Подрядчику в течение 30 календарных дней с момента передачи Подрядчиком готовой проектной документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде, 1-го экземпляра - в электронном виде и подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 4.10. Гарантийные удержания становятся собственностью Заказчика и возврату не подлежат во всех случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору в том числе: - если после обнаружения недостатков и дефектов работ, выполненных Подрядчиком, Подрядчик откажется их устранять и (или) не устранит их за свой счет; - в случае выполнения работ не в полном объеме, с просрочкой, в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. 4.11. Стороны признают, что формирование Заказчиком резервного (гарантийного) фонда в порядке установленным настоящим Договором, не является удержанием имущества Подрядчика, а представляет собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. 4.12. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 5.1. По окончании выполнения предмета договора Подрядчик передает Заказчику предусмотренную договором документацию по акту сдачи-приемки выполненных работ. 5.2. Заказчик в течение 15 дней после получения проектной документации (п.5.1 настоящего договора) должен подписать акт сдачи-приемки, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания. 5.3. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан их приостановить, поставив об этом в известность Заказчика в семидневный срок. В этом случае стороны обязаны в семидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.2. При обнаружении недостатков проектно-сметной документации в процессе ведения работ по капитальному ремонту Подрядчик обязуется устранить обнаруженные недостатки за свой счет в срок 15 дней. 6.3. В случае несоблюдения сроков не по вине Заказчика, указанных в п.2.3 настоящего Договора, Исполнитель выплачивает пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы настоящего договора за каждый день просрочки. 6.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки Заказчику, вызванные недостатками проектной документации, в размере, не превышающем цену работ по настоящему договору. 6.5. Подрядчик несет ответственность за просрочку выполнения работ по договору в пределах реального ущерба, понесенного Заказчиком в результате такой просрочки. 6.6. Выплата неустойки и убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору в натуре. 6.7. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Хакасия. 7. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА, ПЕРЕДАЧА ПРАВ 7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц прав воспрепятствовать реализации работ по капитальному ремонту исполненной Подрядчиком проектно-сметной документации или ограничивать их выполнение из-за недостатков в проектно-сметной документации, включенной в предмет настоящего договора. 7.2. С момента полной оплаты работ, выполняемых по настоящему договору, Подрядчик передает Заказчику права на использование архитектурного проекта и технической документации, разработанных им и его субподрядчиками по настоящему договору, а именно: а) право на воспроизведение архитектурного проекта и документации с целью согласования (утверждения) проекта, проведения капитального ремонта объекта по адресу, определенному п. 1.1 настоящего договора; б) право на публичный показ архитектурного проекта до его реализации; в) право на практическую реализацию проекта путем капитального ремонта объекта по адресу, определенному п. 1.1 настоящего договора. г) право на сообщение для всеобщего сведения данных о проекте и его изображений. 7.3. Подрядчик заверяет Заказчика, что все возможные произведения, входящие в документацию, разработанную по настоящему договору, созданы в рамках выполнения трудовых обязанностей или задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование произведений. 7.4. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в проектно-сметную документацию, разработанную по настоящему договору, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и получения результатов. 8.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 10 дней при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов на момент расторжения Договора. 8.3. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, составляется и подписывается акт на прекращение работ. По акту о прекращении работ Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ. 8.4. Стороны обязаны письменно информировать друг друга о возникновении условий или обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору, в течение 7 дней после наступления таких условий или обстоятельств. 8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Исправления в тексте договора недействительны. 8.6. Изменение условий о цене договора недопустимо, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ и документов, регламентирующих закупочную деятельность Заказчика. 8.7. Подрядчик имеет право привлечь к разработке документации третьих лиц, отвечая при этом за результаты их работы перед Заказчиком. 8.8. Подрядчик не вправе передавать предмет договора третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком. 8.8. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов Стороны обязуются немедленно уведомить об этом друг друга. 8.9. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ. 9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия | | Постановление Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 03. 12. 2012 n 70-пп «о регламенте Главы... |
 | Ативных правовых актов Республики Хакасия» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия (далее... | | О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 09. 08. 2011 №503 «о реестре государственных услуг Республики... |
| Республики Хакасия рекомендаций Верховного Совета Республики Хакасия, принятых по Докладам Уполномоченного по правам человека | | Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская больница восстановительного лечения «Черные... |
| Правительства Российской Федерации от 15. 06. 2009 n 477 "Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной... | | Правительства Российской Федерации от 15. 06. 2009 n 477 "Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной... |
| Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования | | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования |