Договор № на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования, продлению сроков эксплуатации

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

1. 
   В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий,  разрешать их на основании взаимного соглашения.
   
2. 
   Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются руководителем или должностным лицом, уполномоченным на это руководителем. Ответ на претензию дается в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня получения претензии.
   

Примечание: В случае заключения договора с ДЗО БРиД пункт 8.2. договора излагать в следующей редакции:

«Досудебный порядок разрешения споров и разногласий путем проведения переговоров и совещаний, оформляемых протоколами, подписываемыми уполномоченными представителями сторон обязателен».

3. 
   Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Договором, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, по требованию любой из Сторон, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.
   

Примечание: В случае заключения договора с ДЗО ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть»8.3. договора излагать в следующей редакции:

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Третейском суде «Газпром» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

7. 
   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
   

1. 
   Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых по настоящему Договору обязательств, если оно (неисполнение или частичное неисполнение) явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, препятствующих его исполнению и находящихся вне разумного контроля Сторон. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны подразумевают следующие обстоятельства: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии и другие, не зависящие от воли сторон договора обстоятельства.
   
2. 
   Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств предоставить другой Стороне документ, подтверждающий факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, выданный соответствующей Торгово-промышленной палатой либо другими уполномоченными государственными органами. Указанный документ будет являться достаточным доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную сторону права ссылаться в будущем на обстоятельства непреодолимой силы.
   
3. 
   При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок выполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства либо на другой срок по согласованию Сторон, но не выше 3 (трех) месяцев. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться свыше 3 (трех) месяцев, то стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия договора либо о его расторжении.
   

7. 
   КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
   

1. 
   Передача и использование Сторонами по настоящему договору конфиденциальной информации осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности № __________ от ______ г.
   
2. 
   Подрядчик обязуется передать Заказчику вместе с результатом работ по настоящему Договору исключительные имущественные права, предусмотренные Частью четвертой Гражданского права (при их возникновении), принадлежащие автору и соавторам результата работ, в полном объеме без ограничений права использования, без оплаты дополнительного авторского вознаграждения, на весь срок действия авторского права на результат работ. Заказчик имеет право без ограничений передавать вышеуказанные права (как исключительные, так и неисключительные; как полностью, так и частично) третьим лицам без ограничений. Подрядчик самостоятельно и за свой счет (в счет цены работ по настоящему Договору) оплачивает авторское вознаграждение автору и соавторам результата работ и обеспечивает передачу исключительных имущественных и смежных прав (при их возникновении) на результат работ от автора (соавторов) к Заказчику.
   
3. 
   Все права на использование и распоряжение изобретениями, архитектурно-планировочными решениями и другими результатами интеллектуальной деятельности (РИД), созданными Подрядчиком в ходе выполнения работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.
   
4. 
   После приемки Заказчиком от Подрядчика результата работ, ее собственником становится Заказчик и последний вправе распоряжаться результатом работ по своему усмотрению.
   
5. 
   Подрядчик заверяет Заказчика, что РИД, полученные по настоящему Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (субподрядчиками) и в силу имеющихся с ними трудовых договоров, не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) и смежных прав на использование результата работ.
   

7. 
   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
   

1. 
   Настоящий договор вступает в силу с __________ и действует по _________ года, а в части принятых Сторонами на себя обязательств до полного их исполнения.
   
2. 
   Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в форме дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами, если другое не предусмотрено договором. Кроме того, стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего адреса, платежных реквизитов, не позднее 5 дней с даты изменения, путем заключения дополнительного соглашения и направления письма-уведомления, подписанного уполномоченным представителем стороны по договору.
   
3. 
   Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора. Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные им работы при наличии акта подписанного двумя сторонами без возмещения каких-либо иных убытков.
   
4. 
   Подрядчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке при условии выплаты Заказчику денежной суммы в размере 5% от стоимости договора и возместить убытки Заказчика, вызванные отказом от исполнения договора. Договор будет считаться расторгнутым после зачисления указанной суммы на расчетный счет Заказчика, но в любом случае не ранее истечения 14 дней с даты получения Заказчиком уведомления Подрядчика об отказе от Договора. При этом убытки, возникшие у Подрядчика в связи с отказом от Договора, не подлежат взысканию. Расторжение Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
   

7. 
   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   

1. 
   С момента вступления в силу настоящего договора все гарантийные обязательства АО «Газпромнефть-ННГ», как письменные, так и устные, относящиеся к условиям настоящего договора, теряют силу.
   
2. 
   Стороны обязуются в любой переписке и финансовых документах, касающихся данного договора, ссылаться на его номер и дату заключения.
   
3. 
   Документы по настоящему договору, полученные одной Стороной от другой посредством факсимильной связи, кроме актов приемки-сдачи выполненных работ и счетов-фактур, имеют полную юридическую силу, что не освобождает Стороны от передачи в трехдневный срок оригиналов. Риск искажения информации при ее передаче посредством факсимильной связи несет Сторона, передающая такую информацию.
   
4. 
   Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.
   
5. 
   При подписании настоящего Договора Заказчик вправе передать на CD-R диске локальные нормативные документы Заказчика, в виде сканированных копий документов в формате PDF, с подписями уполномоченных лиц Заказчика и имеющие индивидуальные реквизиты. Подрядчик обязуется подписать акт приёмки-передачи переданных на CD-R диске документов, требования которых подлежат исполнению при выполнении работ Подрядчиком.
   

Подрядчик обязан подробным образом ознакомить Персонал Подрядчика с указанными в акте приема-передачи локальными нормативными документами. Подрядчик вправе в случае наличия вопросов о порядке исполнения указанных в акте приема-передачи документов и/или наличия иных вопросов (включая вопросы технического характера) направить письменный запрос Заказчику. Наличие запроса не влечет приостановления действия локальных нормативных актов Заказчика.

6. 
   В акте приёма-передачи локальных нормативных документов должен быть приведён полный перечень переданных документов с указанием их реквизитов (дата принятия редакции), а также заводской идентификационный номер CD-R диска, отпечатанный на поверхности CD-R диска.
   
7. 
   Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований Антиалкогольной/Антинаркотической политики (Приложение №2 к Приложению №4 к договору).
   
8. 
   Заказчик вправе выплатить Подрядчику целевое денежное вознаграждение в размере 50 000 (пятидесяти тысяч рублей) за каждый факт информирования Заказчика о нахождении на объектах и месторождениях Заказчика лиц в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или психотропного опьянения, подтвержденного Актом «Об установлении факта появления работника в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или психотропного опьянения и отстранении от работы (недопущении к работе)» (Приложение № 20 к Приложению №3 к Договору).
   
9. 
   Информирование может быть реализовано в отношении любых (независимо от занимаемой должности) сотрудников Заказчика, работников подрядных организаций Заказчика и иных лиц, находящихся на объектах и месторождениях Заказчика.
   
10. 
    Оплата целевого денежного вознаграждения производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчик на основании Акта «Об установлении факта появления работника в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или психотропного опьянения и отстранении от работы (недопущении к работе)» (Приложение № 20 к Приложению №3 к Договору).
    
11. 
    Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления на расчетный счет Подрядчик целевого денежного вознаграждения направить Заказчику копию приказа о поощрении сотрудника Подрядчик (лица, фактически проинформировавшего Заказчика), а также документы, подтверждающие выплату поощрения.
    

12. 
    При заключении настоящего договора стороны исходят из того, что каждая из сторон обладает всеми разрешениями, допусками и лицензиями, необходимыми для заключения настоящего договора, включая корпоративные одобрения; каждой из сторон проведены без нарушений процедуры отбора контрагента, предшествующие заключению настоящего договора, если такие процедуры применимы к стороне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или локальными документами стороны.
    
13. 
    Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о прекращении (приостановлении и т.п.) необходимых разрешений, согласований, сертификатов, лицензий и/или членства в СРО в срок не позднее 15 дней до даты истечения срока их действия.
    
14. 
    Стороны подтверждают, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего договора, договор не содержит каких-либо обременительных условий, с которыми стороны не согласны и заключают настоящий договор добровольно.
    
15. 
    Полномочия представителей сторон, подтвержденные документами, совершенными в простой письменной форме, будут считаться подтвержденными надлежащим образом. Сторона, на которой лежит исполнение обязательства по настоящему договору, обязана исполнить обязательство такому представителю.
    

12.16. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.17. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой частью договора следующие приложения:

Приложение № 1 Соглашение по стоимости выполнения работ по экспертизе промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования, продлению сроков эксплуатации;

Приложение № 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма);

Приложение № 3 Перечень приложений нормативно-технической документации и локально-нормативных актов в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ПЭБ,ОТ и ГЗ);

Приложение № 4 Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (ПЭБ, ОТ и ГЗ);

Приложение № 5 Акт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)(форма);

Приложение № 6 Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции;

Приложение № 7 Информация о цепочке собственников Подрядчик, включая бенефициаров (в том числе конечных) (образец);

Приложение №8 Техническое задание на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования, продлению сроков эксплуатации
13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик:

ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
_____________/ _________ _____________/__________