Примечание: В случае заключения стратегически важного и имеющего существенное значение для Филиала по решению Куратора договора, а также заключения договора со стоимостью не менее 150 000 000 рублей без НДС п.4.2.18 изложить в следующей редакции:
«Подрядчик на основании письменного запроса Заказчика обязан предоставить последнему указанные в запросе документы, подтверждающие расходы, фактически понесенные Подрядчиком при выполнении работ по Договору, в срок, установленный в таком запросе, но в любом случае, не позднее 10 календарных дней с момента получения запроса.
Подрядчик обязуется включать, указанные в настоящем пункте условия, а также условия об ответственности за несвоевременное предоставление или не предоставление таких документов, либо представление их в неполном объеме или в искаженном виде в договоры с субподрядчиками/третьими лицами, заключаемыми в связи с исполнением настоящего Договора».
Подрядчик осуществляет свою предпринимательскую деятельность на свой риск, действует с той степенью заботливости и осмотрительности, какая от него требуется по характеру обязательств в рамках настоящего договора. В связи с чем, он несет бремя возможных неблагоприятных для него последствий, в том числе связанных с экономическими процессами в стране, а также несет бремя определенной ответственности в ходе ее осуществления.
Подрядчик не вправе уступать свои права по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
Подрядчик может использовать результаты работ и ссылаться на Заказчика в целях собственной рекламы при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
Срок выполнения работ по проведению экспертизы промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования определяется сложностью объекта экспертизы, но не должен превышать трех месяцев с момента получения Подрядчиком от Заказчика комплекта необходимых материалов и документов.
В течение 10 дней после регистрации заключения Подрядчик передает Заказчику оригинал заключения экспертизы промышленной безопасности, оригинал письма о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в государственный Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.
По окончании выполнения работ Подрядчик передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к договору), подписываемый уполномоченными представителями со стороны заказчика и Подрядчик.
Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 15-дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий договора или его расторжении. Решение о приостановлении работ оформляется двусторонним актом, изменении условий договора дополнительным соглашением, расторжении договора соглашением о расторжении Договора.
В случае, когда после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ выявятся дополнительные недостатки, замечания или претензии, Заказчику предоставляется право заявить их Подрядчику в течение 30 дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.
Подрядчик обязан по требованию Заказчика устранить выявленные недостатки, произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы надлежащего исполнения обязательств по договору. Срок устранения недостатков, внесения исправлений согласовывается сторонами.
Стороны договорились, что положения статьи 712 Гражданского Кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон в рамках настоящего Договора не применяются.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
В случае неисполнения или нарушения сроков выполнения работ/этапов выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 20% от общей стоимости договора за каждый факт.
За неустранение Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком, недостатков, связанных с качеством выполненных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.
В случае оказания Подрядчиком работ ненадлежащего качества, Подрядчик уплачивает штраф в размере 5% от стоимости работ ненадлежащего качества за каждый факт, а также возмещает причиненные убытки.
Если работы по проведению экспертизы промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования по вине Подрядчика окажутся ненадлежащего качества, повторные работы проводятся Подрядчиком за свой счет и во время, удобное Заказчику.
За непредставление или несвоевременное представление запрошенных в соответствии с п.4.2.18 Договора документов либо представление их в неполном объеме или в искаженном виде Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый непредставленный вовремя документ за каждый день просрочки.
В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные отказом налоговых органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещения), либо связанные с несвоевременным получением по вине Подрядчика вычета (возмещения) по НДС.
Если в процессе выполнения работ у Подрядчика возникнут обоснованные замечания к представленным Заказчиком исходным данным, влияющим на ход и качество выполнения работ, Заказчик обязуется устранить выявленные несоответствия и замечания в кратчайшие сроки.
В случае подключение Подрядчика к сетям энергоснабжения Заказчика выполненное собственными силами Подрядчика без составления соответствующего акта о подключении с обслуживающей организацией Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф - 100 000 рублей за каждый выявленный факт.
В случае загромождения Подрядчиком оборудованием и материалами подъездов к средствам пожаротушения и пожарным гидрантам, Подрядчик уплачивает штраф в размере 30 000 рублей за каждый выявленный факт и возмещает причиненный ущерб.
Необеспечение Подрядчиком своих работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также нарушение правил пользования спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также проведение работ без спецодежды средств индивидуальной защиты (каски и т.д.), когда данное требование установлено законодательством РФ и локальными нормативными актами Заказчика дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере 50 000 рублей за каждый факт.
В случае нарушения Подрядчиком установленных действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами и иными требованиями, установленными Заказчиком, схем расстановки агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений и другой техники, Подрядчик уплачивает штраф в размере 40 000 рублей за каждый факт.
За нарушение Подрядчиком требований инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, Подрядчик уплачивает штраф в размере 50 000 рублей за каждый факт и возмещает причиненный ущерб.
Нарушение работником Подрядчика требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, а также вывод из строя и простой оборудования Заказчика на Объектах Заказчика, дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере 50 000 рублей за каждый выявленный факт и возмещения причинённых убытков.
Порча и/или повреждение Подрядчиком имущества Заказчика, а также обнаружение недостатков, дефектов в имуществе Заказчика, возникших по вине Подрядчика, дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере 200 000 рублей и компенсации стоимости утраченного или испорченного имущества или замены на аналогичное.
За каждый факт порчи и/или повреждения Подрядчиком шлагбаумов Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000 рублей, а также проводит восстановительный ремонт / замену шлагбаумов в течение 24-х часов с момента порчи/повреждения.
В случае возникновения у Заказчика убытков в результате нарушения договора, применимого законодательства по вине Подрядчика, в том числе убытки, возникших в результате аварий, инцидентов, несчастных случаев, причинения вреда третьим лицам, произошедших в процессе выполнения работ, Подрядчик возмещает убытки Заказчику в полном объеме сверх неустойки в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 394 ГК РФ.
Инцидент, произошедший при выполнении работ, расследуется комиссией, состоящей из уполномоченных представителей Подрядчика и Заказчика. Комиссией составляется двухсторонний акт, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором указывается место, причины инцидента, виновники инцидента, а также намечаются мероприятия по предупреждению инцидентов подобного типа. Работы по ликвидации последствий инцидента проводятся по согласованному обеими Сторонами плану работ. Изменение плана без согласования с Заказчиком не допускается. Все убытки, причиненные Заказчику по вине Подрядчик и связанные с ликвидацией инцидента, оплачиваются Подрядчиком в полном объеме.
За нарушение Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,03% (ноль целых три сотых) от неоплаченной суммы, которая взимается не более чем за 30 дней со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.
В связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик имеет право производить проверки соблюдения требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 N 328н, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Если в результате проверки обнаружено нарушение выполнения вышеназванных Правил, Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ, при этом Подрядчик возмещает Заказчику понесённые убытки, в том числе убытки в результате простоя других Подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
В случае повреждения линий электропередачи, электроустановок или выхода из строя и простоя электрооборудования Заказчика при выполнении работ по настоящему договору по вине Подрядчик или по вине третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000000 (одного миллиона) рублей и возмещает причиненный ущерб. Не позднее следующего дня после повреждения электроустановок, по инициативе Заказчика стороны составляют акт расследования причин аварий, нарушений, оформленный в соответствии с «Инструкцией по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной промышленности РД-39-139-95)», который подписывается уполномоченными представителями Сторон.
Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.
Подрядчик несет ответственность за обеспечение своих работников при производстве работ необходимым объемом средств индивидуальной защиты, при этом обязан обеспечить их повсеместное использование.
Убытки, причиненные Подрядчиком третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему Договору, компенсируются за счет Подрядчика.
Подрядчик несет ответственность за действие (бездействие) третьих лиц, привлекаемых ими для выполнения работ по настоящему договору, как за свои собственные.
Неисполнение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком требований Стандарта Компании «Пропускной и внутриобъектовый режимы» (Приложение №3 к договору) является существенным нарушением условий настоящего договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа за каждый случай.
Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований пунктов «Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты» (Приложение №4 к договору) является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчик, связанных с таким расторжением или требовать уплаты штрафа в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения, за исключением нарушений, предусмотренных Приложением № 21 к Приложению № 4 к договору.
Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания Стороны по Договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания Стороной претензии в добровольном порядке и взыскания Стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.
В случае уступки Подрядчиком права требования по настоящему Договору без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай уступки права.
Помимо ответственности, указанной в тексте настоящего договора, ответственность Подрядчик регулируется Приложении № 21 к Приложению № 4 к настоящему договору.
Фиксация фактов нарушения договорных обязательств, принятых на себя Подрядчиком, осуществляется в порядке определенном в Приложении № 21 к Приложению № 4 к договору, если иное не предусмотрено договором.
ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПЭБ,ОТ и ГЗ) ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА
Стороны согласовали, что выполнение Сторонами требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ является существенным условием Договора. Права и обязанности Сторон в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, порядок фиксации нарушений в области ПЭБ, ОТ и ГЗ изложены в «Соглашении в области ПЭБ, ОТ и ГЗ» Приложении №4 к Договору.
Признавая важность соблюдения требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, а также значимость возможных последствий таких нарушений, Стороны установили, что неисполнение Подрядчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ является нарушением существенных условий договора и дает право Заказчику отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке (полностью или частично). Порядок расторжения Договора определен сторонами в разделе 11 Договора. Под существенным нарушением требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ Стороны понимают:
- неоднократное, то есть 20 и более зафиксированных случаев нарушения в течение квартала Подрядчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, предусмотренных Шкалой Штрафных Санкций (Приложение №21 к Приложению № 4) Договору;
- и/или неоднократное, то есть три и более зафиксированных нарушений Подрядчиком в течение квартала требований в области электробезопасности из перечня «Критичные нарушения правил электробезопасности» (Приложение № 13 к Приложению № 4);
- и/или наличие 10 и более зафиксированных нарушений требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, предусмотренных Шкалой Штрафных Санкций (Приложение №21 к Приложению № 4) Договору в течение квартала, в случае если последующее нарушение в течение следующего квартала требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекли за собой несчастный случай, смерть работника (-ов) Подрядчика, Заказчика или третьего лица, или возникновение ситуацию, ведущей к экологическому ущербу, компенсация которого оценивается на сумму более 5 000 000 рублей.
|
