Д О Г О В О Р № 02-2017 ПР
на проведение геокриологических исследований на акватории Хатангского участка
«_____»___________2017 г.
_________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и
___________________ именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице _________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить геокриологические исследования на акватории Хатангского участка (далее по тексту – Работы).
1.2. Технические, экономические и другие требования, предъявляемые к выполняемым ИСПОЛНИТЕЛЕМ работам, отражены в Техническом задании (Приложение № 2) и Календарном плане (Приложение №1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Исполнитель обязуется выполнить ЗаказчикУ работы в сроки, предусмотренные в Календарном плане (Приложение № 1).
1.4. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется в порядке, предусмотренном Договором, в том числе в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2) и Календарного плана (Приложение № 1).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет: ____ рублей __ копеек, в том числе НДС 18% ______ рублей __ копеек, и не может быть увеличена.
Стоимость работ, предусмотренная настоящим пунктом, а также Календарным планом выполнения работ (Приложение №1), определена СТОРОНАМИ как предельно допустимая и рассчитана в соответствии со Сметой затрат (Приложение № 3), являющейся неотъемлемой частью Договора. Рассчитанная стоимость включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.
Затраты на приобретение необходимых материально-технических объектов (опытные образцы, спецоборудование, макеты, приборы и оборудование и др.), приобретаемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ в целях выполнения работ по настоящему Договору, производятся за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ и входят в стоимость работ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
Суммы, причитающаяся к оплате ИСПОЛНИТЕЛЮ за принятые ЗАКАЗЧИКОМ выполненные работы выплачивается поэтапно согласно Календарному плану на основании оригинала акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Сторонами, в течение 90 (девяносто) банковских дней, но не ранее 80 (восемьдесят) банковских дней после предоставления Исполнителем Заказчику оригиналов счетов и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Стороны договорились, что в течение установленных настоящим Договоров сроков оплаты выполненных работ, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
2.3. В случае несвоевременного представления первичных документов (актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов, счетов-фактур и документации, соответствующей Техническому заданию и Календарному плану) в сроки, установленные действующим законодательством РФ и предусмотренные Договором, ЗАКАЗЧИК вправе произвести задержку в перечислении денежных средств в качестве оплаты стоимости выполненных работ на соответствующее количество дней задержки исполнителя в представлении первичных документов.
2.4. Стороны договорились, что в целях настоящей статьи под СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) понимаются непосредственные субподрядчики ИСПОЛНИТЕЛЯ (субподрядчики 1 уровня), а также субподрядчики субподрядчика 1 уровня (субподрядчики 2 уровня) и субподрядчики субподрядчика 2 уровня (субподрядчики 3 уровня).
2.5. Стороны договорились, что
- все расчеты по Договору между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
- все расчеты между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и привлеченными им СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ);
- все расчеты между СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) любого уровня;
- все платежи, осуществляемые ЗАКАЗЧИКОМ в адрес любого СУБПОДРЯДЧИКА (СУБИСПОЛНИТЕЛЯ), на основании статьи 313 ГК РФ в качестве исполнения обязательства третьим лицом,
осуществляются только с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».
2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется включить условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ), привлекаемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ для исполнения обязательств по Договору, а также обеспечить включение такого условия в договоры между СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) всех уровней.
2.7. При запросе предварительного письменного согласия на привлечение конкретного субподрядчика ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в составе информации о проекте договора, планируемом к заключению с СУБПОДРЯДЧИКОМ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕМ), предоставить информацию о наличии у СУБПОДРЯДЧИКА (СУБИСПОЛНИТЕЛЯ) счета в АО «ВБРР», а также подтверждение наличия в проекте договора с СУБПОДРЯДЧИКОМ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕМ) условий об осуществлении взаиморасчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».
2.8. В случае, если к моменту наступления срока осуществления любого из платежей по Договору у ЗАКАЗЧИКА отсутствует подтверждение наличия у любого из привлеченных СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ) счета, открытого в АО «ВБРР», ЗАКАЗЧИК имеет право приостановить оплату до получения такого подтверждения и не будет нести ответственность за просрочку оплаты. Приостановка оплаты не является основанием для корректировки сроков выполнения работ (оказания услуг) и не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности за нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг) по Договору.
2.9. В случае невыполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязанности по обеспечению наличия в договорах с/между СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч тысяч) рублей за каждый такой факт.
2.10. Условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», является существенным условием Договора. В случае невыполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ любого из обязательств, перечисленных в пп.2.4 – 2.9 настоящего Договора, в том числе обязательства обеспечить включение условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ), а также обязательств по наличию счетов в АО «ВБРР» как у ИСПОЛНИТЕЛЯ, так и у СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ) любого уровня, ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков ИСПОЛНИТЕЛЯ, причиненных прекращением Договора.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
3.1. Результаты работ, а также перечень и форма представления технической (далее ‒ техническая документация), финансовой и бухгалтерской (далее ‒ финансовая документация) отчетной документации, подлежащей сдаче ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ по каждому этапу и по окончанию выполнения работ в целом, определены Календарным планом (Приложение №1), Техническим заданием (Приложение №2), Формами первичных документов (Приложение №4), Формой сметы фактически понесенных при выполнении этапа затрат (Приложение №5).
3.2. Сроки выполнения работ и представления полного комплекта технической и финансовой отчетной документации ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ определены Календарным планом (Приложение №1).
3.3. Полный комплект технической и финансовой отчетной документации по выполненным этапам, подготовленный в соответствии с требованиями и в форматах, указанных в Календарном плане (Приложение №1), Техническом задании (Приложение №2), Формах первичных документов (Приложение №4), Форме сметы фактически понесенных при выполнении этапа затрат (Приложение №5) на бумажном и магнитном носителях представляется исполнителем ЗАКАЗЧИКУ в течение 5-ти дней после завершения Этапа выполнения Работ, но не позднее 3-его числа месяца, следующего за отчетным.
При закрытии последнего этапа Договора дополнительно должны быть представлены бухгалтерские документы, подтверждающие все фактически понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ при выполнении Договора затраты: копии первичных документов (счет-фактуры, накладные, акты выполненных работ), справка о расчете фактических накладных расходов. Со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ перечисленные документы должны быть подписаны, а копии заверены главным бухгалтером.
3.4. ЗАКАЗЧИК в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения результата, технической и финансовой документации по выполненному этапу осуществляет их рассмотрение и согласование с последующим подписанием в соответствии с п.3.5 Договора Акта сдачи-приемки выполненных работ, либо в соответствии с п.3.5 Договора, предоставляет Исполнителю перечень мотивированных письменных замечаний, подлежащих устранению Исполнителем, с указанием срока их устранения.
3.5. После проведения рассмотрения результатов выполненных работ, ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней, обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4), либо письменный мотивированный отказ от его подписания с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки по мотивированному отказу Заказчика производятся ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с определенным ЗАКАЗЧИКОМ перечнем необходимых доработок, за свой счет при условии, что они не выходят за пределы Технического задания.
3.6. Заказчик имеет право координировать и контролировать выполнение всех этапов работ в соответствии с Календарным планом и Техническим заданием.
3.7. Если в процессе выполнения работ появляется необходимость корректировки сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, то ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан согласовать эти изменения с ЗАКАЗЧИКОМ не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока выполнения этапа или срока выполнения работ в целом.
3.8. При получении по вине Исполнителя в процессе выполнения работ результатов, не отвечающих требованиям Технического задания и при невозможности устранения допущенных недостатков в определенные ЗАКАЗЧИКОМ сроки, при представлении ИСПОЛНИТЕЛЕМ неполного комплекта отчетной документации, либо несоответствии отчетной документации требованиям настоящего Договора и приложений к нему, ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком работ, и потребовать возмещения причиненных ему убытков.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. ЗАКАЗЧИК обязан:
‒ предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ по его запросу достоверную техническую и другую информацию, определенную Техническим заданием и Календарным планом, которая необходима Исполнителю для выполнения работ и имеется в распоряжении Заказчика;
‒ принимать и оплачивать результаты выполненных работ в порядке, предусмотренном Договором, в том числе приложениями к нему.
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
‒ выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. Договора, качественно в полном соответствии с требованиями Технического задания и в сроки, указанные в Календарном плане;
‒ своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки;
‒ иметь все необходимые лицензии, сертификаты и разрешения государственных органов, которые требуются для выполнения работ по настоящему Договору;
‒ привлекать к исполнению Договора третьих лиц только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА в порядке, утвержденном в ст. 7 настоящего Договора.
ИСПОЛНИТЕЛЬ должен обеспечить, чтобы все его Договоры с третьими лицами содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора. По запросу ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЬ должен в любое время предоставить ему список всех своих субподрядчиков, если таковые имеются, вместе с информацией об оплате выполненных субподрядчиками работ (услуг) в соответствии со ст. 7 настоящего Договора.
‒ обеспечить сохранность, конфиденциальность и возврат по окончанию выполнения работ информации, полученной от ЗАКАЗЧИКА в рамках настоящего Договора, согласно положениям ст. 6 настоящего Договора;
ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что используемые им при выполнении Договора разработки и технические решения свободны от прав на результаты интеллектуальной деятельности и любых притязаний третьих лиц, в том числе авторов, в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае возникновения таких притязаний ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно выполняет урегулирование спорных вопросов и несет ответственность перед ними;
‒ своевременно (в течение 5-и дней после завершения Этапа выполнения Работ, но не позднее 3-его числа месяца, следующего за отчетным) предоставлять ЗАКАЗЧИКУ акты сдачи-приемки, счета-фактуры и счета на оплату (Приложение №4);
‒ предоставлять по требованию ЗАКАЗЧИКА копии бухгалтерских документов, подтверждающих фактически понесенные при выполнении Договора затраты ИСПОЛНИТЕЛЯ (заверенные главным бухгалтером ИСПОЛНИТЕЛЯ);
‒ по завершении Договора в случае возникновения в результате выполнения работ объектов интеллектуальной собственности, передать исключительные права на них ЗАКАЗЧИКУ без взимания дополнительной платы и соглашения с авторами об урегулировании имущественных вопросов и отсутствии у авторов имущественных требований к ЗАКАЗЧИКУ (правообладателю); ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе использовать результаты работ для собственных нужд только после получения соответствующего согласования Заказчика.
4.3. В случае, если в результате выполнения работ по Договору должен быть получен подлежащий регистрации объект интеллектуальной собственности и/или будет получено патентоспособное техническое решение, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан подготовить и вместе с комплектом технической отчетной документации по соответствующему этапу представить ЗАКАЗЧИКУ материалы заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на выдачу охранного документа на созданный в рамках Договора объект интеллектуальной собственности.
Материалы заявки должны отвечать требованиям, указанным в Гражданском кодексе РФ и в Административном регламенте исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. N 327).
ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует оказание помощи при составлении ответов на запросы Роспатента, направляемые Роспатентом в ходе проведения экспертизы заявки по существу.
В случае получения из Роспатента решения об отказе в выдаче охранного документа по причине установления несоответствия заявленного объекта интеллектуальной собственности хотя бы одному условию патентоспособности ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 100% от стоимости работ, в ходе которых было получено техническое решение.
4.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.5. На период выполнения полевых работ по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан заключить договоры добровольного страхования работников от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тыс. руб. по каждому сотруднику, с включением в договор следующих рисков:
‒ смерти в результате несчастного случая;
‒ постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.
В течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить информацию о заключении договоров добровольного страхования работников от несчастных случаев.
В случае незаключения договоров добровольного страхования работников от несчастных случаев, непредставления информации о заключении договоров, предоставления информации с нарушением сроков, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ИСПОЛНИТЕЛЯ неустойку в размере 10% от стоимости договора, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора.
5. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
5.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
5.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пять) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
5.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
5.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
5.7. В целях проведения антикоррупционных проверок ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу ЗАКАЗЧИКА предоставить заказчику информацию о цепочке собственников исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников исполнителя включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах исполнитель обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
5.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
5.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
5.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
5.11. В случае отказа исполнителя от предоставления Информации, согласно п.5.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
5.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 5.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».
6. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1. СТОРОНЫ подтверждают понимание важности вопроса о конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну (далее – Конфиденциальная информация), и соглашаются принять на себя следующие обязательства.
К Конфиденциальной информации относится любая информация, полученная ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА, равно как полученная в результате выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора в устной и письменной форме, на любых материальных, электронных или иных носителях информации, а также показанная визуально с использованием какого-либо оборудования, полученная (в том числе оформленная должным образом) при выполнении обязательств ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему Договору, и в ходе выполнения исследований. Настоящие положения по неразглашению конфиденциальной информации не относятся к информации, полученной ЗАКАЗЧИКОМ от ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с предметом настоящего Договора в ходе выполнения работ и предоставления результатов работ по настоящему Договору, которые ЗАКАЗЧИК может использовать по своему усмотрению.
6.2. СТОРОНЫ обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации СТОРОН. СТОРОНЫ настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой СТОРОНЫ, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия:
‒ СТОРОНА предварительно уведомит другую СТОРОНУ о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия, и
‒ СТОРОНА раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
С даты заключения настоящего Договора и до истечения 10 (десяти) лет с даты завершения Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ не будет разглашать полученную от ЗАКАЗЧИКА Конфиденциальную информацию согласно оформленному списку, а также информацию, полученную в ходе выполнения исследований и обязательств по настоящему Договору, какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели, определенной предметом настоящего Договора.
ИСПОЛНИТЕЛЬ будет соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание разглашения или использования этой информации, какую ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдал бы в разумной степени в отношении своей собственной Конфиденциальной информации.
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих ЗАКАЗЧИКА, запрещена.
6.3. Конфиденциальная информация не будет считаться таковой, и ИСПОЛНИТЕЛЬ не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:
‒ является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или намеренного действия ЗАКАЗЧИКА;
‒ легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Договора;
‒ разрешена к выпуску письменным разрешением ЗАКАЗЧИКА.
6.4. Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением ЗАКАЗЧИКА.
6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за убытки, которые могут возникнуть в результате разглашения Конфиденциальной информации, произошедшей по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ и в нарушение условий настоящего Договора, в том числе, ИСПОЛНИТЕЛЬ несет безусловную ответственность за действия всех своих сотрудников, приведшие к разглашению Конфиденциальной информации третьим лицам, даже в случае увольнения таких сотрудников к моменту разглашения Конфиденциальной информации.
Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные ЗАКАЗЧИКОМ действия ИСПОЛНИТЕЛЯ, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей СТОРОНЫ, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
6.6. Конфиденциальная информация остается собственностью ЗАКАЗЧИКА. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ вернуть Конфиденциальную информацию в любое время, направив ИСПОЛНИТЕЛЮ уведомление в письменной форме. В течение 15 дней после получения такого уведомления ИСПОЛНИТЕЛЬ должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении лиц, которым он передал с соблюдением условий настоящего пункта такую Конфиденциальную информацию.
6.7. Ни одна из СТОРОН не будет разглашать факт существования настоящего Договора без предварительного согласия другой СТОРОНЫ. В случае реорганизации или ликвидации одной из СТОРОН, в соответствии с действующим гражданским законодательством, реорганизуемая или ликвидируемая СТОРОНА должна принять все возможные меры для обеспечения сохранности Конфиденциальной информации.
7. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ/СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Список СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ), согласованных на момент заключения настоящего ДОГОВОРА, а также состав и объем предоставляемых ими работ и услуг указан в приложении № __ к настоящему ДОГОВОРУ. Для привлечения дополнительных СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ), ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимо выполнить требование, указанное в п. 7.2. настоящего Договора.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе привлекать для выполнения РАБОТ СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ) только при условии получения предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА на привлечение конкретного СУБПОДРЯДЧИКА (СУБИСПОЛНИТЕЛЯ) для выполнения Работ, выбранного в соответствии с установленными у Исполнителя закупочными процедурами.
При привлечении СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ информацию о договоре с субподрядчиком/субисполнителем в течение 2 дней с момента его заключения и в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».
В случае если привлекаемые СУБПОДРЯДЧИКИ (СУБИСПОЛНИТЕЛИ) относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства ИСПОЛНИТЕЛЬ вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет ЗАКАЗЧИКУ декларацию о соответствии привлекаемого СУБПОДРЯДЧИКА (СУБИСПОЛНИТЕЛЯ) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», форма которой установлена Положением ЗАКАЗЧИКА «О закупке товаров, работ, услуг».
При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется представить ЗАКАЗЧИКУ копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ), до их привлечения к работе по настоящему Договору.
ИСПОЛНИТЕЛЬ во всех случаях несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств СУБПОДРЯДЧИКОМ как за свои собственные действия.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан включить в заключаемые с СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) договоры условия, предусмотренные Статьями 5,6 настоящего ДОГОВОРА, и осуществлять контроль их исполнения. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 2 дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) и, в случае наличия у ЗАКАЗЧИКА замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с СУБПОДРЯДЧИКОМ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕМ) соответствующих изменений.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Права на результаты выполненных работ и техническую отчетную документацию по Договору принадлежат ЗАКАЗЧИКУ. Использование результатов работ и технической отчетной документации, переданных ЗАКАЗЧИКУ, производится по усмотрению ЗАКАЗЧИКА. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при исполнении Договора изобретения, полезные модели, промышленные образцы, исключительное право на использование создаваемых при исполнении Договора программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (именуемых объектами интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах работ и/или переданную техническую отчетную документацию, принадлежат ЗАКАЗЧИКУ.
В случаях, когда созданные в результате выполнения работ по Договору материально-технические объекты до ввода их в эксплуатацию подлежат обязательной сертификации, либо требуют получения разрешительной документации от органов государственного надзора, прохождение необходимой сертификации и/или получение разрешительных документов обеспечивает ИСПОЛНИТЕЛЬ.
8.2. ЗАКАЗЧИК имеет право проводить аудиты ИСПОЛНИТЕЛЯ (аудиты второй стороны в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 19011) на предмет выполнения условий Договора, корректности представленной финансовой и бухгалтерской документации, соблюдения требований международных стандартов качества ИСО 9000, 9001.
В случае выявления в ходе аудита ИСПОЛНИТЕЛЯ существенных несоответствий ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется устранить выявленные несоответствия в согласованные с ЗАКАЗЧКИКОМ сроки.
8.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗаказчикУ неустойку в виде пени в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
В дальнейшем, при повторном нарушении ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков выполнения работ, ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с оплатой фактически выполненных и принятых Заказчиком работ.
В случае привлечения ИСПОЛНИТЕЛЕМ СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ) без предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
8.5. В случае непредоставления или предоставления не в полном объеме ИСПОЛНИТЕЛЕМ информации КОМПАНИИ, предоставление которой предусмотрено пп. 7.2 – 7.5 настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, а также возместить причиненные ЗАКАЗЧИКУ убытки, в том числе суммы уплаченных ЗАКАЗЧИКОМ штрафов в связи с непредоставлением ЗАКАЗЧИКОМ информации о договорах с субподрядчиками.
8.6. Все разногласия, возникающие при выполнении данного Договора, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров между СТОРОНАМИ. В случае невозможности разрешения возникших разногласий путем переговоров, спорные вопросы подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
8.7. Все приложения к настоящему Договору, оформленные в письменном виде и подписанные СТОРОНАМИ, являются его неотъемлемой частью.
8.8. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. При невозможности выполнения условий Договора из-за форс-мажорных обстоятельств, действие Договора приостанавливается на время действия этих обстоятельств.
9.2. Форс-мажорными обстоятельствами считаются обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от СТОРОН, а именно: стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения, ведение военных действий, изменения в законодательстве и др., делающие невозможным выполнение условий данного Договора.
9.3. Факт возникновения форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующим актом компетентного органа государственной власти.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.2. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты его прекращения. Договор считается расторгнутым по инициативе ЗАКАЗЧИКА по истечении 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ соответствующего уведомления, если более поздний срок не указан в уведомлении. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется передать ЗАКАЗЧИКУ все результаты выполненных Работ по настоящему Договору в том виде, в котором они находились на дату расторжения Договора.
ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ фактические выполненные с удовлетворительным качеством Работы, на дату расторжения Договора, что должно быть подтверждено соответствующими первичными документами.
Удовлетворение требования ИСПОЛНИТЕЛЯ о возмещении расходов не производится в любом случае, если расторжение Договора произошло по требованию ЗАКАЗЧИКА в связи с нарушением или ненадлежащим исполнением ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий Договора.
10.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными и являются его неотъемлемой частью при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
10.4. Стороны согласны использовать электронную почту (указанную в настоящему пункте ниже) или факсимильную связь для координации процесса выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору и могут использовать сообщения и документы, отправленные по электронной почте или факсимильной связи в качестве надлежащих доказательств в суде. При этом документ, направленный таким способом, должен содержать подпись уполномоченных лиц и печать Стороны, его направившей.
Официальный адрес электронной почты ЗАКАЗЧИКА для получения и отправки документов по настоящему Договору: arc@arcticresearch.ru
Официальный адрес электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ для получения и отправки документов по настоящему Договору:
10.5. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным: при отправке факсом – в момент получения факса, при отправке в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по времени в месте нахождения получателя, либо на следующий рабочий день при отправке в любое время в выходные дни либо после 18.00 в месте нахождения получателя в рабочие дни, при условии, что оригинал уведомления, посланного факсом, отправлен с курьером/заказным письмом; при отправке курьером/почтовым отправлением (заказным письмом) – по получении; при отправке электронной почтой (п.9.4 настоящего Договора) в виде простого сообщения или вложения в виде электронного или сканированного документа – в момент отправления, при условии, что оригинал электронного уведомления, отправлен с курьером/заказным письмом.
10.6. Сторона обязана незамедлительно, но не позднее 7 (семи) календарных дней информировать другую Сторону об изменении финансовых реквизитов, местонахождения (юридического адреса) и почтового адреса, официального адреса электронной почты, учредительных документов, о ликвидации или реорганизации. Сторона, не уведомившая/уведомившая ненадлежащим образом другую Сторону об изменении указанных в Договоре адресов и (или) банковских реквизитов, несет все неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате не уведомления/ненадлежащего уведомления другой Стороны.
10.7. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
10.8. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
Приложение № 1: Календарный план;
Приложение № 2: Техническое задание;
Приложение № 3: Смета затрат, планируемых для выполнения работ по Договору;
Приложение № 4: Формы первичных документов;
Приложение № 5: Форма сметы фактически понесенных при выполнении этапа затрат;
Приложение № 6: Список субподрядчиков/субисполнителей.
10.9. Реквизиты сторон:
(Обязательно указание e-mail Сторон для направления необходимых уведомлений).
ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Банковские реквизиты:
______________________________________
Тел.:
E-mail: ________________________________
ЗАКАЗЧИКА: ООО «Арктический Научный Центр»
Юридический адрес: 119333, город Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, строение 2
ИНН 7842462369
КПП 773601001
Расчетный счет 40702810000000004479 в ОАО «Всероссийский банк развития регионов» г. Москва
БИК 044525880 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Кор. счет 30101810900000000880
Тел.: 8 (495) 989-60-44, доб. 222
E-mail: arc@arcticresearch.ru
От ИСПОЛНИТЕЛЯ
__________________ / /
|
От ЗАКАЗЧИКА
______________ / /
|
Приложение № 1
к Договору № 02-2017 ПР
«_____»___________2017 г.
|
|
