ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
№ пункта
|
Ссылка на пункты Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса»
|
Наименование
|
Информация
|
1.
|
Пункт 1.2.1.
|
Наименование
заказчика, контактная информация
|
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор»
(ГУП «Москоллектор»).
Место нахождения: 129090, г. Москва,
1-й Коптельский пер., 14-16, стр. 4.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14-16, стр. 4.
Контактные лица:
1. Дондарова Александра Николаевна
Номер контактного телефона: (499) 795-62-15.
Адрес электронной почты: Dondarova@Moscollector.ru.
2. Брусенцова Светлана Васильевна.
Номер контактного телефона: (499) 795-62-40
Адрес электронной почты: brusentsova@Moscollector.ru
Факс: (495) 608–02–70.
|
|
Наименование инвестора, контактная информация
|
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор»
(ГУП «Москоллектор»).
Место нахождения: 129090, г. Москва,
1-й Коптельский пер., 14-16, стр. 4.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва,
1-й Коптельский пер., 14-16, стр. 4.
Контактное лицо: Билык Татьяна Борисовна
Телефон: (499) 975-55-12. Факс: (499) 975-55-12.
Адрес электронной почты:
Biliyk-TB@moscollector.ru
|
|
Наименование технического заказчика, контактная информация
|
Открытое акционерное общество «Москапстрой» (ОАО «Москапстрой»)
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1а.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1а.
Контактное лицо: Чичагов Александр Михайлович Телефон: (495) 699-32-21. Факс: (495) 699-30-64.
Адрес электронной почты: 6993221@mail.ru
|
2.
|
Пункт 1.3.1
|
Наименование, вид и предмет конкурса
|
Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по строительству кабельного коллектора от ПС «МГУ». Этап 2-1, I пусковой комплекс. Конкурс проводится в составе 1 лота.
|
3.
|
Пункт 1.3.2., 1.3.3.
|
Предмет договора
Место и сроки (периоды) выполнения работ
Краткая характеристика и объем выполняемых работ
|
Строительство кабельного коллектора от ПС «МГУ». Этап 2-1, I пусковой комплекс
Место выполнения работ: Район Раменки, Западный административный округ города Москвы.
Сроки выполнения работ: Начало работ – ноябрь 2014 г. Максимальный срок выполнения работ – 77 календарных дней. Начало выполнения работ устанавливается с даты передачи Техническим заказчиком по акту Генеральному подрядчику строительной площадки.
Срок предоставления гарантии качества работ:
не менее 60 месяцев с даты получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании, проектной документации (см. Часть III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ конкурсной документации).
Условия выполнения работ: в соответствии с проектом договора и технической частью конкурсной документации.
Дополнительно: Характеристика выполняемых работ представлена в Части II и Части III конкурсной документации. Материалы и оборудование Инвестором не поставляются.
|
4.
|
Пункт 1.3.2.
|
Изображение товара, на поставку которого проводится процедура закупки
|
Не приводится.
|
5.
|
Пункт 1.4.1.
|
Начальная (максимальная) цена
договора
|
13 079 244,14 руб., в том числе НДС18%.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по договору должен будет оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.
Источники финансирования:
- средства Инвестора (ГУП «Москоллектор»).
|
5.1.
|
Пункт 1.4.2.
1.4.3.
|
Начальная (максимальная) цена единицы запасных частей к технике, оборудованию, цена единицы услуги (работы)
|
Не установлена.
|
5.2.
|
Пункт 1.4.2.
1.4.3.
|
Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, объема услуг (работ)
|
Не установлена.
|
6.
|
Пункт 1.5.1.
|
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
|
В соответствии с условиями проекта договора.
|
7.
|
Пункт 1.6.1.
1.6.2.
|
Участники процедуры закупки
|
Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
|
8.
|
Пункт
1.7.
|
Требования к участникам конкурса
|
Обязательные требования:
1. Соответствие участников процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов, а именно:
1.1. Наличие выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ и в разделе III Перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624, по следующим пунктам:
24. Пусконаладочные работы:
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока.
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.3. Жилищно-гражданское строительство.
(Примечание: наличие у участника процедуры закупки выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по п. 33.3. Перечня является обязательным, по остальным видам работ - допускается у субподрядчика. В свидетельстве о допуске к работам должно быть указано право заключать договоры по организации строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 60 миллионов рублей).
1.2. Наличие лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 3, 4 класса опасности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 255 «О лицензировании деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности» (допускается у субподрядчика).
1.3. Наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», в том числе: монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации по перечню работ №№ 2, 5 (допускается у субподрядчика):
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ.
2. Непроведение в отношении участника процедуры закупки – юридического лица ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.
4. Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
5. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или в реестре недобросовестных поставщиков Заказчика.
Дополнительные требования (в том числе квалификационные):
1. Наличие у участника действующей системы менеджмента контроля качества в соответствии с ИСО 9001 или ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ ИСО 9001 или аналогом. Область сертификации: строительство.
2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ в объеме не менее 30% от начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей конкурсной документации.
|
9.
|
Пункт 1.8.
|
Привлечение cоисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков).
Условия их привлечения.
|
Привлечение субподрядчиков допускается, в соответствии с условиями договора.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), независимо от выполняемого ими объема работ, требованиям, указанным в п. 1.7. настоящей конкурсной документации, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки. Требования к участникам процедуры закупки, предусмотренные п. 1.7. раздела I.2. настоящей конкурсной документации, требования по обладанию профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, системой управления охраной труда, а также требования к работам, являющимся предметом закупки, являются обязательными также для соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), привлекаемых участником процедуры закупки для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) работ. В составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему выполнения работ и срокам.
В случае выполнения работ без привлечения субподрядной организации в составе заявки участник процедуры закупки должен представить письмо о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) участником закупки привлекаться не будут.
|
10.
|
Пункт
2.1.2.
|
Порядок предоставления конкурсной документации
|
Конкурсная документация предоставляется в печатном виде ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничный день с 08.00 до 15.45) московского времени до даты окончания срока подачи заявок по адресу: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14-16 стр.4 каб. 505, ГУП «Москоллектор».
Сроки предоставления конкурсной документации с 23 октября 2014 г. по 18 ноября 2014 г.
Конкурсная документация выдается в течение 2-х рабочих дней со дня получения запроса на предоставление конкурсной документации.
Запрос на получение конкурсной документации должен содержать название конкурса, номер извещения, наименование организации (фамилию, имя, отчество физического лица), участника процедуры закупки и контактные данные.
Проектная документация в печатном виде для ознакомления доступна ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничный день с 08.00 до 15.45) московского времени по адресу: г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14, каб. 2.
|
11.
|
Пункт 2.1.3.
|
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация
|
www.zakupki.gov.ru
(дополнительно на сайте Заказчика www.moscollector.ru) и в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы (ИС-223) http://223.tender.mos.ru/
|
12.
|
Пункт 2.2.3.
|
Дата начала и окончание срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений конкурсной документации
|
Дата начала: 23 октября 2014 г.
Дата окончания: 14 ноября 2014 г.
| |
