Скачать 229.87 Kb.
|
ДОГОВОР № _____________ (работы по монтажу кранов) г. Волгодонск «___» _________ 2012 г. Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «НИАЭП») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП» «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции» Хазина Александра Борисовича, действующего на основании доверенности №___________ от _________20__, с одной стороны и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор аренды о нижеследующем:
Оплата по договору производится после полного завершения работ согласно п.1.1. настоящего договора, включая устранение выявленных дефектов и недостатков, в течение 5-ти банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и получения счета Подрядчика. 2.2. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков выполнения работ или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме. 2.3. Основанием для оплаты служат акт выполненных работ (форма КС-2) с приложением ведомости смонтированного оборудования, справка (форма КС-3), счет-фактура, счет на оплату, предоставленные Подрядчиком после выполнения работ, но не позднее 30-го числа отчетного месяца.
Для выполнения работ по настоящему договору в счет суммы, предусмотренной в разделе 2, Подрядчик обязуется: 3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать Заказчику по акту выполненных работ. 3.2. Производить работы в полном соответствии с условиями настоящего договора, представленной технической документацией, а также требованиями действующего законодательства РФ, строительных норм и Правил (СНиП). 3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности и охране труда, а также исполнять требования проекта и нормативных актов об охране окружающей среды (Приложение №4). 3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 4.1.Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется: 4.1.1. В течение пяти дней с момента подписания настоящего договора передать Подрядчику для выполнения работ по акту приемки-передачи оборудования объекты (краны мостовые указанные в п.1.1.), подлежащие монтажу, и необходимую техническую документацию для выполнения монтажных работ. 4.1.2. Оплатить своевременно работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора. 4.1.3.Контролировать выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда. 4.2. Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период. В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОРА 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 6.1. В случае невозможности частичного или полного исполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более одного месяца, стороны обязуются согласовать условия дальнейшей отсрочки исполнения своих обязательств по настоящему договору, либо условия его расторжения. Ответственности за неисполнение своих обязательств в этом случае стороны не несут. 7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 7.1. Заказчик, получив сообщение от Подрядчика о готовности к сдаче полного объема работ, обязан приступить к его приемке в течение 3 рабочих дней с момента получения такого сообщения. 7.2. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актами сдачи-приемки выполненных работ, подписанными обеими сторонами. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.4.В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает пени в размере 0,5% от договорной цены за каждый день просрочки.
8.5.4.Ущерб, нанесенный в результате или при выполнении работ третьим лицам по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает неотложные меры по ликвидации нанесенного ущерба.
8.8.В случае предъявления претензии Заказчиком о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору Подрядчиком, Подрядчик вправе проверить на месте через своего представителя ее обоснованность. 8.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 8.10. Ущерб, нанесенный в результате или при выполнении работ третьим лицам по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает неотложные меры по ликвидации нанесенного ущерба. 9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 9.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 10.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами и оформлена в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 10.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде согласно законодательства РФ. 10.3. Каждая из сторон обязуется не разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ей известными от другой стороны при исполнении настоящего договора. 10.4. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Контрагента, переданные ОАО «НИАЭП» по акту от ____ 2012 года, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными (Первый вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе, электронных) носителях): Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика @@@ на адреса электронной почты Заказчика @@@, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. (Второй вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений по электронной почте): При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика по форме Приложения №4 к Договору. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. 10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 10.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью:
Приложение №4;
12. АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение №1 к договору № _____ от ________2012г.
Техническое задание на проведение работ по монтажу мостовых и консольных кранов на территории Ростовской АЭС
Настоящее техническое задание является основанием для подготовки предложения на оказание услуг по монтажу следующих кранов на территории площадки строительной базы в санитарно-защитной зоне Ростовской АЭС:
Схема механизации стройбазы Ростовской АЭС.
Монтаж кранов (п. 1.1. – 1.5.) на территории строительной базы Ростовской АЭС поз. № 17, 19 по ГП.
Ознакомление с инструкциями по монтажу кранов. Осмотр, проверка узлов, деталей и оборудования монтируемых кранов.
Проведение работ по сборке несущих опорных (подвесных) балок (консолей) кранов. Сборка ходовой (поворотной) части мостовых (консольных) кранов. Выполнение работ по подъему моста (консоли) кранов в штатное положение и последующий монтаж лебедок, полиспастов, кабины, электрооборудования и приборов безопасности.
Регулировка узлов, механизмов и оборудования кранов. Выполнение работ по смазке узлов, механизмов и оборудования кранов, согласно руководства по эксплуатации кранов. Сборка, установка, наладка и регулировка цепей управления, приборов безопасности, защиты и силовых цепей электрооборудования кранов. Проведение испытаний электрооборудования с выдачей официального заключения и протоколов соответствующих измерений. Подготовка документов для сдачи смонтированных кранов в работу согласно требований правил ПБ 10-382-00.
1) наличие свидетельства о допуске СРО для выполнения работ на ОИАЭ (пункт 10.5 по перечню необходимых допусков на работы по строительству реконструкции, капитальному ремонту); 2) наличие в организации СУОТ; 3) наличие укомплектованного штата аттестованных специалистов для выполнения монтажных работ на грузоподъемных механизмах, а именно достаточное для исполнения договора количество собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе: - электросварщик 5 разряда - не менее 3 чел.; - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда – не менее 1 чел; - слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда – не менее 2 чел.; - монтажник стальных конструкций 5 разряда – не менее 3 чел.; 4) наличие достаточного для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ, в том числе: - сварочное оборудование - не менее 2 ед.; - автомобильный кран (г/п до 50 т) – не менее 1 ед.; - грузовой транспорт (г/п до 8 т) – не менее 1 ед. - механизированный инструмент (дрели, гайковерты, шлифовальные машины и др.) – не менее 6 ед.; - лебедки (г/п до 500 кг) – не менее 1 ед.; - домкраты (г/п 5-10 т) – не менее 2 ед.
Паспорта на краны. Руководство по эксплуатации кранов. Разрешение на применение кранов. Сертификаты соответствия на краны. Паспорта и руководства по эксплуатации на комплектующие детали и механизмы (лебёдки, тали). Инструкция по монтажу кранов. Акты готовности подкрановых путей для монтажа конструкций кранов.
Гарантийный срок на выполненные работы по монтажу и наладке не менее 12 месяцев с момента окончания монтажа. Главный инженер ВФ ОАО «НИАЭП» В.Н. Медяков Главный механик ВФ ОАО «НИАЭП» А.А. Понуров Приложение №4 к договору № _____ от _______2012г ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Силами своих инспекционных служб обеспечить проверку: • состояния технической, пожарной, радиационной безопасности; • выполнения требований природоохранной деятельности; • функционирования СУОТ своих подразделении и привлекаемых третьих лиц. Срок – 1 раз в месяц.
Приложение №6 к договору № _____ от ________2012г. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВПередающая Сторона: ________________________________________
Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента. Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. ПОДПИСИ: Передающая Сторона: Принимающая Сторона: |
Нижегородская инжиниринговая компания «атомэнергопроект» (далее – ОАО «ниаэп») и устанавливает правила взаимодействия «исуп ниаэп»... | Оао «ниаэп» информирует о проведении пдо продавца (предложение делать оферту) в электронной форме и приглашает принять участие в... | ||
Директор по строительству Ростовской аэс – директор Волгодонского филиала ОАО «ниаэп» | |||
Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (оао «ак «Транснефть»), именуемое в дальнейшем... | |||
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице генерального директора филиала... | Оао «Аэрофлот», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора департамента управления закупочной деятельностью Громакова Алексея... | ||
«ак «Транснефть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующего на основании доверенности от, с одной стороны, и, именуемое... | Оао «анхк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Сердюка Фёдора Ивановича, действующего на основании... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |