Документация
Скачать 0.81 Mb.
|
5.3. Заказчик обязуется: 5.3.1. Произвести в 2 (двух) - дневный срок с момента заключения настоящего Договора передачу Подрядчику по акту документации, необходимой для начала работ. 5.3.2. Обеспечить организацию пропускного режима, а также доступ на объект и/или к местам проведения работ на объекте, рабочих и строительной техники Подрядчика в течение всего срока производства работ в соответствии с пропускным режимом на Объекте. 5.3.3. Оформить все виды пропусков на территорию Морского порта и объекты Заказчика, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору. 5.3.4. При необходимости и наличии возможности на основании отдельного договора с Подрядчиком обеспечить энергоснабжение и предоставить иные услуги и/или имущество в пользование на время проведения работ, если иное не будет согласовано сторонами. 5.3.4. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору назначить своего представителя на объекте (Координатора), который от имени Заказчика будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, подписывать акты нa выполненные объемы работ. 5.3.5. Принять работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему. 5.4. Заказчик вправе: 5.4.1. Осуществлять в предусмотренном данным Договором порядке контроль за ходом выполнения работ Подрядчиком. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, определять способы выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 5.4.2. Вносить изменения в техническую документацию в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.4.3. Расторгнуть настоящий договор в случаях и в порядке, указанных в ст. 7 договора. 5.4.4. Приостановить оплату работ, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, до момента их исполнения. 5.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 6.Ответственность сторон. 6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки и выплатить неустойку, предусмотренную настоящим Договором. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре. 6.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию результатов работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору: 6.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 6.2.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 6.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. 6.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 6.4. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за вред, причиненный своими действиями, действиями своих сотрудников, действия привлеченных им субподрядных организаций в рамках исполнения настоящего Договора, жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 6.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество выполняемых работ. 6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее окончательной приемки Заказчиком (п. 4.4 Договора) несет Подрядчик. 6.7. В случае если Подрядчик допустит просрочку начала работ более, чем на 10 дней, по обстоятельствам, за которые он отвечает, и Заказчик на этом основании расторгает Договор, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 % стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора. 6.8. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан уплатить ему пени в размере 1,0 % от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, начисляемой за каждый день просрочки. 6.9. За нарушение сроков оплаты работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику, по его требованию, пени в размере 0,1 % от суммы, срок уплаты которой нарушен, за каждый день просрочки, но не более 5 % суммы, подлежащей оплате. 6.10. В случае изменения погодных условий (дождь, температура воздуха ниже 5º С), Подрядчик вправе приостановить выполнение работ, незамедлительно уведомив об этом Заказчика в письменной форме. При этом Подрядчик вправе продлить сроки окончания работ соразмерно времени, на которое исполнение договора приостанавливалось Подрядчиком, при условии подписания обеими Сторонами отдельного дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае необходимости продолжения работ при вышеуказанных погодных условиях Заказчик выдает письменное распоряжение Подрядчику о необходимости продолжения работ. При этом Подрядчик освобождается от ответственности за качество произведенных работ при указанных погодных условиях. 6.11. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным надлежащее исполнение обязательств. О наличии таких обстоятельств сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана незамедлительно уведомить другую сторону. Если такие обстоятельства длятся более чем один месяц, стороны обязаны пересмотреть условия настоящего Договора, вплоть до его расторжения, и произвести взаиморасчеты.
7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях: 7.1.1. если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 7.1.2. если Подрядчик допустил просрочку в выполнении работ более, чем на 10 дней; 7.1.3. если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора; 7.1.4. если в результате работы возникает угроза повреждения имущества и оборудования Заказчика и третьих лиц; 7.1.5. в иных случаях, установленных законом. 7.2. Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путём письменного уведомления Подрядчика об этом. С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором.
8.1. Гарантийный срок на результат работ, выполненных по настоящему Договору, составляет __________________ месяца от даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ , подтверждающего выполнения Подрядчиком полного объема работ, предусмотренного настоящим договором. 8.2. Подрядчик гарантирует качество материалов, изделий и конструкций, используемых для выполнения работ, а именно: наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций. 8.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется незамедлительно и за свой счет устранять выявленные/возникшие в результате работ недостатки и/или неисправности, являющиеся следствием ненадлежащего (в т.ч. использования при производстве работ некачественных материалов, если работы выполнялись с использованием материалов Подрядчика) выполнения работ Подрядчиком.
9.1 Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора или в связи с ним, урегулируются путем проведения переговоров между сторонами. 9.2. В случае не достижения сторонами соглашения путем переговоров, разрешение спора передается в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.1. Общая сумма договора, сроки выполнения работ по нему, состав /объем работ, могут быть изменены по предварительному письменному согласованию сторон. В этом случае стороны подписывают дополнительно соглашение к настоящему Договору, предусматривающее внесение указанных изменений. В случае если согласованные сторонами изменения влекут изменения данных, содержащихся в технической и/или сметной документации, прилагаемой к договору, то техническая и/или сметная документация также должны быть изменены и/или дополнены. 10.2. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 5.1.11 Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 10.3. При выполнении работ стороны принимают на себя обязательство не раскрывать третьим лицам, непосредственно не занятых на выполнении работ, характер, объем и стоимость выполняемых работ. Если Подрядчик благодаря исполнению своего обязательства получил от Заказчика информацию о новых решениях и технических заданиях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, то он не вправе использовать их и сообщать их третьим лицам без согласия Заказчика. 10.4. Подрядчик, не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической и/или сметной документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в том случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный Заказчиком. 10.5. Организация охраны специальной и строительной техники на Объекте на период выполнения работ осуществляется Подрядчиком самостоятельно. Представители Заказчика в любое время вправе без предварительного уведомления Подрядчика присутствовать на строительной площадке, совершать иные необходимые действия, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика и субподрядчиков. 10.6. Подрядчик подтверждает, что представленная Заказчиком информация, касающаяся их деловых операций, коммерческой деятельности, оборудования и программного обеспечения, является конфиденциальной и берет на себя обязательства обращаться с этой информацией соответствующим образом и не передавать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Заказчик подтверждает, что подобная информация, полученная от Подрядчика, является конфиденциальной, и берет на себя обязательства обращаться с этой информацией соответствующим образом и не передавать ее третьим лицам без предварительного согласия Подрядчика. Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные, полученные в рамках исполнения настоящего Договора, без согласия субъекта персональных данных.
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 11.3. Все уведомления, связанные с настоящим Договором, должны направляться сторонами в письменной форме. 11.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по нему. 11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12.1.Приложениями к настоящему договору являются: - Техническое задание (Приложение № 1); - Смета № 1 на геодезические работы по контролю планово-высотного положения причала №101(б) (инв. 24.134003) (Приложение № 2); - Смета № 2 на геодезические работы по контролю планово-высотного положения причала №101В (инв. №24.101В) (Приложение № 3); - Протокол согласования договорной цены (Приложение № 4); Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
Почтовые адреса, банковские иные реквизиты сторон Приложение №1 к Договору подряда №____от »___» __________ 2012г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на геодезические работы по контролю планово-высотного положения причалов №101(б) (инв. 24.134003) и №101В (инв. №24.101В). 1.Характеристика объекта: Причал №101(б) (инв. 24.134003), расположен на территории 4 района морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» по адресу: Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Ф, предназначен для перегрузки контейнеров и перевалочных грузов, год постройки 1996г. Год последней реконструкции, восстановления или капитального ремонта 2010. Длина причала 257,70. Ширина причала 29,00м. Текущий ремонт проводится регулярно. Причал №101 В (инв. №24.101В), расположен на территории 4 района морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» по адресу: по адресу Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит.Т, предназначен для перегрузки контейнеров и перевалочных грузов, год постройки 1997г. Год последней реконструкции, восстановления или капитального ремонта 2010. Длина причала 221,95. Ширина причала 29,00м. Текущий ремонт проводится регулярно. 2.Задачи контроля: Получение исходных данных по деформации и планово-высотного положения причалов 101(б)), №101В (в соответствии с требованиями РД 31.35.10-86 "Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий" п.1.3.10, Извещением №59-2006 от 29 января 2006г. (причал № 101(б)) и Извещением №08-9-2008 от 30 июня 2008г (причал №101В) необходимо организовать и провести контроль деформации и планово-высотного положения причалов) 3.Характеристика существующего положения:
4.Перечень работ: 4.1. Разработка и согласование проекта по закладке пунктов опорной геодезической сети в тыловой части причала № 101В, и установке деформационных геодезические марок в прикордонной части причала №101(б). 4.2. Закладка и определение планово-высотного положения пунктов опорной геодезической сети в тыловой части причала №101В, взамен уничтоженных реперов (№№ врт.1014; врт1021; врт1013; врт1012; врт1011). 4.3. Закладка и определение планово-высотного положения пунктов опорной геодезической сети в тыловой части причала № 101(б). 4.4. Закладка и определение планово высотного положения деформационных марок в прикордонной части причала №101(б) в соответствии с требованием п.1.3.10 , РД 31.35.10-86 "Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий". 4.5. Проведение «нулевого» цикла наблюдений за деформациями причала №101(б). 4.6. Проведение очередного цикла наблюдений за деформациями причала №101(В). 4.7. Графическое оформление материалов. 4.8. Корректировка паспорта гидротехнического сооружения в части касающейся пунктов опорной геодезической сети и установки деформационных геодезических марок причалов №№101(б), 101В. 4.9. Предоставление отчета в соответствии с РД 31.3.3-97 и СтП РМП 31.01-2007, СП 11-104-97. на бумажном носителе в количестве трех экземпляров в отдельных брошюрах с приложением исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе. 5.Материалы и оборудование: 5.1.Материалы и оборудование для выполнения работ поставляет Подрядчик. 6.Срок выполнения работы: 6.1. Начало работ: через три рабочих дня с момента перечисления Подрядчику аванса. 6.2. Окончание работ: через 35 рабочих дней с даты начала работ. 7.Прочие условия: 7.1.Привлечение подрядчиком субподрядных организаций, производится по согласованию с Заказчиком. 7.2. Проход сотрудников и въезд автомобилей на территорию ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», производится по заранее оформленным пропускам. Форма заявки имеется на сайте ЗАО «КТСП» по адресу: http:// www.terminalspb.ru./ 7.3 Стоимости работ определить для каждого причала отдельно. 7.4. Гарантийный срок на выполнения работ не менее 24 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. 7.5. Требования к наблюдению: 7.5.1. Система координат: Местная 1964 года (МСК-64) 7.5.2. Система высот: Балтийская 1977г. 7.6. Исходные данные необходимые для работы, выдаваемые Заказчиком: 7.6.1. Схема расположения деформационных марок на причале № 101В. 7.6.2. Технический отчет о выполненных работах по созданию опорной геодезической сети на объектах Санкт-Петербургского филиала ФГУП «Росморпорт», ДСП, уч.№231,2006г. (Копия разделов касательно выполняемых работ).
Приложение №2 к Договору подряда №____от »___» __________ 2012г.
Приложение №3 к Договору подряда №____от »___» __________ 2012г Приложение №4 к Договору подряда №____от »___» __________ 2012г Протокол соглашения о договорной цене Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика - ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», в лице Управляющего директора Щербинина А.Е., и от Исполнителя - ____________________ в лице _______________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на геодезические работы по контролю планово-высотного положения причалов №101(б) (инв. 24.134003), и №101В (инв. №24.101В). в сумме: ________ рублей (____________________________________рублей ________копеек), в том числе НДС 18% - _______________рублей (__________________________________________рублей _____копеек), где: - ______________ (_________________), в т.ч. НДС -18%, стоимость работ по причалу № 101(б) - ___________________(___________), в т.ч. НДС – 18%, стоимость работ по причалу № 101В Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... | | Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Организатором в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... |
 | Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Организатором в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... | | Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку |
| Настоящая документация разработана в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона | | Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 11. 07.... |
| Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 11. 07.... | | Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 11. 07.... |
| Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 22. 12.... | | Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 01. 02.... |