11. Приемка работ
11.1. Сдача-приемка комплекса работ «под ключ» осуществляется в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3).
11.2. Подрядчик в день завершения Работ, этапа Работ, согласно Графику производства работ, направляет Заказчику уведомление о готовности Работ, этапа Работ, Акт о приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справку стоимости выполненных работ (форма КС-3).
11.3. Разработанная документация передается Заказчику на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экземплярах), а также 1 (один) экземпляр в электронном виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel.11.1.3.
Приемка выполненных проектных работ, а также изыскательских работ Заказчиком осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные проектно-изыскательские работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
Основаниями для отказа принятия документов являются несоответствие разработанной документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.
11.4. Приемка выполненных Работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки стоимости выполненных работ (КС-3) по договору. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы, подписать Акт выполненных работ (КС-2) и Справку стоимости выполненных работ (КС-3), возвратить Подрядчику или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
11.5. Основаниями для отказа в приемке выполненных работ являются несоответствие работ требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, а также непредставление Подрядчиком (в том числе, представление не в полном объеме) или ненадлежащее составление комплекта исполнительной документации.
11.6. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.
11.7. После устранения Подрядчиком за свой счет всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ (формы КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и направляет их Подрядчику.
11.8. В случае обнаружения при приемке работ отступлений Подрядчика от Проекта или Договора, ухудшивших результаты работ, или обнаружения иных недостатков в работе Сторонами составляется акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, а также Заказчиком устанавливается срок для устранения недостатков Подрядчиком.
При отказе Подрядчика от составления акта, указанного в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) дней с момента получения извещения от Заказчика об обнаруженных недостатках Заказчик привлекает для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков третье лицо, соответствующее требованиям законодательства к лицу, осуществляющему производство аналогичных работ. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им расходы по привлечению третьего лица.
До устранения недостатков объемы работ, выполненные с отступлениями от проектной документации (недостатками), к приемке не предъявляются.
11.9. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору является дата утверждения Заказчиком Акта ввода в эксплуатацию (форма КС-14).
11.10. До момента подписания Сторонами Акта ввода в эксплуатацию (форма КС-14) Подрядчик обеспечивает сохранность Объекта, Работ, Этапа работ, оборудования, материалов..
11.11. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
11.12. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
11.13. О необходимости проведения приемки скрытых этапов Работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика за три рабочих дня до проведения приемки. В случае неявки уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик вправе приостановить дальнейшее выполнение работ до момента приемки скрытых работ Заказчиком. При этом срок выполнения работ продлевается на все время приостановления Работ Подрядчиком.
12. Права на результаты интеллектуальной деятельности.
(включается в договор при необходимости)
12.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.
13. Ответственность Сторон.
13.1. Подрядчик вправе за неисполнение Заказчиком обязательств по оплате согласно п. 7.2 Договора начислить пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неоплаты, но не ранее 60 дней с момента неисполнения обязательства по оплате. Начисленные пени не должны превышать 10 (десять) процентов от суммы неоплаты.
13.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты:
- за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
- за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов – пени в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
13.3. В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил допущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, взыскать с последнего штраф в размере 20 % стоимости Работ по устранению недостатков.
13.4. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа, а также неустойку в размере в 0,15 % от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа у Подрядчика.
13.5. В случае, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Заказчик вправе начислить Подрядчику пени в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию на основании счета и претензии, выставленных Заказчиком.
13.6. Использование Заказчиком для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
13.7. Подрядчик обеспечивает сохранность объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания Акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14.
13.8. Подрядчик отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания Акта выполненных работ (КС-2) и Справки стоимости выполненных работ (КС-3), а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания Акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.
13.9. Подрядчик не имеет право продавать или передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
13.10. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период
от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.
13.11. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору составляет 10 (десять) банковских дней со дня получения претензии.
13.12. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
13.13. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.
14. Обстоятельства непреодолимой силы.
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
14.2. Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение стороной своих обязательств по договору.
14.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.
14.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
14.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
- война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
- массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
- восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
- массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
- другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
14.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.
15. Разрешение споров между Сторонами.
15.1. В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
15.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 (тридцати) дней с момента получения претензии.
16. Изменение, прекращение и расторжение Договора.
16.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.
16.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 14.5 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.
В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).
Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
16.4. При изменениях нормативно-правовых актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений нормативно-правовых актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.
Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.
В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
16.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика.
16.7. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления.
16.8. Договор будет считаться расторгнутым спустя 5 (пять) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчиком.
16.9. В случае расторжения Договора Подрядчик обязан:
16.9.1. с даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ на объекте, поставку оборудования и материалов, передать Заказчику результат незавершенных работ, проектную, рабочую и исполнительную документацию, поставленные на объект оборудование и материалы, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы в течение 10 (десяти) рабочих дней.
16.9.2. в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня передачи результата незавершенных работ возвратить Заказчику денежные средства, полученные Подрядчиком в качестве аванса по Договору и не израсходованные до момента отказа от исполнения Договора. При этом под неизрасходованными средствами понимается разница между суммой полученного аванса и суммой, подтвержденной Справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанными обеими сторонами.
16.10. В случае расторжения Договора Заказчик обязан:
16.10.1. принять от Подрядчика результат незавершенных работ на условиях, предусмотренных договором;
16.10.2. оплатить часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора, а также расходы Подрядчика по оплате материалов и оборудования, использованных для целей проведения таких работ (части работ).
16.11. После того как уведомление о расторжении или об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.
17. Конфиденциальность.
17.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.
Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.
17.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за свои собственные.
17.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
17.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.
17.5. Требования пункта 17.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
17.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 17, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
18. Особые условия.
18.1. По необходимости, передача строительной площадки осуществляется путем подписания Сторонами Акта.
18.2. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
18.3. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.
18.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
18.5. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его месту нахождения.
При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен («из рук в руки») курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.
18.6. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 19, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
18.7. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
18.8. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
18.9. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
18.10. Представителями сторон, имеющими право принимать технические решения, необходимые для выполнения условий настоящего договора, проверять ход и качество выполнения работ, осуществлять строительный контроль, промежуточную и окончательную приемку выполненных работ являются:
от Заказчика – Заместитель генерального директора по капитальному строительству Петухов Андрей Викторович;
от Подрядчика – (Должность, Ф.И.О.) ______________________.
18.11. Договор составлен на листах и подписан в двух экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из Сторон.
18.12. Стороны гарантируют, что все первичные учетные документы, составляемые в рамках исполнения договора соответствуют п. 2 ст. 9 Федерального Закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ, а их формы утверждены руководителем экономического субъекта, составившего документ, либо другим, предусмотренным действующим законодательством, способом.
19. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору.
19.1. Приложение № 1. Техническое задание.
19.2. Приложение № 2. Смета.
19.3. Приложение № 3. График производства работ.
20. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик:
ОАО «СПб ЭС»
ИНН 7826074344 КПП 783450001
Место нахождения и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А.
Тел.: 676 34 50 Факс: 676 34 67.
р/с _____________________________;
к/с _____________________________,
БИК ____________________________.
Генеральный директор
___________________ В.В. Самоталин
«_____» ________________ 201 г.
М.П.
|
|
Подрядчик:
____________________________,
ИНН КПП .
Место нахождения:
,
Фактический адрес: ____________,
Тел.:_____________________________Факс:____________________________.
р/с _____________________________в ________________________________;
к/с _____________________________, БИК _______________________.
ОКПО __________________________, ОКОНХ ________________________.
Генеральный директор
___________________
«_____» ________________ 201 г.
М.П.
|
Приложение № 2
к Договору № _______
от «____»_________ 20 __ г.
Смета
комплекса работ «под ключ» ________________________
(наименование объекта)
В ценах на день подачи предложения: «_____» ________________20__ г.
Заказчик: ……………………..
Подрядчик: …………………..
-
№
п/п
|
Наименование затрат
|
Стоимость, рублей
|
СМР
|
Прочие
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого общая стоимость без НДС
|
|
|
|
|
|
НДС 18%
|
|
|
|
|
Всего общая стоимость с НДС
|
|
|
|
(стоимость указывается в рублях с указанием двух знаков после запятой)
-
Приложение № 3
к Договору № ____
от «____»_________ 20 __ г.
|
ГРАФИК ПРОИЗВОДСВА РАБОТ
выполнения работ ________________________
(наименование объекта)
Заказчик: ……………………..
Подрядчик: …………………..
Начало выполнения работ: __________________________.
Окончание выполнения работ: ___________________________.
№
|
Наименование Работ, этапа Работ
|
Начало Работ, этапа Работ
|
Окончание Работ, этапа Работ
|
Стоимость Работ, этапа Работ, рублей (в т.ч. НДС)
|
График выполнения Работ, в нед. (дн., мес.)
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Аванс в случае необходимости
(стоимость указывается в рублях с указанием двух знаков после запятой)
ПОДПИСИ СТОРОН
|
