6.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 6.1. По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона 2013 года №44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией о аукционе.
6.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в аукционе его участника, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
6.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта договора победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения договора в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона 2013 года №44-ФЗ, обеспечение исполнения договора.
6.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному в соответствии с п.6.3 настоящего раздела, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона. При этом победитель аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении электронного аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
6.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с п.6.4 настоящего раздела протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект договора либо повторно размещает в единой информационной системе проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона. При этом размещение в единой информационной системе Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона допускается при условии, что победитель аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с п 6.4 настоящего раздела не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона 2013 года №44-ФЗ.
6.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных п 6.5 настоящего раздела, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный 6.4. настоящего раздела протокол разногласий.
6.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения договора заказчик обязан разместить договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.
6.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного 6.7. настоящей статьи и подписанного заказчиком договора он считается заключенным.
6.9. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
6.10. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
6.11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона 2013 года №44-ФЗ, договор заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается договор, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора.
6.12. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим разделом, он не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный п. 6.4 настоящего раздела, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, подведения итогов электронного аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона 2013 года №44-ФЗ (в случае снижения при проведении аукциона цены договора на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора).
6.13. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить договор с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить договор этот участник признается победителем аукциона и проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект договора направляется заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора.
6.14. Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с п. 6.13 настоящего раздела, вправе подписать договор и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены п. 6.4. настоящего раздела, или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным экземпляром договора победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения договора, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона 2013 года №44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения договора. Если этот победитель уклонился от заключения договора, такой аукцион признается несостоявшимся.
6.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.
6.16. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
6.17. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации. При заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона 2013 года №44-ФЗ.
6.18. Заказчик и Исполнитель (подрядчик) несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.
6.19. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель (подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.20. В случае просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю (подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем (подрядчиком).
6.21. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем (подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.22. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.23. Возможен односторонний отказ от исполнения договора в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона 2013 года №44-ФЗ.
6.24. При заключении договора Заказчик по согласованию с Участником аукциона, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, объем оказываемых услуг и выполняемых работ на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену единицы товара, работы, услуги определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, объем услуг или работ указанное в извещении о проведении аукциона.
6.25. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, Исполнитель (подрядчик) обязан предоставить информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем (подрядчиком), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены договора.
Данная информация предоставляется Заказчику Исполнителем (подрядчиком) в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. Исполнитель (подрядчик) несет ответственность за непредоставление указанной информации путем взыскания с него пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем (подрядчиком) с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
В случае непредоставления заказчику указанной в настоящем пункте информации Исполнителем (подрядчиком) информация об этом размещается в единой информационной системе. Непредоставление указанной информации Исполнителем (подрядчиком) не влечет за собой недействительность заключенного договора по данному основанию.
|