На выполнение текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов
Скачать 0.54 Mb.
|
5. Ответственность Сторон 5.1. В случае нарушения сроков оплаты ТР-2 грузовых вагонов и связанных с ним работ/услуг, предусмотренных пунктами 2.3 – 2.5 настоящего Договора Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,07% от цены выполненных, но не оплаченных в срок Заказчиком работ/услуг, за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Подрядчиком соответствующего требования. 5.2. За нарушение Заказчиком сроков направления Подрядчику подписанного акта формы № ФПУ-26, либо представления мотивированного отказа от подписания акта формы № ФПУ-26 Подрядчик имеет право после подписания Сторонами акта формы № ФПУ-26, предъявить Заказчику требования об уплате пени в размере 0,07% от стоимости, указанной в таком акте формы № ФПУ-26, за каждый день просрочки. 5.3. За нарушение Подрядчиком сроков проведения ТР-2 грузовых вагонов, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере ставки платы за нахождение на железнодорожных путях общего пользования грузовых вагонов, определенной в приложении № 8 к настоящему Договору. Подрядчик освобождается от ответственности за сверхнормативный простой грузовых вагонов (нарушение срока проведения ТР-2) и от оплаты штрафных санкций, пеней при выполнении ТР-2 грузовых вагонов в следующих случаях: грузовые вагоны по справке 2612 ГВЦ не находятся в собственности (аренде) Заказчика; грузовые вагоны, забракованные в ТР-2 по кодам 900-903,910-917 и 920-921; грузовые вагоны, ремонт которых может быть произведен только в организациях, производящих плановые ремонты грузовых вагонов; при направлении телеграммы о вызове представителя организации, не являющейся подразделением Подрядчика, для проведения расследования, с момента направления телеграммы от ВЧДЭ до окончания расследования; при направлении грузовых вагонов на промывочно-пропарочную станцию для подготовки вагонов к проведению ТР-2; при передислокации грузовых вагонов на железнодорожную станцию примыкания к ВЧДЭ, производящему ТР-2 грузовых вагонов; в случаях, когда проведение ТР-2 грузовых вагонов требует проведение перегруза; при получении телеграммы о прибытии представителя организации, не являющейся подразделением Подрядчика, для проведения совместного расследования, с момента получения телеграммы до окончания расследования; при проведении ремонта грузовых вагонов, оборудованных эластомерными поглощающими аппаратами, забракованных в ТР-2 по неисправности поглощающего аппарата; при ремонте грузовых вагонов, оборудованных подшипниками кассетного типа, забракованных в ТР-2 по неисправности колесных пар, буксовых узлов; при устранении неисправностей литых деталей тележек или при их замене; при отцепке грузовых вагонов по неисправности деталей новой конструкции из числа не массовых; в случае, когда запасная часть, снятая при проведении ТР-2 грузового вагона направлена в вагоноремонтную организацию для проведения ремонта с последующим возвратом под ремонтируемый грузовой вагон; в случае необходимости предоставления Заказчиком запасных частей (согласно условиям настоящего Договора) для замены на грузовом вагоне; при ожидании согласования Заказчиком замены запасной части или стоимости выполнения ТР-2; в случае принятия Заказчиком решения о проведении ТР-2 грузового вагона с использованием запасных частей, предоставленных Заказчиком; при направлении неисправного грузового вагона, после передачи сообщения 1353 на пути необщего пользования для проведения грузовых операций. 5.4. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, указанных в пунктах 2.3 и 3.7 настоящего Договора, а также при наличии дебиторской задолженности у Заказчика по причине нарушения сроков оплаты более чем на 10 (десять) банковских дней, последний не вправе предъявлять Подрядчику требования об уплате пени или возмещении убытков, вызванных приостановкой проведения Подрядчиком ТР-2 грузовых вагонов, которая явилась причиной нарушения срока доставки груза. 5.5. За нарушение Подрядчиком сроков оплаты приобретаемых ремонтопригодных запасных частей по своевременно предоставленным и подписанным Сторонами товарным накладным формы ТОРГ-12 и счетам-фактурам, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика пени в размере 0,07% от стоимости, указанной в выставленных, но своевременно не оплаченных счетах-фактурах за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы сложившейся задолженности. 5.6. За нарушение Подрядчиком сроков предоставления актов формы № ФПУ-26 (за исключением дополнительных актов формы № ФПУ-26, указанных в пункте 3.15 настоящего Договора), Заказчик имеет право после подписания Сторонами актов формы № ФПУ-26, предоставленных с опозданием, предъявить Подрядчику требования об уплате пени в размере 0,07% от стоимости проведения ТР-2 грузовых вагонов, указанной в таких актах формы № ФПУ-26, за каждый день просрочки. 5.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.8. Уплата виновной Стороной санкций не освобождает ее от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору. 5.9. В случае отсутствия платежей согласно разделу 2 настоящего Договора или несвоевременной доставки Заказчиком запасных частей для проведения ТР-2 грузовых вагонов, в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Договора, и, как следствие, возникновения у Подрядчика убытков, и в других случаях, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику сумму убытка. 6. Обстоятельства непреодолимой силы 6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору. 6.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 7. Разрешение споров 7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения и направления ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с даты ее получения. Претензии по качеству выполнения работ (оказания услуг) в рамках настоящего Договора направляются в адрес СП ЦДИ, на территории которого выполнялся ТР-2 грузовых вагонов. 7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца. 8. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения 8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. В случае досрочного расторжения настоящего Договора оплате подлежат фактически выполненные работы (оказанные услуги) и понесенные расходы по настоящему Договору, документально подтвержденные Подрядчиком. 8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. В этом случае Стороны проводят взаимные расчеты и подписывают акт сверки взаиморасчетов. 9. Антикоррупционная оговорка 9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 настоящего Договора: 8 (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы). Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 настоящего Договора: sekr-yts@rn-trans.ru. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 9.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 10. Прочие условия 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2016 года, а в части осуществления взаиморасчетов – до полного их завершения. Действие настоящего Договора продлевается на каждый следующий календарный год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не выразила своего желания (путем письменного уведомления) прекратить действие настоящего Договора не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока действия настоящего Договора. 10.2. Стороны настоящим согласовывают перечень документов, наличие которых будет являться основанием для оплаты ТР-2 грузовых вагонов и связанных с ним работ (услуг): справка 2612; РДВ; акт о повреждении вагона формы ВУ-25 (в случае составления); копия акта о времени нахождения вагонов на железнодорожных путях общего пользования формы ГУ-23 (при его составлении); акт формы № ФПУ-26; акт формы ВУ-101 ЭТД (в случае составления); акт формы № ФМУ-72 (в случае его составления); сводный акт о нахождении грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях общего пользования; счет-фактура; счет. 10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и/или обязанности, по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 10.4. Любая информация о финансовой, хозяйственной и иной деятельности любой из Сторон, а также об условиях настоящего Договора считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 10.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 10.6. Оформление Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счета-фактуры к ней производится по реквизитам, указанным в приложении № 26 к настоящему Договору. 10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 10.8. К настоящему Договору прилагаются: 10.8.1. Перечень вагонных депо Подрядчика (приложение № 1); 10.8.2. Форма расчетно-дефектной ведомости (приложение № 2); 10.8.3. Прейскурант цен на работы, выполняемые при ТР-2 грузовых вагонов (приложение № 3); 10.8.4. Стоимость литых деталей тележки (приложение № 4); 10.8.5. Ставка сбора за подачу/уборку одного грузового вагона на железнодорожные пути необщего пользования ВЧДЭ (приложение № 5); 10.8.6. Платежные реквизиты СП ЦДИ (приложение № 6); 10.8.7. Форма акта о выполненных работах (оказанных услугах) № ФПУ-26 (приложение № 7); 10.8.8. Ставки платы за нахождение на железнодорожных путях общего пользования грузовых вагонов (приложение № 8); 10.8.9. Форма акта браковки запасных частей грузового вагона ВУ-101 ЭТД (приложение № 9); 10.8.10. Форма сводного акта о нахождении грузовых вагонов на железнодорожных путях общего пользования (приложение № 10); 10.8.11. Форма акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № МХ-1 (приложение № 11); 10.8.12. Срок определения ремонтопригодности запасных частей грузовых вагонов (приложение № 12); 10.8.13. Форма акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение № МХ-3 (приложение № 13); 10.12.14. Форма акта приема-передачи товарно-материальных ценностей № ФМУ-72 (приложение № 14); 10.8.15. Цены на приобретаемые Подрядчиком ремонтопригодные запасные части (приложение № 15); 10.8.16. Ставки платы за услуги по хранению и погрузке/выгрузке исправных, ремонтопригодных и неремонтопригодных запасных частей (приложение № 16); 10.8.17. Форма расчета стоимости услуг по погрузке/выгрузке исправных, ремонтопригодных и неремонтопригодных запасных частей (приложение № 17); 10.8.18. Расчетный вес запасных частей грузового вагона, применяемый для расчета стоимости услуг по погрузке/выгрузке и хранению (приложение № 18); 10.8.19. Форма расчета стоимости услуг по хранению исправных, ремонтопригодных и неремонтопригодных запасных частей (приложение № 19); 10.8.20. Образец гарантийного письма Заказчика в адрес Подрядчика (приложение № 20); 10.8.21. Перечень и формат документов (приложение № 21); 10.8.22. Порядок использования электронных документов (приложение № 22); 10.8.23. Форма уведомления об отказе (приложение № 23); 10.8.24. Перечень кодов неисправностей классификатора «Основные неисправности грузовых вагонов (К ЖА 2005 04)», на которые распространяется ограниченная гарантийная ответственность (приложение № 24); 10.8.25. Форма акта замены узлов и деталей тележки модели 18-100 и их аналогов (приложение № 25); 10.8.26. Реквизиты подразделений Подрядчика для оформления со стороны Заказчика товарной накладной формы ТОРГ-12 и счетов-фактур (приложение № 26). 11. Адреса и реквизиты Сторон
| ||||||
Похожие:
 |  | Содружества, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики при выходе собственных грузовых вагонов на пути общего... | |
| Руководитель проекта, главный специалист ОАО «врк-2», секретарь подкомитета по ремонту | | Проектирование процессов сварки и наплавки деталей вагонов. Учебное пособие по дисциплине "Технология производства и ремонта вагонов".... |
| В абд пв отражается информация о собственнике вагона, его приписке, технических характеристиках вагона в объеме технического паспорта... | | На право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту колесных пар грузовых вагонов для нужд Северной дирекции... |
| Оаэ-рждс/18 на право заключения договора поставки запасных частей грузовых вагонов мод.№18-100 для нужд ОАО «ржд» | | «С» на объекте Бизнес-центр «Галс Тауэр» (г. Москва, улица 1-я Тверская-Ямская, дом 5) |
| Для проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по модернизации головных и... | | Отмена поезда Саратов-Берлин и прицепных вагонов. Ввод поезда Москва-Прага и беспересадочных вагонов |