Документация об аукционе в электронной форме
Скачать 1.34 Mb.
|
Договор подряда № _________ г. Вятские Поляны « ____ » _________ 2017 г. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области «Коммунальные энергетические системы «Энерго» (далее - МУП «КЭС «Энерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мельникова Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________ ____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны (совместно именуемые Стороны), с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту асфальтобетонного покрытия следующих дорог:
далее по тексту – «Работы», и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить Подрядчику выполненные работы. Конкретный перечень (состав) работ указан в «Ведомости объемов работ», являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (далее - Приложение № 1). 1.2. Подрядчик обязуется за свой счет и на свой риск выполнить все работы согласно Приложению № 1, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного выполнения Работ по согласованию с Заказчиком. 1.3. Место выполнения Работ: РФ, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул.ул. Азина, Калинина, микрорайон МРЦ, Мира, Пароходная, Первомайская, Некрасова, Урицкого, Шорина. 1.4. Обязательства Подрядчика по выполнению Работ считаются исполненными надлежащим образом после подписания Сторонами акта приемки выполненных Работ по форме КС-2 и иных документов, перечисленных в п. 4.2 настоящего договора. 1.5. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с перечнем допусков на виды деятельности (виды работ), перечисленных в свидетельстве СРО.
2.1. Работы подрядчиком выполняются в полном объеме в один этап: с 15.08.2017 г. по 31.08.2017 г. Частичное выполнение работ в рамках каждого этапа не допускается. Подрядчик согласовывает график проведения работ с Заказчиком. 2.2. Подрядчик уведомляет о готовности сдачи работ не менее чем за 3 дня до приемки Заказчиком. Приемка промежуточных этапов, а также частичное выполнение работ не производится. 2.3. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке Работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается отчетными формами, о чем Подрядчику выдается мотивированный отказ. 2.4. Приемка готовых работ осуществляется в день составления акта выполненных работ, с предоставлением отчетов, протоколов, оценки качества выполненных работ и гарантийного паспорта. В случае установления Заказчиком при приемке Работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям настоящего Договора, акт приемки выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений Подрядчиком. 2.5. По результатам выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Заказчик в течение 5 дней осуществляет проверку акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Если к акту приемки выполненных работ справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не имеется претензий, то он подписывается Заказчиком и Подрядчиком. В случае выявления фактов, обуславливающих недопустимость приемки выполненных Работ, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке выполненных Работ для подготовки Подрядчиком дефектной ведомости, двухстороннего акта с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их исполнения. Акт и справка составляются в 2-х экземплярах: 1-й – Подрядчику, 2-й – Заказчику. 3. Цена и порядок оплаты Договора 3.1 Начальная (максимальная) цена договора составляет 651 129 руб. 90 коп. (Шестьсот пятьдесят одна тысяча сто двадцать девять рублей 90 копеек), в том числе НДС (18 %) – 99 324 руб. 90 коп. 3.2. В цену договора включены: расходы (затраты) Подрядчика на приобретение материалов и транспортировку строительных материалов, налоги и другие обязательные платежи, а также все иные затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ. Цена договора является твердой и не может меняться в ходе его исполнения. 3.3. Работы оплачиваются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (безналичная форма в течение 5 (Пяти) банковских (рабочих) дней после подписания Сторонами акта выполненных работ по выставленному Подрядчиком счету. 4. Качество работ и гарантии 4.1. Выполняемые Работы должны соответствовать перечню, содержащемуся в Приложении № 1 к настоящему договору. Перед началом работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком и с заинтересованными организациями проект производства работ (ППР) и схему движения транспорта, осуществляющего доставку. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. 4.2. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТам, СНиП, СП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Подрядчика. В случае повреждения инженерных систем, дорожных покрытий, элементов благоустройства и озеленения, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя Подрядчик. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ составленных по форме КС-2. Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при работе материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными. Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы. Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ и использованные в ходе производства работ материалы по договору составляет - не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ обеими Сторонами. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору. 4.3. Дефекты, допущенные при выполнении работ, устраняются безвозмездно организацией (Подрядчиком), выполняющей работы, в течение установленного гарантийного срока. 4.4. Подрядчик обязуется приобретать и устанавливать только новые материалы, изделия, конструкции и комплектующие и осуществлять поставку их до объекта Заказчика. 4.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить допущенные дефекты за свой счет в течение 7 (семи) календарных дней. 4.6. Подрядчик при выполнении Работ производит все необходимые мероприятия для защиты от повреждений действующего оборудования и инженерных сетей в зоне проведения демонтажных работ. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы и затраты по восстановлению берет на себя Подрядчик.
5.1. Подрядчик обязан: 5.1.1. Выполнить все Работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 5.1.2. Во время проведения Работ выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и противопожарной безопасности, безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими СНиП, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ. Перед началом работ персонал Подрядчика обязан пройти инструктаж у специалиста по охране труда Заказчика. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. 5.1.3. Обеспечить за свой счет охрану оборудования и другого имущества, необходимых для выполнения Работ, ограждения мест производства Работ. 5.1.4. Подрядчик несет ответственность за достоверность предъявленных к оплате выполненных объёмов Работ. 5.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ и оказать содействие для осуществления надзора и контроля над ходом выполнения Работ Заказчика, органов надзора и других должностных лиц, уполномоченных для проведения проверок, а также предоставлять им необходимую документацию. 5.1.6. Обеспечить в полном размере возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия выполненных Работ требованиям технических регламентов в полном объеме. 5.1.7. Немедленно извещать Заказчика обо всех возникших обстоятельствах, не зависящих от Подрядчика, которые могут привести к ненадлежащему качеству выполнения Работ. 5.1.8. Устранить выявленные Заказчиком недостатки в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Договора. 5.1.9. Выполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика (представителя Заказчика), если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 5.1.10. Утилизировать за свой счет ТБО, образовавшиеся при проведении Работ, и привести в надлежащее состояние место проведение работ (в соответствии со СНиП 12-04-2002, Правилами благоустройства территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области, требованиями). 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Осуществлять контроль за выполняемыми Работами. 5.2.2. Своевременно извещать Подрядчика о выявленных недостатках и составлять при его представителях письменные подтверждения (акт) о нарушениях критериев качества выполняемых Работ и условий настоящего Договора. 5.2.4. Осуществлять оплату выполненных и принятых Работ на основании подписанного акта приемки выполненных Работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3) и счета-фактуры, предъявленной Подрядчиком Заказчику, в пределах стоимости Работ по настоящему Договору. 5.2.5. В случае получения жалоб или заявлений от граждан, организаций, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, не позднее суток ознакомить с ними Подрядчика, предложив ему устранить указанные недостатки и получить его письменные объяснения по данным обращениям. 5.2.6. После получения от Подрядчика извещения об окончании Работ осмотреть и принять результат Работ и немедленно уведомить Подрядчика при обнаружении недостатков результата Работ или отступлений от настоящего Договора и Ведомости объемов работ, ухудшающих результат Работ. 5.3. Заказчик имеет право: 5.3.1. Требовать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные Работы, а также на непредвиденные расходы, возникшие при выполнении Работ. 5.3.2. Проверять в любое время ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются. 5.4. Подрядчик имеет право: заключать договора субподряда с субподрядчиками на выполнение Работ, предусмотренного настоящим Договором, при наличии у них соответствующих допусков в перечне свидетельства СРО, но не более 20 % от всего объема выполняемых работ. В этом случае Подрядчик обеспечивает контроль за ходом выполняемых Работ субподрядчиком (субподрядчиками) и несет перед Заказчиком ответственность за все убытки, причиненные участием субподрядчика (субподрядчиков) в исполнении договора. 6. Ответственность сторон 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за неисполнение требований законодательства по охране труда и по технике безопасности в отношении своих работников, работников Заказчика и любых третьих лиц, пострадавших на территории проведения Работ. Во время проведения Работ выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и противопожарной безопасности. 6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны. 6.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, предусмотренной настоящим Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 5% от неуплаченной суммы в срок. 6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней): 6.4.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле П = Ц*С (где Ц – цена Договора; С – размер ставки). Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ * ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки). Коэффициент К определяется по формуле К=ДП/ДК*100% (где ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательства по Договору (количество дней). При к, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений. 6.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу некачественного или ненадлежащего качества работы, невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 6.7. Подрядчик устраняет выявленные Заказчиком недостатки за свой счет в сроки, установленные в акте, фиксирующем недостатки. 7. Обеспечение исполнения обязательств 7.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения договора. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. 7.2. Настоящий договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 7.3. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 7.4. Размер обеспечения исполнения договора составляет 5% процентов от начальной (максимальной) цены договора на сумму 32 556 руб. 50 коп. (Тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят шесть рублей 50 копеек). В случае, если участником закупок выбран способ обеспечения исполнения договора - внесение денежных средств, внесение денежных средств должно осуществляться на счет заказчика по банковским реквизитам: Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области «Коммунальные энергетические системы «Энерго» Наименование банка: ПАО "АК БАРС" БАНК БИК: 049205805 Корр. счет: 30101810000000000805 Номер счета: 40702810600250000008 В случае, если предложенная в заявке участника электронного аукциона цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, участник, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом положений статьи 37 44-ФЗ. 7.5. В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. 7.6. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения договора к такому участнику не применяются. 7.7. В случае внесения Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Поставщику при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», после окончания срока выполнения работ, на основании письменного обращения Поставщика в адрес Заказчика, в течение 20 банковских дней со дня его поступления Заказчику, или Заказчиком в течение 20 банковских дней со дня исполнения договора по своей инициативе. 8. Основания и порядок изменения и расторжения Договора 8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях: 8.2.1. Ненадлежащего качества выполненных Работ, в том числе с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. 8.2.2. Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ и устранения дефектов. 8.2.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. 8.3. Подрядчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случаях: 8.3.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты выполненных Работ. 9. Порядок урегулирования споров 9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным. 9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон. 9.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой. 9.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом. 9.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области. 10. Обстоятельства непреодолимой силы 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, авария на предприятии и другие обстоятельства непреодолимой силы. 10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы. 10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством. 12. Прочие условия 12.1. Любые изменения и дополнения по Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Договор. Стороны признают юридическую силу подписанных документов, переданных с помощью факсовой или электронной связи (в том числе - договора). 12.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер. 12.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора 12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений. 12.5. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Договору третьим лицам. 12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 12.7. Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон. 12.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2017 г. Неотъемлемой частью настоящего Договора является следующее приложение: - Ведомость объемов работ (Приложение № 1). 11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Директор ________________ ____________________ И.А. Мельников _____________________ _____________ Приложение № 1 к Договору подряда №___________ от « ___ »___________ 2017 г. Ведомость объемов работ
Директор МУП «КЭС Энерго» ________________ ____________________ И.А. Мельников _____________________ _____________ Обоснование начальной (максимальной) цены договора Начальная (максимальная) цена договора (далее - НМЦК) определена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Приказом № 567 от 02.10.2013 г. Объект закупки: Ремонт асфальтобетонных покрытий после проведения аварийно-восстановительных работ на теплотрассах.
1 Исчерпывающий перечень показателей, которые должны быть предоставлены участником в первой части заявки, указан в разделе «Рекомендуемые формы для заполнения заявки» документации об аукционе 2 Рекомендуемая форма приведена в пункте 14 3 Рекомендуемая форма декларации приведена в пункте 14 4 Рекомендуемая форма декларации приведена в пункте 14 5 Рекомендуемая форма декларации приведена в пункте 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса | | Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
| Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса | | Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
| Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |  | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной... |
| Vi. Образцы заполнения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 27 | | Vi. Образцы заполнения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 29 |
| Извещение об аукционе в электронной форме №2 а вывоз и прием (утилизация) твердых бытовых отходов (IV-V класса опасности, согласно... | | Данный документ представляет форму и содержание типовой документации об аукционе в электронной форме. Типовая документация является... |