5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Следующие условия проведения Запрос предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 документации
№ п/п
|
Наименование п/п
|
Содержание
|
|
Предмет Запроса предложений
Состав и объем работ/услуг
|
Право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений здания 25 ЦЭРЭО ОАО «СХК».
|
|
Нормативный документ, в соответствии с которым проводится Запрос предложений
|
В редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 № 46, от 25 сентября 2013 № 53, от 03 декабря 2013 № 54, от 10 апреля 2014 № 59
|
|
Сроки выполнения работ или оказания услуг
Место выполнения работ или оказания услуг
Условия оплаты
|
Сроки оказания услуг:
не позднее 30 дней с момента подписания договора сторонами
окончание работ: 30.11.2014г.
Место оказания услуг:
636039, Томская область, г. Северск, автодорога 11
ЗАТО Северск является закрытым административно – территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно – территориальном образовании».
Постановлением правительства РФ от 11.06.1996г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.
Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно - за 30 дней оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами (тел. для справок: 8 (3823) 52-50-28 секретарь ОФЗОиСП ОАО «СХК»).
Форма оплаты: безналичный расчет. Условия оплаты: оплата за выполненные работы (без аванса) производится Заказчиком в течение 60 календарных дней со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета и счета-фактуры, составленных в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
При наличии разночтений между условиями и требованиями, указанными в извещении и документации, техническом задании, проекте договора, спецификации и иных документах, а так же информации, указанной на ЭТП, участникам надлежит руководствоваться условиями и требованиями, указанными в извещении и документации.
|
|
Количество лотов
|
1 (один)
|
|
Заказчик
|
Заказчик: Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
Место нахождения заказчика: 636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1
Почтовый адрес заказчика: 636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1
Адрес электронной почты заказчика:
Номер контактного телефона заказчика:
|
|
Организатор Запрос предложений
|
Открытое акционерное общество «Сибирский Химический Комбинат»
Место нахождения: 636039 Томская область, г. Северск, ул. Курчатова 1
Почтовый адрес: 636039 Томская область, г. Северск, ул. Курчатова 1
Контактное лицо по орг. вопросам: Захарова Елена Викторовна
Телефон: 8(3823) 52-81-85
Факс: 8(3823) 56-25-50
Адрес электронной почты: zakharova@atomsib.ru
Время работы: в рабочие дни с 800 до 1700 (пятница с 800 до 1545), по томскому времени
Контактное лицо по предмету закупки:
Соторов Вячеслав Васильевич, специалист по работе с договорами Отдела закупок ОАО «СХК»
(8-3823) 52-50-91
|
|
Информационное обеспечение проведения Запроса предложений
|
Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является:
1) Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru),
2) Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).
Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru
|
|
Дата опубликования извещения о проведении Запроса предложений
|
Дата опубликования считается датой размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений на официальном сайте закупок www.zakupki.rosatom.ru и на ЭТП.
|
|
Отказ от проведения Запроса предложений
|
Организатор Запроса предложений по решению Заказчика вправе отказаться от проведения Запроса предложений в любое время вплоть до подведения итогов закупки, не неся никакой ответственности перед участниками Запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
|
|
Начальная (максимальная) цена договора [по каждому лоту]
|
1 657 374,32 (один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч триста семьдесят четыре) рублей 32 копеек, вкл НДС 18 %
В случае базиса сравнения цен без учета НДС
1 404 554,50 (один миллион четыреста четыре тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рублей 50 копеек
Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемой продукции, в связи с чем, в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС.
Приведение ценовых предложений участников запроса цен к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса цен, являющимися плательщиками НДС.
Включенные в цену расходы (за исключением стоимости продукции и НДС): В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанные с выполнением работ в полном объеме по предмету договора.
Стоимость работ по договору рассчитывается согласно утвержденным сметам в базовых ценах 2001года, пересчитанным по среднему индексу, сформированному после проведения конкурсной процедуры, на весь период оказания услуги.
|
|
Официальный язык Запроса предложений
|
русский
|
|
Валюта Запроса предложений
|
все суммы денежных средств в заявке и приложениях к ней должны быть выражены в RUB
Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки участника требованиям, установленным в документации.
|
|
Обеспечение заявки на участие в Запросе предложений [по каждому лоту]:
|
Требования не установлены.
|
|
Требования, предъявляемые к участникам Запроса предложений/ поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг
|
Требования к участникам Запроса предложений:
должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации;
должен раскрывать в составе заявки на участие в Запросе предложений информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников Запроса предложений, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников Запроса предложений, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
отсутствие сведений об участнике Запроса предложений в реестрах недобросовестных поставщиков:
- в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;
- в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».
Требования к субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг:
должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации;
отсутствие сведений о субподрядчике в реестрах недобросовестных поставщиков:.
- в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;
- в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».
|
|
Обеспечение возврата аванса
|
Требования не предъявляются
|
|
Требования к выполняемым работам
|
Требования к выполняемым работам приводятся в томе 2 «Техническая часть».
Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или наименования производителей, при условии, что произведенные замены будут полностью совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях. Данное правило действует за исключением случаев, когда невозможность поставки эквивалентной продукции прямо предусмотрена Документацией процедуры закупки.
|
|
Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам Запроса предложений/ привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям [при предъявлении к ним соответствующих требований и включаемые участником в состав заявки на участие в Запросе предложений
|
Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам Запроса предложений/ привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям, [при предъявлении к ним соответствующих требований]:
документы, указанные в пункте 3.3 настоящей документации;
Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам Запроса предложений:
документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой, приложенной к Документации;
Участник Запроса предложений вправе приложить к заявке на участие в Запросе предложений иные документы, которые, по мнению участника Запроса предложений, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в Запросе предложений.
|
|
Состав заявки на участие в Запросе предложений и порядок размещения документов в составе заявки на участие в Запросе предложений
|
Состав заявки на участие в запросе предложений и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе предложений (отклонение от документов, входящих в состав заявки, не допускается):
заявка на участие в Запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел Error: Reference source not found, Форма 1);
анкета (раздел Error: Reference source not found, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике Запроса предложений», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».
Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в Запросе предложений в двух форматах: *.pdf и *.xls;
график выполнения работ в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел Error: Reference source not found, соответствующая форма),
график оплаты выполняемых работ в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел Error: Reference source not found, соответствующая форма);
документы, указанные в пункте 17.1.1 раздела «Информационная карта Запроса предложений», подтверждающие соответствие участника Запроса предложений установленным требованиям;
план распределения объемов выполнения работ (раздел Error: Reference source not found, соответствующая форма);
для каждого привлекаемого субподрядчика - копию договора (в том числе предварительный или под условием) согласно подпункту а пункта 3.5.2. Раздела 3 Документации;
документы, необходимые только для целей оценки заявки, в соответствии с критериями оценки согласно пункту 23 раздела «Информационная карта Запроса предложений» и методикой оценки заявок на участие в Запросе предложений, представленной в разделе 5 (непредставление данных документов не является основанием для отклонения заявки на отборочной стадии):
- Копию справки о перечне и объемах выполнения завершенных договоров за последние 3 года, сопоставимого характера и объема [внутренняя отделка помещений] с указанием сроков выполнения данных договоров (год и месяц начала выполнения -год и месяц фактического окончания выполнения), наименования заказчика, описания договоров (объем и состав работ/услуг описание основных условий договора), суммы договора(ов),сведений о рекламациях по перечисленным договорам (раздел 5, Форма 4).
- Копии договоров, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих информацию, указанную в форме «Справка о выполнении аналогичных договоров», предусмотренной Разделом 5 Документации;
техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2) в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел Error: Reference source not found, соответствующая форма), в том числе содержащее:
- описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
- указание объема работ или услуг или порядка его определения.
|
|
Привлечение субподрядчиков
|
Допускается. В случае привлечения субподрядчиков, Победитель обязан выполнить работы в объеме не менее 50% от суммы договора.
|
|
Возможность проведения процедуры переторжки
Условия договора, по которым возможно проведение переторжки
|
возможна
по снижению первоначально указанной в заявке на участие в Запросе предложений цены
|
|
Место и срок окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в Запросе предложений)
|
Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений):
ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru
срок в формате: 05-00 (время московское)
«29» июля 2014 года
Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений:
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений производится на электронной площадке www.a-k-d.ru. в автоматическом режиме после окончания приема заявок.
Дата и время: «29» июля 2014 года 05-00 (время московское)
|
|
Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
|
Отборочная стадия должна быть завершена в течение 20 дней после подписания протокола открытия доступа к заявкам.
Место, дата и время заседания закупочной комиссии:
636039, г. Северск Томской обл., ОАО «СХК», Единая закупочная комиссия
не позднее «18» августа 2014 г.
Оценочная стадия должна быть завершена в течение 10 дней после подписания протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии.
Место, дата и время заседания закупочной комиссии:
636039, г. Северск Томской обл., ОАО «СХК», Единая закупочная комиссия
не позднее «29» августа 2014 г.
|
|
Методика рассмотрения заявок и критерии оценки заявок на участие в Запросе предложений участников Запроса предложений
|
Критерии оценки заявок на участие в Запросе предложений, их содержание и значимость (для работ и услуг)
|
Номер кри терия
|
Критерии оценки заявок на участие в Запросе предложений
|
Содержание критериев оценки заявок на участие в Запросе предложений
|
Значимость критериев
оценки заявок на участие в Запросе предложений в процентах.
|
Ценовые критерии
|
1.
|
Цена договора
|
1. Цена договора
Включенные в цену расходы (за исключением стоимости продукции и НДС): [включенные в цену расходы]
Расчет данного критерия оценки осуществляется по правилам, установленным в Разделе 7 Документации процедуры закупки
|
95%
|
Неценовые критерии
|
2.
|
Опыт участника процедуры закупки
|
Опыт участника процедуры закупки.
Опыт
|
Баллы
|
Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Omin
|
0
|
БОi
|
=
|
О i - Omin
|
* К
|
|
Omax - Omin
|
Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Omax
|
К
|
где:
К - значимость критерия в соответствии с табличным значением, указанным в Информационной карте документации.
Оi - сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года, руб.с НДС;
Omin – начальная (максимальная) цена договора, руб.с НДС;
Omax - предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Omin в 2 раза, руб.с НДС.
|
5%
|
|
|
|
|
|
|
Совокупная значимость всех критериев в процентах
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
Оценка заявок на участие в Запросе предложений:
|
Согласно методике оценки заявок на участие в Запрос предложений, приведенной в разделе 5 документации Том1
|
|
Срок заключения договора
|
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса цен на официальном сайте и ЭТП передает победителю запроса цен проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. Победитель запроса цен обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя запроса цен договор в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления указанного договора.
Договор заключается в течение 30 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен. В случае необходимости согласования сделки в Госкорпорации «Росатом», договор заключается после такого согласования.
До заключения договора, победитель запроса цен представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем запроса цен справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.
|
|
Обеспечение исполнения договора [в отношении каждого лота]:
|
Требования не установлены.
|
|
Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
|
Требования не установлены.
|
|
Порядок обжалования действий заказчика, организатора Запроса предложений, закупочной комиссии
|
Запрос рассматривается организатором закупки в срок, не превышающий 5 рабочих дней. Данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя.
Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии при проведении запроса цен могут быть направлены в Арбитражный комитет ОАО «ТВЭЛ» в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@tvel.ru, либо в ЦАК по электронному arbitration@rosatom.ru
Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса цен, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса цен, протокола о признании запроса цен не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса цен.
Условия и положения документации по запросу цен могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб.
Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решения ЦАК и Арбитражного комитета ОАО «ТВЭЛ» могут быть обжалованы в Контрольном комитете Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.
|
|
Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении Запрос предложений
|
О фактах злоупотреблений участник запроса цен может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи:
1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07, 8-3823-52-01-01 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);
2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru; info@atomsib.ru
3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».
|
|
