Скачать 1.61 Mb.
|
7.Ответственность сторон 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 7.2. Под неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору понимается: 7.2.1. Выполнение Работ ненадлежащего качества; 7.2.2. Нарушение условий Договора. 7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7.3.1. Пеня начисляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063 за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере не менее одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком. 7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора и составляет __________ рублей. Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня предъявления требований о выплате неустойки. 7.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение, ненадлежащее исполнение, или просрочка исполнения обязательства произошли по уважительной причине: вине Заказчика или вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. 7.5. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случаях и в порядке, предусмотренных Правительством Российской Федерации. 7.6. Подрядчик в безусловном порядке компенсирует Заказчику суммы, взысканные с Заказчика по решению суда о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда, судебных и исполнительских расходов, по причине невыполнения, некачественного или несвоевременного выполнения Подрядчиком условий Договора. 7.7. Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств. 7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате цены Договора Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). 7.9. Пеня начисляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063 за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 7.10. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5 процента цены Договора и составляет __________ рублей. 7.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 7.12. Иные меры ответственности, не предусмотренные Договором, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
8.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ и используемых при этом материалов, их соответствие ГОСТам, техническим требованиям, наличие сертификатов соответствия и других документов, подтверждающих качество услуг и применяемых материалов. 8.2. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы – не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ и/или Акта устранения замечаний (при его наличии). 8.3. Используемые материалы должны быть новыми, ранее не использованным, остаточный срок годности на момент использования должен быть не менее 80 % от общего срока годности. 8.4. Гарантийный период непрерывной эксплуатации на материалы и оборудование должен соответствовать сроку, предусмотренному заводом-изготовителем. 8.5. Объем предоставления гарантии качества работ - дефекты, обнаруженные в период гарантийных обязательств, препятствующие нормальной работе и вызванные некачественным выполнением Подрядчиком работ либо применением некачественных материалов, изделий, конструкций, комплектующих и оборудования, Подрядчик устраняет за свой счет в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта, фиксирующего дефекты. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты и порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта, фиксирующего дефекты, Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. Если экспертиза признает, что выполненные Подрядчиком работы, примененные им материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие ненадлежащего качества и не соответствует требованиям технических регламентов (норм и правил), нормативным правовым актам, сметной документации и условиям Договора, то Подрядчик оплачивает Заказчику расходы по оплате экспертизы, устраняет или оплачивает устранение обнаруженных дефектов за свой счет. 8.7. Гарантийный срок продлевается на период, определяемый со дня направления Заказчиком письменного извещения Подрядчику до дня подписания Акта об устранения дефектов. 8.8. Факт подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 не препятствует заказчику предъявлять претензии к качеству выполненных работ в течение гарантийного срока.
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты подписания Договора Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, но не позднее 31.12.2016. 9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. 9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора: 9.3.1. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной Услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной Услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 9.3.2. При ненадлежащем исполнении или неисполнении Договора. 9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 9.5. Любые изменения Договора оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, иных обстоятельств, возникших после заключения Договора, и препятствующих его исполнению. 10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна известить немедленно другую Сторону посредством телефонной связи о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, а в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней - уведомить письмом.
11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке. 11.2. Сторона, получившая претензию, должна в течение 10-ти рабочих дней с даты получения такой претензии направить на нее ответ. 11.3. Сторона, направившая претензию и не получившая на нее ответ либо получившая не удовлетворяющий ее ответ, вправе обратиться в Арбитражный суд Мурманской области. 11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они подписаны Сторонами. 11.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
12.1. Все приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора - Приложение № 1 – Техническое задание - Приложение № 2 – Расчет стоимости - Приложение № 3 – Перечень используемых материалов
Приложение № 1 к договору Техническое задание на выполнение работ по отделке путей эвакуации негорючими материалами в общежитии с заменой шкафов пожарных кранов на металлические
1.1. Объем работ
1.2. В рамках выполнения работ по отделке путей эвакуации негорючими материалами в общежитии с заменой шкафов пожарных кранов на металлические надо выполнить следующие виды работ:
* Размеры являются ориентировочными. Все замеры, произведенные Заказчиком, должны быть уточнены Подрядчиком и согласованы с Заказчиком на момент подписания договора. 1.3 Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменений по соглашению сторон в следующих случаях: 1.3.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий договора; 1.3.2. при изменении не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренного договором объема работ при изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в договоре цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема работ стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работы. 1.3.3. при изменении по согласованию с ИОГВ, не более чем на 30 (тридцать) процентов предусмотренного договором объема работ при изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в договоре цены единицы работы, но не более чем на 30 (тридцать) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема работы стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работы.
Подрядчик должен обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, в том числе в части запрета курения у здания, организовать безопасную работу подъёмных и иных механизмов, строительных рукавов и прочего оборудования. Подрядчик не позднее 7 рабочих дней от даты заключения договора предоставляет утвержденный календарный план производства работ. Утверждённый календарный план должен быть составлен в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004». Работы следует начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно: - СНиП 12-03-2001 от 23.07-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80); - СНиП 12-04-2002 от 17.09.2002г. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123); - Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-91 «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытания» (Постановление Госстандарта СССР от 30.09.1991 N 1563); - СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004». При выполнении скрытых работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о необходимости их освидетельствования не позднее, чем за 2 (два) дня. Скрытые работы, выполненные без освидетельствования Заказчиком, принятию и оплате Заказчиком не подлежат. Подрядчик должен обеспечить возмещение ущерба за повреждение оборудования и прочего имущества, принадлежащего Заказчику, во время выполнения работ. Не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения. В случае привлечения иностранных граждан, предоставляется список рабочих с указанием данных разрешений на работу установленного образца. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных мер и правил. Копия приказа представляется Заказчику. Подрядчик на момент открытия объекта должен предоставить Заказчику список работников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, а также приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте. Работы должны выполняться квалифицированными работниками. При выполнении работ не должно нарушаться бесперебойное электроснабжение здания. Подрядчик обязан соблюдать технологию производства работ, осуществлять контроль качества на всех стадиях создания строительной продукции, в том числе входной контроль качества строительных материалов, изделий и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или строительных операций, и приёмочный контроль выполненных работ. В конце каждого рабочего дня обязательно проведение мероприятий по консервации незавершенных работ. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику комплект исполнительной документации, паспорта и сертификаты на материалы. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Зона работ должна быть огорожена Подрядчиком способом обеспечивающим безопасность граждан и невозможность их свободного доступа к зоне производства работ. Вокруг зоны работ должны быть вывешены предупреждающие аншлаги о проведении работ, а также установлены временные знаки и обозначения обходных путей. Подрядчик обязан за свой счет своевременно производить вывоз строительного мусора, не допуская его чрезмерного накопления на территории и в помещениях Заказчика (не реже 1 (одного) раза в неделю), а так же обеспечить его сдачу для размещения на городском полигоне. Работы должны быть выполнены в соответствии с: - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; -СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; -СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1)»; - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями». Охрана труда должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Строительная площадка, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ, а также безопасность окружающих. Для предотвращения аварийных ситуаций при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению уполномоченными органами. Все оборудование и механизмы, используемые при проведении работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку. Складирование материалов должно быть организовано согласно Правилам хранения материала. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 10 дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы места производства работ, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество. Обеспечить качество выполненных работ в течение всего гарантийного срока эксплуатации. 3. Требования к техническим характеристикам работ 3.1. Все работы проводятся Подрядчиком с использованием собственных ресурсов (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование и т.п.). Подрядчик самостоятельно обеспечивает сохранность всех своих ресурсов. 3.2 Все материалы и изделия, применяемые при выполнении работ должны иметь сертификаты или декларации о соответствии согласно требованиями Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», паспорта качества. Подрядчик при выполнении работ должен использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 г. N 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности». 3.3 Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ для данного вида работ. 3.4. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям действующих стандартов, норм, правил, технических условий, быть новыми, не бывшими в эксплуатации, иметь соответствующие сертификаты соответствия. 3.5 Материалы и оборудование не должны иметь производственных и иных дефектов. Окраску стен выполнить с помощью несгораемых материалов, согласно СНиП 21-01-97*, п.6.25*, огнестойким материалом с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ приложением сертификата пожарной безопасности. Окраску потолков выполнить с помощью поливинилацетатных водоэмульсионных составов. 3.6. На шкафы пожарных кранов ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть предоставлены сертификаты пожарной безопасности, выданные аккредитованным органом. Приложение № 2 к договору № _____ от __________ 2016 г. Расчет стоимости работ* *Заполняется участником, признанным победителем
Приложение № 3 к договору № _____ от __________ 2016 г. Перечень используемых материалов*
*Заполняется участником, признанным победителем
|
Для целей настоящего аукциона применяются следующие основные термины и определения | Аукцион организуемая и проводимая заказчиком с использованием функционала на электронной торговой площадки процедура, при которой... | ||
Аукционная документация по проведению аукциона по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества | Разъяснение документации об открытом аукционе в электронной форме. Изменения извещения открытого аукциона в электронной форме. Изменения... | ||
Для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку автомобильных шин | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной... | ||
Организатор: Центр организации и проведения конкурентных процедур гуп «Московский метрополитен» | Уаз 396201, тип кузова «Медпомощь» с дополнительным оборудованием, 1987 года выпуска | ||
Информация о проведении открытого аукциона в электронной форме инструкция по заполнению заявки (первая часть, вторая часть) на участие... | Термины и определения, содержащиеся в документации об открытом аукционе в электронной форме |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |