РАЗДЕЛ I.3. ИЗВЕЩЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту объектов Предприятия
1. Способ закупки
|
Открытый конкурс
|
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, Организатора конкурса
|
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» (ГУП «Москоллектор»).
Место нахождения: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер.,
д. 14-16, стр. 4.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер.,
д. 14-16, стр. 4.
Контактные лица:
1. Дондарова Александра Николаевна
Номер контактного телефона: (499) 795-62-15.
Адрес электронной почты: Dondarova@Moscollector.ru.
2. Шишкина Людмила Олеговна
Номер контактного телефона: (499) 795-62-40.
Адрес электронной почты: Shishkina-LO@Moscollector.ru
Факс: (495) 608-02-70.
|
3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
|
Лот № 1
Усиление, гидроизоляция и восстановление строительных конструкций камеры на ПК 168 коллектора «Арбат»
Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании, смете, дефектной ведомости (см. часть II «ПРОЕКТ ДОГОВОРА», см. часть III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» конкурсной документации).
Лот № 2
Усиление строительных конструкций в коллекторе «Садово-Кудринский» ПК 27 (галерея)
Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании, смете, дефектной ведомости (см. часть II «ПРОЕКТ ДОГОВОРА», см. часть III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» конкурсной документации).
|
4. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
|
Лот № 1 - Начало работ 7 сентября 2015 года. Максимальный срок выполнения работ 81 календарный день.
Лот № 2 - Начало работ 7 сентября 2015 года. Максимальный срок выполнения работ 90 календарных дней.
|
5. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
|
Лот № 1 - коллектор "Арбат".
Лот № 2 - коллектор "Садово-Кудринский".
|
6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора
|
Лот № 1 - 5 993 482,47 руб., в том числе НДС 18 %. Лот № 2 - 6 153 987,12 руб., в том числе НДС 18 %.
|
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком
|
Конкурсная документация размещена в общем доступе в ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru. (дополнительно на сайте Заказчика www.moscollector.ru).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации в соответствии с п. 10 Информационной карты конкурса.
Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.
|
8. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
|
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится «10» августа 2015 года в 10-10 часов по московскому времени по адресу: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14-16, стр. 4, каб. 305.
|
9. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса
|
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются по адресу:
129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д.14-16, стр. 4.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
«12» августа 2015 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
«12» августа 2015 года.
|
10. Право Заказчика отказаться от проведения конкурса
|
Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса. После размещения в ЕИС извещения об отказе от проведения конкурса не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
|
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные для конкретного конкурса на выполнение работ уточняют, разъясняют и дополняют положения Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса».
№ пункта
|
Ссылка на пункты раздела I.2 «Общие условия проведения конкурса»
|
Наименование
|
Информация
|
1.
|
Пункт 1.2.1
|
Наименование Заказчика, контактная информация
|
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» (ГУП «Москоллектор»).
Место нахождения: 129090, Москва,
1-й Коптельский пер., 14-16, стр. 4.
Почтовый адрес: 129090, Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14-16, стр. 4.
Контактные лица:
1. Дондарова Александра Николаевна
Номер контактного телефона: (499) 795-62-15.
Адрес электронной почты: Dondarova@Moscollector.ru.
2. Шишкина Людмила Олеговна
Номер контактного телефона: (499) 795-62-40.
Адрес электронной почты:
Shishkina-LO@Moscollector.ru
Факс: (495)608-02-70.
|
2.
|
Пункт 1.3.1
|
Наименование, вид и предмет конкурса
|
Открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту объектов Предприятия.
Конкурс проводится в составе 2 лотов.
|
3.
|
Пункт 1.3.2
1.3.3
|
Предмет договора
Место и сроки (периоды) выполнения работ
Краткая характеристика и объем выполняемых работ
|
Лот № 1
Усиление, гидроизоляция и восстановление строительных конструкций камеры на ПК 168 коллектора «Арбат.
Место выполнения работ: коллектор "Арбат".
Сроки выполнения работ: начало работ 7 сентября 2015 года. Максимальный срок выполнения работ 81 календарный день.
Срок предоставления гарантии качества работ:
не менее 60 месяцев с даты утверждения Заказчиком акта о приемке объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.
Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании, смете, дефектной ведомости (см. Часть II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА, см. Часть III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ конкурсной документации).
Условия выполнения работ: в соответствии с проектом договора и технической частью конкурсной документации.
Лот № 2
Усиление строительных конструкций в коллекторе «Садово-Кудринский» ПК 27 (галерея).
Место выполнения работ: коллектор "Садово-Кудринский".
Сроки выполнения работ: начало работ 7 сентября 2015 года. Максимальный срок выполнения работ 90 календарных дней.
Срок предоставления гарантии качества работ:
не менее 60 месяцев с даты утверждения Заказчиком акта о приемке объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.
Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании, смете, дефектной ведомости (см. Часть II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА, см. Часть III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ конкурсной документации).
Условия выполнения работ: в соответствии с проектом договора и технической частью конкурсной документации.
Дополнительно: Характеристика выполняемых работ представлена в части II и части III конкурсной документации.
|
4.
|
Пункт 1.3.2
|
Изображение товара, на поставку которого проводится процедура закупки
|
Не приводится.
|
5.
|
Пункт 1.4.1
|
Начальная (максимальная) цена договора
|
Лот № 1 - 5 993 482,47 руб., в том числе НДС 18%. Лот № 2 - 6 153 987,12 руб., в том числе НДС 18%.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по договору должен будет оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.
Источник финансирования: средства Заказчика (ГУП «Москоллектор»).
|
5.1.
|
Пункт
1.4.2
|
Начальная (максимальная) цена единицы запасных частей к технике, оборудованию, цена единицы услуги (работы)
|
Не установлена.
|
5.2.
|
Пункт 1.4.2
1.4.3
|
Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, объема услуг (работ)
|
Не установлена.
|
6.
|
Пункт 1.5.1
|
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
|
В соответствии с условиями проекта договора.
|
7.
|
Пункт 1.6.1
1.6.2
|
Участники процедуры закупки
|
Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки., претендующие на заключение договора с Заказчиком.
|
8.
|
Пункт
1.7
|
Требования к участникам конкурса
|
Обязательные требования:
1. Соответствие участников процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, а именно:
Для лотов №№ 1, 2:
1.1. Наличие выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ и в Разделе III Перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 по следующим пунктам:
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов), а именно:
12.9.Гидроизоляция строительных конструкций.
1.2. В случае привлечения субподрядчика: наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ и в Разделе III Перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту утв. приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 по следующим пунктам:
33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), а именно:
33.3. Жилищно-гражданское строительство.
2. Непроведение в отношении участника процедуры закупки – юридического лица ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.
4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике процедуры закупки.
Дополнительные требования для лотов №№ 1, 2 (в том числе квалификационные):
1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ на производственных объектах в объеме не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей конкурсной документации.
|
9.
|
Пункт
1.8
|
Привлечение cоисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков).
Условия их привлечения
|
Привлечение субподрядчиков для лотов №№ 1, 2 допускается в соответствии с условиями договора. Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), независимо от выполняемого ими объема работ, требованиям, указанным в п. 1.7 настоящей документации, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки. В составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и в п. 8 Информационной карты конкурса, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему выполнения работ и срокам.
В случае выполнения работ без привлечения субподрядной организации в составе заявки участник процедуры закупки должен представить письмо о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) участником закупки привлекаться не будут.
|
10.
|
Пункт 2.1.3
2.1.4
|
Порядок предоставления конкурсной документации
|
Конкурсная документация доступна в электронном виде на официальном сайте ЕИС.
Конкурсная документация в печатном виде предоставляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-45, до даты окончания срока подачи заявок по адресу: 129090, г.Москва, 1-й Коптельский пер., д.14-16, стр.4, каб. № 505,
ГУП «Москоллектор».
Срок предоставления документации: с «21» июля 2015 г. по «7» августа 2015 г.
Конкурсная документация выдается в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса на предоставление конкурсной документации.
Запрос на получение конкурсной документации должен содержать название конкурса, номер извещения, наименование организации (фамилию, имя, отчество физического лица), участника процедуры закупки и контактные данные.
|
11.
|
Пункт 2.1.4
|
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация
|
www.zakupki.gov.ru
дополнительно на сайте Заказчика www.moscollector.ru
|
12.
|
Пункт 2.2.2
|
Дата начала и окончание срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений конкурсной документации
|
Дата начала: «21» июля 2015 г.
Дата окончания: «5» августа 2015 г.
|
13.
|
Пункт 4.1.1
|
Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе
|
Дата начала подачи заявок: «21» июля 2015г.
Дата окончания подачи заявок: «10» августа 2015 г. в 10-10 часов по московскому времени.
Прием заявок осуществляется по адресу: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д.14-16, стр. 4, ГУП «Москоллектор», каб. № 505.
В рабочие дни с 08.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничный день с 08.00 до 15.45) московского времени, до даты окончания срока подачи заявок (исключая день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе).
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки подаются полномочными представителями участников, действующими на основании доверенности (решения), на заседании Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, указанному в п. 20 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.
|
14.
|
Пункт
3.1
3.2
|
Требования
к оформлению заявок на участие в конкурсе
|
Заявка на участие в конкурсе оформляется по форме 2 «Заявка на участие в конкурсе» с учетом требований, установленных п. п. 3.1 и 3.2 раздела I.2 конкурсной документации.
|
15.
|
Пункт 3.1.11
|
Количество копий заявки на участие в конкурсе
|
Участником процедуры закупки должна быть представлена копия заявки на участие в открытом конкурсе на бумажном и электронном носителях.
Оригинал, копия заявки на участие в конкурсе, включая все приложения и документы к ним, должны быть идентичны. В случае расхождений между ОРИГИНАЛОМ и КОПИЕЙ Комиссия будет руководствоваться данными, представленными в ОРИГИНАЛЕ.
|
16.
|
Пункт
1.10
3.4
|
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
|
1. Опись представляемых документов (в соответствии с формой 1 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки»).
Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе:
2. Заявка на участие в конкурсе в соответствии с формой 2 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки», подписанная уполномоченным лицом участника процедуры закупки. В случае подачи заявки представителем участника процедуры закупки предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Приложения к заявке:
2.1. Предложение о цене договора, оформляемое в соответствии с формой 3 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки».
В случае если участником процедуры закупки внесено предложение о снижении цены договора на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, установленной в конкурсной документации, участник процедуры закупки обязан предоставить обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчета или сметного расчета, составленного в соответствии с методикой расчета смет в нормативной базе ТСН-2001.
2.2.Техническое предложение о качестве работ, оформляемое в соответствии с формой 4 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки» с приложением подтверждающих документов.
При отсутствии подтверждающих документов к форме № 4 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки» указанные сведения не будут учтены при оценке заявки на участие в конкурсе (для оценки по критерию).
2.3.Предложение о квалификации, оформляемое в соответствии с формой 5 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки» с приложением подтверждающих документов.
При отсутствии подтверждающих документов к форме № 5 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки» указанные сведения не будут учтены при оценке заявки на участие в конкурсе (для оценки по критерию).
2.4. Предложение о сроке выполнения работ, оформляемое в соответствии с формой 6 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки»,
с приложением.
3. Документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или копия такого поручения или безотзывная банковская гарантия).
4. Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки.
5. Копия действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ (в соответствии с пунктом 8 Информационной карты конкурса).
6. Копия сертификата системы менеджмента контроля качества в соответствии с ИСО 9001 или ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ ИСО 9001 или аналогом. Область сертификации: капитальный ремонт.
7. Письмо о непривлечении субподрядчиков.
В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей): документы, подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и в п. 8 Информационной карты конкурса, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему выполнения работ и срокам.
8. Копии договоров и подписанных сторонами актов по выполнению аналогичных работ на производственных объектах в объеме не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей конкурсной документации.
9. Анкета участника процедуры закупки в соответствии с формой 7 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки».
10. Копии учредительных документов (для юридических лиц).
11. Декларация о принадлежности к субъектам малого или среднего предпринимательства, оформляемая в соответствии с формой 10 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки» (для субъектов малого предпринимательства).
12. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности.
В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в процедуре закупки должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
13. Декларация участника процедуры закупки, содержащая сведения о том, что он не является:
- лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого возбуждено конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве),
- лицом, на имущество которого наложен арест и (или) чья экономическая деятельность приостановлена.
16. Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Решение об одобрении крупной сделки должно содержать указание на предмет закупки и начальную (максимальную) цену договора.
В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки в заявке указывает о том, что данная сделка не является для него крупной.
В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
17. Другие документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупки, в том числе дополнительно представленные по усмотрению участника документы, положительно характеризующие его деятельность.
|
17.
|
Пункт 4.5.1
|
Обеспечение заявок на участие в конкурсе
|
Требуется.
|
18.
|
Пункт
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
|
Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств
в качестве обеспечения такой заявки
|
Обеспечение заявки предусмотрено в размере 5% для лотов №№ 1, 2 от начальной (максимальной) цены договора:
Лот № 1 – 299 674,12 руб., НДС не облагается;
Лот № 2 – 307 699,36 руб., НДС не облагается.
Обеспечение заявки может быть оформлено в виде:
- безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией;
- внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет.
Срок внесения обеспечения: до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, при этом денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки, должны быть зачислены на счет, реквизиты которого указаны в п. 19, до момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Порядок внесения: в соответствии с порядком, изложенным в пункте 4.5 раздела I.2 «Общие условия проведения конкурса». Соответствующее платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копия такого поручения должны быть поданы участником процедуры закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
В документе, подтверждающем внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в графе назначение платежа указать: «Обеспечение ЗАЯВКИ на участие в конкурсе, номер извещения, лота _______, НДС не облагается».
|
19.
|
Пункт
4.5.1
4.5.5
|
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе (по лотам)
|
Получатель: ГУП «Москоллектор»
ИНН 7708000882
КПП 774850001
Счет для перечисления суммы обеспечения заявки на участие в конкурсе:
р/с 40602810938090102349
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
|
20.
|
Пункт 1.2.2
5.1.1
|
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
|
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится «10» августа 2015 г. в 10 часов 10 минут по московскому времени по адресу: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14-16, стр. 4, каб. 305.
|
20.1.
|
Пункт 5.1.9
|
Осуществление видеотрансляции (в том числе условия согласия участника процедуры закупки на осуществление видеотрансляции) процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на официальный сайт ЕИС
|
Не предусмотрено.
|
21.
|
Пункт 1.2.2
5.2
|
Дата и место рассмотрения заявок на участие
в конкурсе
|
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится «12» августа 2015 г. в 9 часов 20 минут по московскому времени по адресу: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д.14-16, стр. 4.
|
21.1.
|
Пункт
5.2.4
|
Право Заказчика направлять запросы участникам процедуры закупки на этапе рассмотрения заявок
|
Предусмотрено, по решению Комиссии.
|
22.
|
Пункт 1.2.2
5.3.1
|
Дата и место подведения итогов конкурса
|
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет осуществляться «12» августа 2015 г. в 9 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14-16, стр. 4.
|
23.
|
Пункт 5.3.2
|
Критерии оценки заявок на участие
в конкурсе
|
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость, применяемые для настоящего конкурса, указаны в Приложении 1
к настоящей Информационной карте.
|
24.
|
Пункт
6.2
|
Обеспечение исполнения договора
|
Требуется.
|
25.
|
Пункт
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
|
Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
|
Обеспечение исполнения договора предусмотрено для лотов №№ 1, 2 в размере 10% от начальной (максимальной) цены Договора, НДС не облагается.
Порядок предоставления обеспечения: договор заключается после предоставления в ГУП «Москоллектор» участником конкурса обеспечения исполнения договора.
Обеспечение исполнения Договора может быть представлено в виде:
– передачи Заказчику (ГУП «Москоллектор») в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Договора, предусмотренном конкурсной документацией. В случае обеспечения исполнения договора в виде передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения договора должно действовать в течение всего периода выполнения работ по договору плюс 30 (тридцать) дней;
– безотзывной банковской гарантии (выданной кредитной организацией). В случае обеспечения исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии, обеспечение исполнения договора должно действовать в течение всего периода выполнения работ по договору плюс 60 (шестьдесят) дней. Банковская гарантия может быть оформлена в соответствии с рекомендуемой формой 10 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки». Срок предоставления обеспечения: до момента заключения Договора.
|
26.
|
Пункт 6.2.3
|
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора
|
Получатель: ГУП «Москоллектор»
ИНН 7708000882
КПП 774850001
Место нахождения: 129090, г.Москва,
1-й Коптельский пер., д.14-16, стр.4.
Счет для перечисления суммы обеспечения исполнения договора:
р/с 40602810938090102349
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
|
27.
|
Пункт 6.4.3
|
Изменение объема работ. Процент изменения объема товаров (работ, услуг)
|
Допускается изменение не более 10% предусмотренного договором объема работ.
|
28.
|
Пункт 6.1.3
|
Срок подписания проекта договора с победителем конкурса
|
Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения в ЕИС протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания указанного протокола.
|
Приложение 1 к ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ
|
