Статья основные понятия
Скачать 0.98 Mb.
|
СТАТЬЯ 27. Условия конфиденциальности и исключительные права 27.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках настоящего Договора, и не раскрывать и не передавать ее третьим лицам без предварительного согласия в письменной форме другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимаются: любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменной или иной форме при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности. 27.2. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления, может быть передана указанным органам, только когда обязанность по ее представлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 27.3. В случае представления Сторонами друг другу информации, составляющей коммерческую тайну, Стороны заключают лицензионный договор о предоставлении права использования указанной информации. 27.4. Сторона до представления информации ограниченного доступа органам государственной власти, иным государственным органам или органам местного самоуправления обязана уведомить другую Сторону о поступлении к ней соответствующего запроса. Уведомление о получении запроса должно быть представлено в письменной форме с приложением копии запроса о представлении информации ограниченного доступа, который поступил от органа государственной власти, иного государственного органа или органов местного самоуправления. 27.5. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенных Сторонами либо ставших известными Сторонам фактах разглашения либо угрозы разглашения, незаконного получения или незаконного использования информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 рабочих дней с даты, когда им стало известно об указанных фактах. 27.6. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме. 27.7. Подрядчик гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др. 27.8. Подрядчик вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 27.9. Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при создании объекта были нарушены исключительные права третьих лиц, Подрядчик полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов. 27.10. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком настоящего Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если законодательством установлено, что такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу настоящего Договора без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Заказчику в указанном порядке, считается, что Подрядчик передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на срок 99 лет, но не менее срока эксплуатации объекта в том объеме, который требуется для строительства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта или переоборудования объекта. Вознаграждение за отчуждение (передачу) исключительных прав включено в договорную цену. 27.11. В течение срока выполнения работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения исключительных прав, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам. Если Заказчику со Стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением исключительных прав, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав. СТАТЬЯ 28. Обстоятельства непреодолимой силы 28.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Подрядчика в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутриобъектовому режимам, специальному контролю и других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной и рабочей документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора не относятся. 28.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее трех календарных дней с даты их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 28.3. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий. 28.4. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более трех месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору либо о расторжении настоящего Договора. СТАТЬЯ 29. Отчетность 29.1. Подрядчик представляет Заказчику отчеты о ходе выполнения работ (оказания услуг), о поступлении и использовании средств Заказчика. 29.2. Подрядчик несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту отчетности, представляемой Заказчику по настоящему Договору. 29.3. Ежегодно Подрядчиком представляется плановая информация о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Подрядчиком к строительству объекта, с разбивкой по годам – перед началом строительства и в последующем не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом. 29.4. Ежеквартально Подрядчиком представляются: отчет о ходе строительства объекта – в сроки, установленные наблюдательным советом Заказчика, по формам, утвержденным правлением Заказчика; отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору, с приложением выписки с отдельного расчетного счета, открытого Подрядчиком в соответствии условиями настоящего Договора, и реестр платежных поручений с указанием для каждого платежа наименования контрагента, номера и даты настоящего Договора, предмета настоящего Договора, назначения и суммы платежа. отчет о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Подрядчиком к строительству объекта, – не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; финансовая (бухгалтерская) отчетность Подрядчика в объеме: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, а также дополнительно к указанным формам расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по срокам образования и с выделением контрагентов, по которым задолженность составляет более 5 процентов от общей суммы задолженности по объекту, – не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; документы, подтверждающие постановку на учет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, – не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; отчетная информация по формам согласно приложениям 17–18 к настоящему Договору – не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 29.5. Ежемесячно Подрядчиком представляются: 29.6. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным: отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (приложение 8 к настоящему Договору); отчет об исполнении графика выполнения работ (приложение 9 к настоящему Договору); отчет о ходе поставки материалов и оборудования Подрядчиком (приложение 10 к настоящему Договору); отчет о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Подрядчиком к строительству объекта; акт сверки взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком на последнюю дату предшествующего месяца. Не позднее 25-го числа текущего месяца: месячно-суточный график выполнения работ на следующий месяц; график поставки оборудования на следующий месяц. 29.7. Еженедельно, каждый понедельник, до 09.00 по московскому времени представляются: отчет о выполнении месячно-суточного графика выполнения работ (приложение 11 к настоящему Договору); отчет о ходе поставки материалов и оборудования Подрядчиком (приложение 12 к настоящему Договору); отчет о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Подрядчиком к строительству объекта. 29.8. Ежедневно до 09.00 по московскому времени суток, следующих за отчетными, представляется отчет о ходе выполнения работ в соответствии с месячно-суточным графиком выполнения работ (приложение 13 к настоящему Договору). 29.9. Подрядчик одновременно с представлением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отчетности о деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и оказанием воздействия на окружающую среду, представляет Заказчику копии таких отчетов, в том числе формы 2-тп (воздух), 2-тп (водхоз), 2-тп (отходы). СТАТЬЯ 30. Электронный документооборот 30.1. Стороны вправе осуществлять обмен электронными документами. 30.2. После введения электронного документооборота Стороны обязаны осуществлять обмен электронными документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации. 30.3. Стороны соглашаются принимать к сведению и исполнению электронные документы, изготовленные с помощью средств вычислительной техники и подписанные электронной подписью, при условии соблюдения норм Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 30.4. Подрядчик соглашается использовать электронную подпись для подтверждения авторства, подлинности и целостности электронных документов, передаваемых Заказчику. СТАТЬЯ 31. Особые условия выполнения работ 31.1. Подрядчик должен планировать и обеспечивать своевременную поставку материалов и изделий, необходимых для производства работ по созданию системы безопасности объекта. Субподрядчик обязан своевременно представлять Подрядчику сведения, необходимые для планирования и обеспечения поставки указанных материалов и изделий. СТАТЬЯ 32. Разрешение споров 32.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с применением претензионного порядка. Претензия рассматривается и ответ на нее направляется в течение 20 календарных дней с даты поступления претензии. 32.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым. 32.3. Настоящий Договор толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. СТАТЬЯ 33. Расторжение Договора 33.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях (включая, но не ограничиваясь): 33.1.1. Несоблюдения качества и сроков выполнения работ по настоящему Договору, а также сроков реализации связанных со строительством иных мероприятий, в том числе:
33.1.2 Утраты Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Договора права на выполнение работ по настоящему Договору в связи с отсутствием (аннулированием, приостановлением, истечением срока действия) документов, дающих право Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором. 33.1.3 Нарушения требований охраны труда или требований природоохранного законодательства Российской Федерации, повлекшего несчастный случай или причинение вреда (ущерба) окружающей среде, растительному и животному миру, водным биологическим ресурсам, а также систематического (более трех раз) невыполнения предписаний в рамках экологического контроля по устранению нарушений природоохранных требований при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов. 33.2. В письме, направляемом Подрядчику, Заказчик вправе предусмотреть, в частности, порядок передачи работ, документации по настоящему Договору, материалов и оборудования, поставленного на строительную площадку для целей строительства объекта (в том числе смонтированного на момент остановки работ, находящегося на складе Подрядчика, находящегося в стадии изготовления), а также иные положения. 33.3. В течение 10 календарных дней с даты получения письма, указанного в пункте 33.2 настоящего Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику по акту приема-передачи строительную площадку. 33.4. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 33.1 настоящего Договора, Подрядчику возмещаются только расходы, фактически понесенные им в связи с исполнением настоящего Договора до дня его расторжения, если они документально подтверждены. 33.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика об отказе от исполнения Договора. Подрядчик с момента получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте и поставку материалов, оборудования, запасных частей к нему. Последствия расторжения Договора в соответствии с настоящим пунктом определяются статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации. 33.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае признания Заказчика банкротом, направив об этом Заказчику соответствующее уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Заказчиком. |
