Решением Закупочной комиссии Протокол №449-зпэ/2016
Скачать 0.84 Mb.
|
Техническое заданиена ремонт (замену) кабины управления портального крана «Коне» г/п 100/16т инв.№044811, установленного на 6-стапеле 1. Цель проведения работ. 1.1. Восстановление работоспособного состояния кабины управления портального крана в целях дальнейшей безопасной эксплуатации крана. 1.2. Исходные данные. 1.2.1. Портальный кран «Коне» г/п 100/16т установлен на 6-стапеле, год выпуска - 1982. 1.2.2. В результате эксплуатации крана произошло разрушение тепло- и гидроизоляции, наблюдается сквозная коррозия металлической облицовки кабины и несущих элементов основания кабины. 2. Перечень работ. 2.1. Приобретение кабины управления, оснащенной системами отопления, вентилирования, кондиционирования и освещения. Параметры новой кабины согласовываются с заказчиком отдельным протоколом. 2.2. Приобретение кресла крановщика 2.3. Демонтаж электрических и механических компонентов оборудования кабины. 2.4. Демонтаж кабины управления. 2.5. Подъем новой кабины управления в проектное положение, установка ее с креплением на штатном месте. 2.6. Монтаж электрических и механических компонентов оборудования кабины. 2.7. Электромонтажные работы по подключению смонтированного электрооборудования кабины к электрооборудованию крана. 2.8. Порядок выполнения работ определяет Подрядчик. 3. Демонтаж кабины. 3.1. Подрядчик разрабатывает проект ремонта крана и согласовывает его с Заказчиком. 3.2. Проект должен содержать раздел конструкторской документации касательно расстановки компонентов насыщения кабины. 3.3. Все дополнительно возникающие вопросы, не учтенные в проекте ремонта или изменения в проекте должны быть согласованы путем двухстороннего подписания соответствующих технических актов. 3.4. Демонтаж старой кабины. 3.5. Все внутренние компоненты кабины аккуратно демонтируются с мест установки, маркируются и передаются на участок диагностики Подрядчика для принятия решения о возможности дальнейшего применения. 3.6. Кабели и провода маркируются согласно электрическим схемам и кабельным журналам и демонтируются на склад Заказчика. При необходимости поврежденные провода заменяются Подрядчиком. 3.7. Устройства и приборы безопасности демонтируются на склад Заказчика. При этом регистратор параметров демонтируется в присутствии представителя обслуживающей его компании или самим ее представителем. 3.8. Решение о возможности дальнейшего применения компонентов и элементов старой проводки, демонтированных из старой кабины должны совместно принимать Подрядчик и Заказчик путем двухстороннего подписания соответствующих технических актов. Номенклатура утилизируемых компонентов согласовывается отдельно. 3.9. Все компоненты, требующие ремонта и восстановления лакокрасочного покрытия, должны быть отремонтированы, очищены от старой краски, ржавчины и грязи и окрашены вновь. 3.10. Таблички пультов управления должны быть так же очищены, надписи восстановлены, при невозможности – таблички должны быть заменены. Если замене подлежит хотя бы одна табличка на пульте управления, то остальные меняются так же. Таблички изготавливает и устанавливает Подрядчик. 3.11. Щиты управления должны быть аккуратно демонтированы. Металлоконструкции должны быть очищены от коррозии, загрунтованы и окрашены. 4. Требования к кабине. 4.1. Приобретаемая кабина машиниста крана опорная (чертеж ПКБ 56.03.24.000 ОВ прилагается) должна иметь габарит кабины: 2730х2260х2360 мм (внешний ВхДхШ). 4.2. Исполнение для температуры окружающей среды -40…+40 градусов Цельсия 4.3. Металлоконструкция изготовлена из стальных профилей 4.4. Нижние стекла имеют защитное ограждение на высоту 1000 мм 4.5. Снаружи и внутри кабина зашита стальными листами толщиной 2,5 мм 4.6. Полости заполнены утеплителем (мин.вата 50 мм) 4.7. Застекленная вверху дверь шириной 650 мм расположена в задней части кабины и открывается наружу 4.8. Окна сделаны из прозрачного стекла триплекс 3+3 мм и имеют возможность быстрой замены изнутри кабины 4.9. Все верхние окна и окно в наклонной части крыши кабины открываются наружу на газовых поршнях 4.10. Пол сделан из сменных многослойных панелей и покрыт диэлектрическим ковриком. Кабели и провода электрооборудования проходят под поверхностью пола 4.11. Кабина должна быть укомплектована следующим оборудованием:
4.12. Корпус кабины должен быть оборудован кабельными трассами приближенно в тех же местах, что и в старой кабине для обеспечения удобства подключения смонтированного электрооборудования. 4.13. Состав электрооборудования кабины управления:
4.14. Кабина управления крана должна соответствовать ФНП, государственным стандартам и другим действующим нормативным документам. 4.15. Кабина крана должна быть выполнена и оборудована таким образом, чтобы в ней был обеспечен надлежащий температурный режим и обмен воздуха в соответствии с нормативными документами. 4.16. Кабина должна быть снабжена устройством, предотвращающим обмерзание и запотевание стекол. 4.17. Управление всеми механизмами крана осуществляется из кабины с пульта управления. 4.18. Кресло крановщика должно удовлетворять эргономическим требованиям и иметь возможность в сложенном состоянии откидываться в бок для прохода крановщика. 4.19. Кресло управления должен быть расположен так, чтобы крановщик мог наблюдать за грузозахватным органом и грузом в течение всего цикла работ крана. 5. Результаты выполненных работ. 5.1. По окончании работ Подрядчик проводит совместно с Заказчиком проверку работы систем управления крана, устройств и приборов безопасности и крана в целом, после чего, при отсутствии замечаний, подписывается технический акт качества монтажа. 5.2. Подрядчик передает Заказчику проект, документы на приобретаемое оборудование и комплектующие изделия (паспорта, сертификаты соответствия и т.д.). В случае изменения электросхем, подрядчик вносит изменения в документацию крана. Главный механик Согласовано: Зам. главного инженера – начальник технического центра Приложение №2 к Закупочной документации по проведению ОЗП ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____/425-576 г. Санкт-Петербург «____» _____________ 2016 г. ОАО Судостроительный завод «Северная верфь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного инженера Кузнецова Н.В., действующего на основании доверенности №Д-86 от 03.03.2016г., с одной стороны, и _________ « ___________ » (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________ , действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Подрядчик в соответствии с настоящим договором обязуется провести комплекс работ по ремонту (замене) кабины управления портального крана «КОНЕ» г/п 100/16т (инв. №044811) цеха 035, далее Объекта, установленного на стапеле №6, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6., а Заказчик принять эти работы и оплатить. 1.2. Работы должны быть произведены в соответствии с требованиями ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используются подъемные сооружения», Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) и сметой (либо калькуляцией) (Приложение №2 к договору), в которых указаны твердые цены, которые не могут изменяться в процессе выполнения настоящего договора. 2. Стоимость и порядок расчетов 2.1. Общая стоимость работ, производимых Подрядчиком, составляет ____________ ( ___________ ) руб. ____ коп. ., в т.ч. НДС 18% - _______ руб. 2.2. Общая стоимость, указанная в п. 2.1, включает в себя в т.ч.:
2.3. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания настоящего Договора и предоставления счета Подрядчиком Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _______ % от стоимости договора в сумме ___________ руб., в т.ч. НДС 18% - _____ руб. 2.4. Расчет за выполненные по настоящему договору работы производится Заказчиком в течение пятнадцати рабочих дней после подписания Заказчиком Акта о выполнении всех работ по настоящему Договору в целом без замечаний и недостатков, актов формы КС-2, КС-3 (в случае проведения работ по смете) и получения от Подрядчика соответствующих счета и счета-фактуры. 2.5. Платеж, предусмотренный п. 2.4., производится с учетом ранее выплаченного аванса. 2.6. В течение 3 (трех) дней с момента получения авансового платежа Подрядчик направляет Заказчику счет-фактуру, в которой в графе «К платежно-расчетному документу №__ от __ указывается номер и дата платежного поручения Заказчика, а в графе «Наименование товара...» указывается «Авансовый платеж по договору №_____ от ____». 2.7. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3. Сроки 3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ, обусловленных настоящим договором, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента перечисления Заказчиком аванса на расчетный счет Подрядчика, но не позднее 25-ти календарных дней с момента заключения сторонами настоящего договора, при условии передачи Объекта Подрядчику по двухстороннему акту. 3.2. Все работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику без замечаний в течение _____-ти календарных дней с даты начала выполнения работ. 3.3. При задержке выполнения работ по вине Заказчика, приостановке работ либо перечислении аванса Подрядчику позднее 15-ти календарных дней с момента заключения сторонами настоящего договора срок окончания работ на Объекте может быть продлен на соответствующее количество дней задержки. При возникновении такого обстоятельства Подрядчик обязан в течение 10-ти дней письменно уведомить Заказчика о необходимости продления срока выполнения работ либо о подтверждении срока окончания выполнения работ в соответствии с условиями договора. В случае отсутствия письменного уведомления от Подрядчика срок окончания выполнения работ, указанный в п. 3.2 настоящего договора, считается действительным. 4. Обязательства сторон 4.1. Обязанности Подрядчика: 4.1.1. До начала выполнения работ разработать и согласовать с Заказчиком ППР и смету (либо калькуляцию) на проведение работ. 4.1.2. Получить самостоятельно и за свой счет все согласования, необходимые для выполнения работ по настоящему договору (если это предусмотрено настоящим договором). 4.1.3. Выполнить весь комплекс работ, предусмотренный проектно-сметной документацией и настоящим договором, в соответствии с действующими в РФ нормами и СНиП. 4.1.4. Обеспечить выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, всеми необходимыми материалами и оборудованием. 4.1.5. Своевременно направить на подпись Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. 4.1.6. Обеспечить чистоту и порядок на Объекте и на территории, примыкающей к Объекту. 4.1.7. Обеспечить своевременный вывоз мусора. 4.1.8. Нести самостоятельную ответственность за соблюдение техники безопасности и охраны труда, экологических, санитарных и противопожарных норм, внутреннего трудового распорядка. 4.1.9. Обеспечить сохранность строительных конструкций, имущества и оборудования Заказчика, используемого Подрядчиком при выполнении работ по настоящему договору, и возместить ущерб, причиненный Заказчику их утратой или повреждением. 1.1.10. Полностью возместить убытки Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения претензии от Заказчика в случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору. 4.1.11. В соответствии с настоящим договором устранять дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации, за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, при условии нормальной эксплуатации Объекта. 4.1.12. Соблюдать требования «Инструкции о пропускном режиме и о разрешительной системе допуска в ОАО Судостроительный завод «Северная верфь». 4.1.13. Перед началом выполнения работ ознакомиться под роспись с «Памяткой для работников предприятий – контрагентов «О функционировании Системы экологического менеджмента в ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» и неукоснительно выполнять ее требования. 4.1.14. В случае привлечения Подрядчиком к исполнению настоящего договора других исполнителей Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о каждом случае заключения договора с другим исполнителем в рамках выполнения настоящего договора, сведения о заключенном субподрядном договоре и сведения о Субподрядчике, необходимые для внесения в Реестр договоров, заключенных Заказчиками по результатам закупки, и размещения их в ЕИС на сайте zakupki.gov.ru, не позднее одного рабочего дня с даты заключения субподрядного договора. 4.2. Обязательства Заказчика: 4.2.1. Предоставить Подрядчику необходимую информацию, материалы и документы, необходимые для выполнения работ в соответствии с разделом 1 Договора. 4.2.2. Перед началом выполнения работ ознакомить Подрядчика под роспись с «Памяткой для работников предприятий – контрагентов «О функционировании Системы экологического менеджмента в ОАО Судостроительный завод «Северная верфь». 4.2.3. Оказать Подрядчику содействие в выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, путем предоставления Объекта и обеспечить доступ работников и оборудования Подрядчика на Объект в соответствии с правилами, установленными Заказчиком, а также возможность производства работ. 4.2.4. Предоставить Подрядчику место для хранения оборудования, инструмента и материалов, а также помещение для переодевания сотрудников Подрядчика. 4.2.5. Производить оплату Подрядчику в соответствии с настоящим договором. 4.2.6. Принять выполненные работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта.
5.1. После окончания всех работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик немедленно извещает Заказчика о завершении работ. 5.2. В течение десяти рабочих дней после окончания всех работ по настоящему договору Заказчик должен принять результат работ и подписать представленный Подрядчиком Акт выполненных работ по форме КС-2 (в случае проведения работ по смете, либо акт унифицированной формы в случае проведения работ по калькуляции) либо направить Подрядчику мотивированный отказ в приемке с перечнем выявленных Заказчиком недостатков. 5.3. Для подтверждения своих расходов по закупке материалов по счетам поставщика и проведению работ силами субподрядных организаций при выполнении работ по договору Подрядчик предоставляет Заказчику одновременно с Актом выполненных работ по форме КС-2 копии подтверждающих документов (счетов, счетов-фактур, товарных и товарно-транспортных накладных, договоров субподрядных работ). 5.4. По результатам приемки составляются и подписываются сторонами Акт сдачи-приемки работ по договору и Акты формы КС-2, КС-3 (в случае проведения работ по смете, либо акт унифицированной формы в случае проведения работ по калькуляции), ОС-3. 5.5. В случае наличия недостатков стороны в течение трех рабочих дней согласовывают срок их устранения. В этом случае Акт сдачи-приемки работ по договору и акты формы КС-2, КС-3 (либо акт унифицированной формы) со стороны Заказчика подписываются после устранения недостатков. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты. 5.6. В случае привлечения Подрядчиком к исполнению настоящего договора Субподрядной организации обязательства перед Заказчиком по качеству и срокам выполнения работ, а также гарантийным обязательствам несет Подрядчик. 5.7. Датой подписания Акта со стороны Заказчика является дата утверждения Акта полномочным представителем Заказчика. 5.8. Акт сдачи-приемки работ подписывается в необходимом количестве экземпляров, два из которых предназначены Заказчику. 6. Гарантии 6.1. Подрядчик гарантирует, что применяемые им материалы и оборудование разрешены к применению на территории РФ, отвечают действующим санитарным нормам и имеют все необходимые сертификаты. 6.2. Подрядчик гарантирует, что все выполняемые работы, предоставляемые материалы и оборудование соответствуют действующим правилам ГОСТ, СНиП и ОСТ, правилам противопожарной и экологической безопасности. 6.3. Подрядчик устанавливает гарантийный срок ______ ( ) года со дня подписания Акта сдачи-приемки всех работ на результаты всех работ, все предоставленные материалы и оборудование. 6.4. В течение гарантийного срока Подрядчик за собственный счет обязуется устранять возникшие недостатки и заменять материалы и оборудование, вышедшие из строя, если эти недостатки возникли из-за плохого качества материалов и оборудования и не являются результатом действия непреодолимой силы, естественного износа, небрежности, неправильного обращения или умышленного повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц. 6.5. Если Заказчик в течение действия гарантийного срока обнаружит недостатки в предоставленных Подрядчиком материалах и оборудовании или в результатах работ, то он в течение пяти дней извещает Подрядчика о выявленных недостатках. 6.6. Подрядчик в течение трех дней с момента получения сообщения направляет за свой счет представителя, который вместе с представителем Заказчика определяет сущность дефекта и степень ответственности за него, о чем в течение трех рабочих дней с момента прибытия представителя Подрядчика составляется соответствующий акт. Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, то Заказчик составляет соответствующий акт в одностороннем порядке. В этом случае недостатки считаются принятыми Подрядчиком и возникшими по его вине. 6.7. Подрядчик в течение 15-ти дней с момента составления двухстороннего акта или получения акта, составленного Заказчиком в одностороннем порядке, обязан устранить выявленные недостатки выполненных работ или заменить некачественные материалы и оборудование. 7. Ответственность 7.1. При нарушении сроков сдачи результатов работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,05% от общей стоимости работ за каждый день просрочки, но в целом не более 10% от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1 настоящего договора. 7.2. При нарушении срока платежа, предусмотренного п. 2.4 настоящего договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере 0,05% от суммы просроченного платежа, но в целом не более 10% от суммы просроченного платежа. 7.3. На авансовый платеж, предусмотренный п. 2.3 настоящего договора, неустойка и проценты в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются. 7.4. Установленный п. 7.1 и п. 7.2 максимальный предел неустойки применяется только в случае досудебного удовлетворения требования об уплате штрафных санкций. 7.5. При отказе Подрядчика заменить материалы и оборудование, вышедшие из строя в период гарантийного срока, или устранить дефекты выполненных работ Заказчик вправе устранить дефекты выполненных работ, заменить некачественные материалы и оборудование своими силами либо привлечь для этого третье лицо и потребовать от Подрядчика компенсации затрат на замену материалов и оборудования и устранение дефектов работ. Кроме того, Заказчик вправе, по собственному усмотрению, потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере стоимости этих затрат. 7.6. При нарушении Подрядчиком п.п. 6.1, 6.2 настоящего договора Подрядчик самостоятельно в течение пяти рабочих дней устраняет эти нарушения и их последствия. Заказчик вправе, по собственному усмотрению, потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 1% от общей стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1. 7.7. Подрядчик несет полную материальную ответственность за потери Заказчика в своей производственной, коммерческой и прочей деятельности, возникшие по вине Подрядчика. 8. Освобождение от ответственности 8.1. Стороны полностью или частично освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в том случае, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на исполнение сторонами своих обязанностей по настоящему договору, т.е. обстоятельств, наступивших вне контроля сторон после заключения договора, которые стороны не могли предвидеть или избежать при его заключении, как-то: войн, наводнений, гражданских беспорядков, действий органов государственной власти и управления Российской Федерации. 8.2. Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, должна в течение трех дней известить противоположную сторону об их наступлении и представить справку компетентных органов, подтверждающих наличие обстоятельств непреодолимой силы, в противном случае она теряет право ссылаться на эти обстоятельства. 8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств сторон отодвигается соразмерно сроку их действия. 8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более шести месяцев, договор может быть расторгнут любой из сторон без возмещения возможных убытков другой стороне. 9. Разрешение споров 9.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, подлежат разрешению в претензионном порядке. При этом срок ответа на претензию составляет не более 30 дней со дня ее получения заинтересованной стороной. 9.2. При не достижении согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 10. Дополнительные условия 10.1. В том случае, если в процессе работ обнаружится необходимость в проведении дополнительных работ либо необходимость закупки дополнительных материалов оборудования, которые не могли быть учтены при заключении настоящего Договора, то Подрядчик обязан немедленно письменно сообщить Заказчику о таких работах, оборудовании и материалах с объяснением причин, по которым потребность в них не была учтена. 10.2. Подрядчик совместно с Заказчиком должны составить Акт, который должен содержать: дату его составления, наименование Объекта, на котором проводятся работы, ссылку на настоящий Договор и перечень необходимых дополнительных работ, оборудования и материалов. 10.3. На основании Акта Подрядчик должен направить Заказчику свои предложения о проведении дополнительных работ (закупки дополнительных оборудования и материалов) с указанием перечня работ, материалов и оборудования, их стоимости и сроков проведения дополнительных работ. 10.4. В случае согласия Заказчика на проведение дополнительных работ (закупку дополнительных материалов и оборудования) их перечень, стоимость и сроки проведения согласовываются сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему Договору. 11. Заключительные положения 11.1. Подрядчик не может передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего договора, третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 11.2. Под нерабочими днями для целей настоящего договоры стороны понимают нерабочие дни, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нерабочие дни, установленные для ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» приказом Генерального директора. 11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.. 11.4. Стороны признают юридическую силу документов, переданных (полученных) с использованием факса и электронной почты, при условии, что они содержат исходящий и входящий регистрационные номера и дату. Последующий обмен оригиналами документов обязателен в течение 2 (двух) рабочих дней для контрагентов, находящихся на территории г. Санкт-Петербурга. Контрагенты, находящиеся за пределами г. Санкт-Петербурга, должны направить второй Стороне сведения о номере почтового отправления. В случае непредставления оригиналов документов Сторона не вправе на них ссылаться. 11.5. Обо всех изменениях адресов и реквизитов стороны обязаны информировать друг друга письменно в течение десяти календарных дней с момента таких изменений. 11.6. Договор может быть расторгнут только по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством. 11.7. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении договора, обязана дать ответ другой стороне не позднее 30 календарных дней после получения предложения. При не достижении сторонами соглашения спор между сторонами разрешается по заявлению заинтересованной стороны в судебном порядке. 11.8. Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) допускается: - в случае существенного нарушения договора одной из сторон; - по письменному соглашению Сторон. 11.9. В указанных случаях Сторона, выступающая инициатором такого расторжения, обязана направить контрагенту письменное уведомление за 20 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 11.10. Настоящий договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, по одному каждой из сторон. 11.11. Со дня подписания настоящего договора вся переписка, предшествовавшая заключению договора, утрачивает силу. 11.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон. 12.1. Заказчик: ОАО Судостроительный завод «Северная верфь», 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, ИНН 7805034277, КПП – 997850001 ОГРН 1027802713773 Р/сч. 40702810355020153590 Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт –Петербург, К/сч. 30101810600000000653, БИК 044030653 код ОКВЭД – 35.11.1, код ОКПО – 34337745 тел. (812) 324-29-25, 324-03-63 факс (812) 324-03-62 E-mail: medkov@nordsy.spb.ru 12.2. Подрядчик: _______ «_____________», юр. адрес: 19 , г. ___________, (с указанием района) адрес местонахождения: 19 , г. ______________, (с указанием района), ОКТМО ИНН , КПП ОГРН Р/сч. В ___________________________ г. ________________, К/сч. , БИК , код ОКВЭД – , код ОКПО - , ОКСМ - ….................... тел. , факс E-mail: Приложения: Приложение № 1 - Техническое задание, Приложения № 2 - Смета/калькуляция. ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК Главный инженер ___________________________ ОАО Судостроительный завод ________ « __________________ » «Северная верфь» ____________________ ________________ «______»____________ 2016г. «______»____________ 2016г. Приложение №1 к договору №______/425-576 от ____._____ 2016г. УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО Судостроительный завод "Северная верфь" _________________ 29.03.2016г. |
Похожие:
 | Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения "О закупке товаров, работ, услуг" №1, утвержденного решением... | | Извещение о проведении процедуры закупки на поставку Телевизоров Samsung |
 | Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения "О закупке товаров, работ, услуг" №1, утвержденного решением... | | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке |
| «Внутриплощадочная сеть газоснабжения объектов газификации предприятия от грп «двз «Звезда» | | «Внутриплощадочная сеть газоснабжения объектов газификации предприятия от грп «двз «Звезда» |
| Внд для организации выноса трубопровода системы сжатого воздуха из пятна застройки по объекту «Внутриплощадочная сеть газоснабжения... | | Рф от 25. 08. 03, протокол №3; от 25. 06. 04, протокол №7; от 06. 09. 05, протокол №3; от 02. 03. 06, протокол №5; от 19. 01. 07,... |
| Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка:... | | Печатается по рекомендации кафедры географии и экологии (Протокол №3 от 31. 10. 2016 г.) и решению учебно-методической комиссии фгбоу... |