Решением Закупочной комиссии Протокол №449-зпэ/2016

Скачать 0.84 Mb.

Название	Решением Закупочной комиссии Протокол №449-зпэ/2016
страница	3/5
Тип	Решение

filling-form.ru > Договоры > Решение

1 2 3 4 5

- наличие опыта - 5 баллов.
Рейтинг Заявки i-го Участника процедуры закупки по третьему критерию определяется по формуле:
RОi = БКi х 0,1 + БСi х 0,1 + RОпi

3.10.3.2. По результатам проведения оценочной стадии, при подведении итогов запроса предложений Закупочная комиссия вправе определить Участника, занявшего второе место.

3.11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости)

Устанавливается в проекте договора (Приложение №2 к Закупочной документации) в соответствии с коммерческим предложением Участника-победителя.

3.12. Размер обеспечения Заявки на участие в закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой Заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие

Не предусмотрено.

3.13. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора

Не предусмотрено.

3.14. Сведения о возможности проведения коммерческих переговоров или переторжки и порядок проведения

Не предусмотрены.

3.15. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки с указанием за какой срок и до какой стадии закупки.

Заказчик, разместивший на официальном сайте ОАО СЗ «Северная верфь» www.nordsy.spb.ru, на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и на ЭТП «Фабрикант» www.fabrikant.ru извещение о закупке и закупочную документацию, вправе отказаться от проведения процедуры закупки на любом из этапов, не неся при этом ответственности перед Участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения процедуры закупки.

Извещение об отказе от проведения процедуры закупки размещается Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения процедуры закупки на официальном сайте ОАО СЗ «Северная верфь» www.nordsy.spb.ru, на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и на ЭТП «Фабрикант» www.fabrikant.ru.

3.16. Образцы форм документов, включаемых в Заявку на участие в запросе предложений

Перечень прилагаемых форм:

Форма 1 - Письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений;

Форма 2 - Анкета Участника закупки;

Форма 3 - Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в запросе предложений;

Форма 4 - Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (за последние 3 года);

Форма 5 - Справка о кадровых ресурсах Участника (Состоит из двух форм: Форма 5.1 - Общие данные о кадровых ресурсах Организации; Форма 5.2 - Ключевой персонал, ответственный за выполнение работ по предмету запроса предложений);

Форма 6 - Справка об участии в судебных разбирательствах Участника.

3.17. Подписание договора.

3.17.1. Договор должен быть заключен сторонами в срок не позднее 25 календарных дней с момента размещения Протокола о выборе поставщика на сайтах www.nordsy.spb.ru, www.zakupki.gov.ru и www.fabrikant.ru по форме, приведенной в Приложении №2 к Закупочной документации.

Победитель процедуры закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования итогового протокола направляет Заказчику подписанный со своей стороны проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных Победителем в его Заявке, в проект договора, приведенный в разделе «Проект договора Организатора закупки» - п. 2.7 Закупочной документации.

До подписания договора Победитель процедуры закупки обязан предоставить Заказчику обоснование стоимости работ по договору (смету/калькуляцию).

При непоступлении от Победителя закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования итогового протокола подписанного им проекта договора, Закупочная комиссия признает Победителя закупки уклонившимся от заключения договора и принимает решение о заключении договора с Участником закупки, Заявке которой присвоен второй номер. При уклонении от подписания договора Участника закупки, подавшего единственную заявку, либо Участника закупки, Заявке которой присвоен второй номер, Закупочная комиссия повторно проводит закупочную процедуру.

3.16.1. Письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений (Форма 1):

(Составляется на фирменном бланке Участника закупки)
« ___» ________ 2016 г. № __________
Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении открытого Запроса предложений № __________, опубликованное на официальном Интернет - сайте Заказчика www.nordsy.spb.ru, на официальном Интернет – сайте РФ www.zakupki.gov.ru и на ЭТП «Фабрикант» www.fabrikant.ru, и Закупочную документацию открытого запроса предложений, принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений, _________________________________________________ , ИНН ______________ ,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН Участника)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________ ,

(юридический адрес Участника запроса предложений)

предлагаем заключить Договор на ________________________________________________________________________

на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Заявку на участие в запросе предложений на общую сумму: _______________________________________________________________________

(сумма договора без НДС, в руб. с расшифровкой словами)

_______________________________________________________________________

(% и сумма НДС в руб. или НДС не облагается*)

_______________________________________________________________________

(итоговая сумма договора с НДС или «НДС не облагается», в руб. с расшифровкой словами)
Настоящая Заявка на участие в запросе предложений действует до « ____ » _______ 2016 года (указывается окончание срока действия Заявки).

Настоящая Заявка на участие в запросе предложений дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Коммерческое предложение — на ____ листах;

2. Анкета Участника закупки (форма 2) — на ____ листах;

3. Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в запросе предложений (Форма 3) - на ____ листах;

4. Документы, подтверждающие правоспособность Участника закупки (формы ) — на ____ листах;

5. Документы, подтверждающие квалификацию Участника закупки (формы ) — на ____ листах.

Руководитель организации ______________________ / ____________________ /

(должность подписавшего) (подпись) (ФИО подписавшего)

М.П.

*В случае наличия у Участника документально подтвержденного в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ права на освобождение от НДС, например, по основаниям, предусмотренным пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.16.2. Анкета Участника закупки (Форма 2):
Приложение №2 к Письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений

от « ___» ________ 2016 г. № __________
Анкета Участника закупки
Наименование и адрес Участника: _________________________________

(полное наименование Участника, юридический адрес)

№ n/n	Наименование	Сведения об Участнике
1	Наименование организации — Участника (полное, сокращенное, фирменное (при наличии) либо Ф.И.О. Участника-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве ИП)
2	Организационно-правовая форма организации — Участника (с указанием кода ОКОПФ)
3	Дата государственной регистрации
4	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей (дата, номер, кем выдано) либо паспортные данные для Участника-физического лица
5	Юридический адрес (страна, адрес с указанием типа населенного пункта ОКТМО и района (при наличии))
6	Почтовый адрес (страна, адрес с указанием типа населенного пункта ОКТМО и района (при наличии))
7	Фактическое местоположение (страна, адрес с указанием типа населенного пункта ОКТМО и района (при наличии))
8	Должность, Ф.И.О. избранного (назначенного) на должность руководителя Участника либо иного лица, имеющего право согласно учредительным документам без доверенности действовать от имени данного юридического лица с указанием контактного телефона
9	Фамилия. Имя, Отчество главного бухгалтера, телефон
10	Телефоны Участника (с указанием кода города)
11	Факс Участника (с указанием кода города)
12	Адрес электронной почты Участника, web-сайт
13	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
14	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
15	Виды деятельности Участника (с указанием кодов ОКВЭД2)
16	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
17	Страна происхождения товара либо регистрации производителя товара (Участника, с указанием кода ОКСМ)
18	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты
19	Учредители (перечислить наименование или организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
20	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
21	Размер уставного капитала
22	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
23	Сведения о необходимости одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника/Заказчика
24	Статус Участника
25	Сертификаты, СРО, лицензии по теме закупки
26	Сведения об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год и за последний завершенный отчетный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
27	Сведения об отсутствии возбужденной в отношении Участника процедуры ликвидации, отсутствии решения арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом)
28	Сведения о том, что Участник не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
29	Сведения о том, является ли Участник субъектом малого или среднего предпринимательства (если да, то указать какого именно)

Мы, ____________________________ (наименование организации или ФИО Участника) осведомлены и согласны с условием, что в случае признания нас Победителем закупки, уклонившимся от заключения договора, сведения о нас будут внесены в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.
Руководитель организации ______________________ / ____________________ /

(должность подписавшего) (подпись) (ФИО подписавшего)

М.П.

3.16.3. Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в запросе предложений (Форма 3):
Приложение №3 к Письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений

от « ___» ________ 2016 г. № __________
Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в запросе предложений
Наименование и адрес Участника: _________________________________

(полное наименование Участника, юридический адрес)
(Данная форма представлена в виде примера. Участник заполняет форму с учетом реально представленных сканированных копий документов).

№ п/п	Наименование	Количество листов
	Письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений (Форма 1)
	Коммерческое предложение (с приложением)
	Анкета Участника (Форма 2)
	Опись документов (Форма 3)
Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям:
	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (Форма 4)
	Справка о кадровых ресурсах Участника (Форма 5, Форма 5.1, Форма 5.2).
	Справка об участии в судебных разбирательствах Участника (Форма 7)
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее 90 дней до даты опубликования Извещения о запросе предложений
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не ранее 90 дней до даты опубликования Извещения о запросе предложений
	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
	Устав организации-Участника закупки в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями к нему (для юридических лиц)
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. (в случае создания юридического лица до указанной даты)
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации
	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей)
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)
	Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица
	Справка из налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, датированная не ранее, чем за 90 дней до даты опубликования Извещения о запросе предложений. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам (при наличии задолженности)
	Для индивидуальных предпринимателей – налоговые декларации за 2014-2015г.г., с отметкой налогового органа о приеме, либо с приложением документов, подтверждающих сдачу деклараций в налоговый орган
	Свидетельство (с приложением) о допуске на производство работ и оказание услуг (СРО)
	Информационное письмо (уведомление) службы государственной статистики о присвоении кодов Участнику, в том числе основных и дополнительных кодов ОКВЭД2
	Справка за подписью Руководителя и главного бухгалтера Участника с информацией о том, что к Участнику не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приема заявок на участие в запросе предложений какие-либо процедуры банкротства, а так же, что на его имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-Ф3)
	Решение (либо заверенная копия) об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что указанная сделка не является крупной
	Баланс
23.	Декларация о принадлежности (либо справка о не принадлежности) Участника к субъектам малого или среднего предпринимательства (МСП) за подписью руководителя и главного бухгалтера Участника закупки

Руководитель организации ______________________ / ____________________ /

(должность подписавшего) (подпись) (ФИО подписавшего)

М.П.

Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (за последние 3 года) (форма 4):

Приложение №4 к Письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений

от « ___» ________ 2016 г. № __________
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника: _________________________________

(полное наименование Участника, юридический адрес)

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечис-ленным договорам
1
2
3
*ИТОГО за целый год [указать год, например, «2013»]*					х
1
2
3
*ИТОГО за целый год [указать год, например, «2014»]*					х
1
2
3
ИТОГО за последний завершившийся отчетный период [указать объем аналогичных договоров за вышеуказанный период, например, 2015 год]					х

Руководитель организации ______________________ / ____________________ /

(должность подписавшего) (подпись) (ФИО подписавшего)
^М.П.

В справку включаются договоры только по ремонту грузоподъемного кранового оборудования. Из смешанных договоров работы по ремонту грузоподъемного кранового оборудования (объем и стоимость) должны быть выделены отдельно.
Договоры на ремонт портальных кранов «КОНЕ» должны быть выделены особо, приложение к справке копий данных договоров и актов выполненных работ по данным договорам обязательно.

Указание контактного лица и телефонов контрагента (Заказчика) при заполнении справки обязательно.
Сведения, содержащиеся в данной справке, являются исходными данными для оценки Заявки по 3-му критерию. Отсутствие в справке запрашиваемой информации может являться основанием для отклонения Заявки Участника от оценки либо присвоения Заявке по подкритериям 1, 2, 3 критерия 3 «0» баллов.

Заказчик рекомендует Участникам закупки приложить отзывы об их работе, данные контрагентами.

3.16.5. Справка о кадровых ресурсах Участника (Форма 5):
Приложение №5 к Письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений

от « ___» ________ 2016 г. № __________
Справка о кадровых ресурсах Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________

(полное наименование Участника, юридический адрес)
Общие данные о кадровых ресурсах Организации. (Форма 5.1)

№ п/п	Наименование показателей	Кол-во человек, подразделения 2014 год	Кол-во человек, подразделения 2015 год
1	2	3	4
1.	Общее количество сотрудников Организации
2.	Количество сотрудников, непосредственно занятых выполнением работ (всего)

Руководитель организации ______________________ / ____________________ /

(должность подписавшего) (подпись) (ФИО подписавшего)
^М.П.
Ключевой персонал, ответственный за выполнение работ по предмету запроса предложений (Форма 5.2)

№п/п	ФИО сотрудника	Образова-ние, квали-фикация, дипломы, ученая степень, награды, участие в международ-ных проектах и др.	Долж-ность	Аттестация в соответствии с квалификацией, необходимой для заявленного вида работ (№ и дата удостове-рения или протокола об аттестации)	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет	Опыт работы по тематике закупки, лет
Управленческий персонал
1
2
3
Специалисты
1
2
3

*В столбце «Образование» указать в том числе наименование учебного заведения, которое закончил сотрудник.

В подтверждение квалификации персонала, Участнику необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить копии соответствующих документов (квалификационных удостоверений или протоколов об аттестации специалистов Участника, необходимой для заявленного вида работ).
Руководитель организации ______________________ / ____________________ /

(должность подписавшего) (подпись) (ФИО подписавшего)
^М.П.

В форме 5.2 перечисляется ключевой персонал, который будет непосредственно привлечен Участником закупки в ходе заключения и выполнения договора.

3.16.6. Справка об участии в судебных разбирательствах Участника (Форма 6):
Приложение №6 к Письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений

от « ___» ________ 2016 г. № __________

Справка об участии в судебных разбирательствах

за 2013-2015 гг. в качестве ответчика/истца в судебных решениях, связанных с

выполнением работ/оказанием услуг, являющихся предметом закупки
Наименование и адрес Участника: _________________________________

(полное наименование Участника, юридический адрес)

Год	Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска	№ судебного дела	Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей)	Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника процедуры закупки

Руководитель организации ______________________ / ____________________ /

(должность подписавшего) (подпись) (ФИО подписавшего)

^М.П.

Участник процедуры закупки должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

Если Участник процедуры закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

4. Приложения к Закупочной документации:

Приложение №1 — Техническое задание на ремонт (замену) кабины управления портального крана «Коне» г/п 100/16т инв.№044811, установленного на 6-стапеле,

Приложение №2 — Проект договора.

Приложение №1

к Закупочной документации по проведению ОЗП

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО Судостроительный завод

"Северная верфь"

_________________

29.03.2016г.

1 2 3 4 5

	Утверждено Решением Закупочной комиссии ао «двз «Звезда» Протокол... Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения "О закупке товаров, работ, услуг" №1, утвержденного решением...		Решением Закупочной комиссии Протокол №346-зц /2016 Извещение о проведении процедуры закупки на поставку Телевизоров Samsung
	Утверждено Решением Закупочной комиссии ао «двз «Звезда» Протокол №384 /17-у от 14. 09. 2017 г Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения "О закупке товаров, работ, услуг" №1, утвержденного решением...		Утверждено Решением Закупочной комиссии Протокол №241/мзк-2016 от... Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Утверждено Решением Закупочной комиссии ао «двз «Звезда» Протокол... «Внутриплощадочная сеть газоснабжения объектов газификации предприятия от грп «двз «Звезда»		Утверждено Решением Закупочной комиссии ао «двз «Звезда» Протокол... «Внутриплощадочная сеть газоснабжения объектов газификации предприятия от грп «двз «Звезда»
	Утверждено Решением Закупочной комиссии ао «двз «Звезда» Протокол... Внд для организации выноса трубопровода системы сжатого воздуха из пятна застройки по объекту «Внутриплощадочная сеть газоснабжения...		Положение о квалификационной комиссии Адвокатской палаты Тамбовской области Рф от 25. 08. 03, протокол №3; от 25. 06. 04, протокол №7; от 06. 09. 05, протокол №3; от 02. 03. 06, протокол №5; от 19. 01. 07,...
	Утверждено Решением Закупочной комиссии ао «двз «Звезда» Протокол №304 /17-у от04. 08. 2017 г Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка:...		Программа производственной (педагогической) практики Печатается по рекомендации кафедры географии и экологии (Протокол №3 от 31. 10. 2016 г.) и решению учебно-методической комиссии фгбоу...

Решением Закупочной комиссии Протокол №449-зпэ/2016

Похожие: