Общество с ограниченной ответственностью «Виват-трейд»
Скачать 113.86 Kb.
|
| ДОГОВОР ПОДРЯДА (иждивением Подрядчика) г. Пермь «__»_________20__ г. Общество с ограниченной ответственностью «Виват-трейд», в лице директора Юсупова Вадима Фаритовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________, в лице ________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы ______________ (наименование работ), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы Подрядчика в установленном Договором порядке. Работы должны выполняться на Объекте, расположенном_______________ по адресу: ___________________. Объект принадлежит Заказчику на основании ______________ (договор). Задание Заказчика является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1). 1.2. Факт подписания настоящего Договора свидетельствует об отсутствии у Подрядчика замечаний к готовности Объекта и отсутствии каких-либо препятствий к производству работ. 1.3. Качество предоставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, их технические характеристики должны соответствовать требованиям, содержащимся в нормативно-технической документации. Все материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество. Качество результата работ должно соответствовать __________________________________. 1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, результата работ несет Заказчик с момента подписания Акта выполненных работ.
2.1. Заказчик обязуется: 2.1.1. Принять и оплатить результат выполненных работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.2. Заказчик вправе: 2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 2.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. 2.2.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. 2.3. Подрядчик обязуется: 2.3.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, Приложениями к настоящему Договору и сдать результат работ Заказчику. 2.3.2. Производить работы в полном соответствии с условиями Договора, технической документацией, строительными номами и правилами. 2.3.3. Самостоятельно обеспечить сохранность площадки выполнения работ, конструкций, оборудования, материалов в течение всего срока выполнения работ. 2.3.4. Исполнять полученные в ходе производства работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора. 2.3.5. Нести ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности в пределах мест производства и времени производства работ. 2.3.6. Предоставить Заказчику соответствующие сертификаты качества, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования при подписании настоящего Договора. 2.3.7. Осуществлять систематическую (не реже, чем каждые _____ часов), а по завершению работ – окончательную уборку рабочего места от остатков материала и отходов. 2.4. Подрядчик вправе: 2.4.1. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц – субподрядчиков. В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
3.1. Работы осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: Начало работ: ________(дата). Окончание работ: _________(дата). Сроки завершения отдельных этапов работы могут быть предусмотрены в Графике выполнения работ (Приложение № 3), являющимся приложением к настоящему Договору. 1.2.Работа считается оконченной с момента подписания рабочей комиссией в составе Заказчика и Подрядчика Акта приемки выполненных работ при условии отсутствия у Заказчика замечаний к результату работ.
4.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору является твердой и составляет: ____________________, в том числе НДС 18% - ____________, определяется Сметой (Приложение №2). 4.2. Оплата работ по Договору производится в следующие сроки и в порядке: - авансовый платеж в сумме_____________________ рублей Заказчик производит в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора, но не ранее предоставления Подрядчиком счета. Подрядчик обязан выставить счет на второй день с момента подписания сторонами настоящего договора. После осуществления предоплаты Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру на аванс в течение 5 дней после платежа. В случае если сроки выполнения работ, указанные в п.3.1. настоящего Договора, не превышают Отчетный период по настоящему Договору, Заказчик производит окончательную оплату работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а также получения Заказчиком счета-фактуры. В случае если сроки выполнения работ превышают Отчетный период окончательная оплата работ производится Заказчиком за Отчетный период по мере выполнения работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 за отчетный период, Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 за отчетный период к настоящему Договору, а также получения Заказчиком счета-фактуры. Отчетным периодом по настоящему Договору является 1 (один) календарный месяц. 4.3. Оплата по настоящему Договору производится безналичным перечислением денежных средств на указанный расчетный счет Подрядчика в российских рублях. 4.4. Денежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания банком соответствующих сумм с его корреспондентского счета. 4.5. В случае если в ходе выполнения работ возникнет необходимость увеличения объемов работ и затрат по сравнению с утвержденной сторонами сметной документацией, Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дополнительную смету, а также объем и сроки выполнения дополнительных работ путем подписания отдельного Соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. В противном случае стоимость работ по настоящему Договору изменению не подлежит. 4.6.Оплата Заказчиком Подрядчику стоимости выполненных работ, предусмотренных настоящим договором, на условиях рассрочки (отсрочки) платежа не является коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ в связи с чем, проценты за пользование коммерческим кредитом Подрядчиком не начисляются и с Заказчика не взыскиваются. Подрядчик также не вправе требовать с Заказчика уплаты законных процентов, предусмотренных ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ, на сумму долга за период пользования денежными средствами по день его частичной или полной уплаты (исполнение обязательств).
5.1. После завершения работ по настоящему Договору (в том числе отдельных этапов работ по Графику) Подрядчик в течение __ дней письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата работ и представляет Заказчику Акт приемки выполненных работ, составленный по форме № КС-2, счет-фактуру, а также Справку о стоимости выполненных работ по форме КС № -3, являющиеся приложениями к настоящему Договору. 5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения Акта от Подрядчика обязан осмотреть результат работ и подписать Акт или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с перечнем недостатков в работе. 5.3. Выявленные недостатки в работе Подрядчика должны быть устранены в течение __ рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа. 5.4. Письменные уведомления должны быть направлены по юридическому адресу стороны по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, электронной почте по адресам: ____________________.
6.1. Гарантии качества распространяются на материалы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, при эксплуатации на срок ___________ месяцев со дня подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. 6.2. В случае устранения дефектов в материалах и результатах работы в течение гарантийного срока, этот срок продлевается на время, в течение которого материалы и результат работы не могли использоваться из-за обнаруженных в них дефектов. При замене материалов в целом или отдельных его частей гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
7.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания работ (в том числе и за нарушения сроков по Графику) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от общей суммы Договора, указанной в п. 4.1. Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства, по каждому виду обязательства. 7.2. За нарушение срока оплаты Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 7.3.За нарушение срока устранения недостатков, предусмотренного п. 5.3. настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку из расчёта 0,5 % от общей суммы Договора, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства. 7.4. За нарушение Подрядчиком срока предоставления счета-фактуры на аванс, указанного в пункте 4.2. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующей претензии неустойку в размере 0,5% от суммы аванса, указанной в п.4.2. настоящего Договора. 7.5. За нарушение Подрядчиком срока предоставления документов, указанных в пункте 5.1. настоящего Договора, сроки оплаты работ переносятся на соответствующее количество дней просрочки предоставления документов Подрядчиком. 7.6. Оплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
8.1. Любая из сторон будет освобождена от ответственности за неисполнение ею своих обязательств, если докажет, что неисполнение ею своих обязательств произошло вследствие действия непреодолимой силы, то есть обстоятельств, возникших помимо ее воли и ей не неподконтрольных. К таковым, в частности, могут быть отнесены: военные действия, забастовка на транспорте, стихийные бедствия, действия и решения государственных органов, принимаемые и осуществляемые ими в рамках своей компетенции и исключающие для какой-либо из сторон исполнение ею своих обязательств. При этом освобождение от ответственности будет возможным только в случае своевременного уведомления другой стороны о возникшей невозможности исполнения обязательств, кроме случаев, когда такое уведомление не требуется в силу общеизвестности возникшего обстоятельства. 8.2. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены и оформлены документально. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 9.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон – обе стороны в равных долях. 9.3. В случае недостижения согласия при рассмотрении спорных вопросов сторона, выдвинувшая требование, направляет другой стороне претензию, которая рассматривается последней в 15-дневный срок с момента ее получения. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке этот спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в установленном порядке.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 10.2. При прекращении настоящего Договора все взаиморасчеты сторон оформляются соответствующим актом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, исходя из объема фактически выполненных работ. 10.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 10.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон. 10.5. Все указанные в Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью. 10.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Правила заполнения: 1) к договору прилагать надлежащим образом заверенные копии устава (все листы), копии свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, протокол об избрании/назначении единоличного исполнительного органа; 2) В пункте 1.1. договора необходимо заполнять все пропуски, пример: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы (наименование работ), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы Подрядчика в установленном Договором порядке. Работы должны выполняться на Объекте, расположенном в (указать здание, сооружение) по адресу: ___________________. Объект принадлежит Заказчику на основании (указать договор аренды (если объект в аренде) или свидетельство о праве собственности (если объект в собственности)); 3) в пункте 4.2. Договора размер авансового платежа не должен превышать 50% от общей стоимости работ; 4) если договор подписывается Заказчиком позднее даты подписания, указанной в нем, и в счете на предоплату, то у Заказчика согласно п.4.2. договора подряда возникает просрочка оплаты аванса (в случае если он не оплачен). Т.о., при подписании договора целесообразно ставить дату подписания Заказчиком; 5) В случае указания в договоре подряда на Задание Заказчика, График выполнения работ, необходимо прикладывать указанные документы или убирать их из текста Договора (если их не будет). _____________Заказчик ______________Подрядчик |
Похожие:
 | Общество с ограниченной ответственностью «промтехника», в дальнейшем именуемое «Общество» учреждается в соответствии с Гражданским... |  | Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным Законом... |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», далее именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом рф,... | | Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту «Общество») является юридическим лицом, учрежденным |
| Директора Пасконина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью... | | Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Бизнес-Технологии» |
| Общество с ограниченной ответственностью “Банк рси” Для оформления получено чековых | | Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «рн-медиа» (ао «рн-медиа») именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального... |
| Общество с ограниченной ответственностью «лика авто» (далее – Общество) учреждено в соответствии с действующим законодательством... | | Общество с ограниченной ответственностью «Домоуправление 11» (ооо «ду-11»), именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Бителя Василия... |