Скачать 1.48 Mb.
|
30. Отчетность 30.1.Подрядчик представляет Заказчику отчеты о ходе выполнения работ (оказания услуг), о поступлении и использовании средств и иную запрашиваемую информацию в интересах выполнения работ по строительству объектов в сроки и по формам, установленным настоящим Договором. 30.2.Подрядчик несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту отчетности, представляемой Заказчику по настоящему Договору. 30.3.Ежемесячно Подрядчиком представляются: отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (приложение 8 к настоящему Договору); отчет об исполнении графика выполнения работ (приложение 9 к настоящему Договору); отчет о ходе поставки материалов и оборудования Подрядчиком (приложение 10 к настоящему Договору); акт сверки взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком на последнюю дату предшествующего месяца; месячно-недельный график выполнения работ на следующий месяц; график поставки оборудования на следующий месяц. 30.4.Заказчик в интересах выполнения работ по строительству объектов имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной отчетности и информации, имеющей отношение к выполняемым Подрядчиком работам, предварительно за 5 календарных дней письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан представлять дополнительно требуемые Заказчиком отчетность и информацию. 31. Электронный документооборот 31.1.Стороны вправе осуществлять обмен электронными документами. 31.2.После введения электронного документооборота Стороны обязаны осуществлять обмен электронными документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации. 31.3.Стороны в своих взаимоотношениях соглашаются принимать к сведению и исполнению электронные документы, изготовленные с помощью средств вычислительной техники и подписанные электронной цифровой подписью, при условии соблюдения норм Федерального закона от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 31.4.Стороны соглашаются использовать электронную цифровую подпись для подтверждения авторства, подлинности и целостности электронных документов, передаваемых Заказчику. 32. Разрешение споров 32.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с применением претензионного порядка. Претензия рассматривается и ответ на нее направляется в течение 20 календарных дней с даты поступления. 32.2. При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 32.3. Настоящий Договор толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 33. Расторжение Договора 33.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях: 33.1.1. Несоблюдения качества и сроков выполнения работ по настоящему Договору, а также сроков реализации связанных со строительством иных мероприятий, в том числе: задержка начала выполнения работ (этапов работ) более 15 календарных дней по причинам, независящим от Заказчика; два и более документально подтвержденных случая отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих результаты работ (брак в работе, некачественные материалы и оборудование поставки Подрядчика и пр.); два и более документально подтвержденных случая нарушения сроков выполнения работ, установленных месячно-суточным графиком выполнения работ; два и более документально подтвержденных случая недостатков в работе, которые делают ее результат непригодным для предусмотренного настоящим Договором использования. 33.1.2. Непредставления банковских гарантий в порядке, установленном статьей 24 настоящего Договора, и документов, подтверждающих заключение договора страхования строительно-монтажных рисков, предусмотренных в статье 26 настоящего Договора. 33.1.3. Утраты Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Договора права на выполнение работ по настоящему Договору в связи с отсутствием (аннулированием, приостановлением, истечением срока действия) документов, дающих право Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором. 33.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения направляется Подрядчику. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного решения. 33.3. В письме, направляемом Подрядчику одновременно с решением правления Заказчика (выпиской из решения правления Заказчика), Заказчик вправе предусмотреть, в частности, порядок передачи работ, документации по настоящему Договору, материалов и оборудования, поставленного на строительную площадку для целей строительства объекта (в том числе смонтированного на момент остановки работ, находящегося на складе Подрядчика, находящегося в стадии изготовления), а также иные положения. 33.4. В течение 10 календарных дней с даты получения письма, указанного в пункте 33.3 настоящего Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику по акту приема-передачи строительную площадку. 33.5. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 33.1 настоящего Договора, Подрядчику возмещаются только расходы, фактически понесенные им в связи с выполнением настоящего Договора до дня его расторжения, если они документально подтверждены. 33.6. В случае привлечения инвестора в целях строительства объекта Заказчик вправе при наличии согласия Подрядчика переуступить свои права и обязанности по настоящему Договору инвестору путем заключения соответствующего соглашения (договора), в котором предусматриваются в том числе размер и порядок компенсации понесенных Заказчиком затрат. В случае несогласия Подрядчика с заключением между Заказчиком и инвестором соглашения о переуступке прав и обязанностей по настоящему Договору Стороны заключают соглашение о расторжении настоящего Договора. При этом Подрядчик после получения от Заказчика соответствующего уведомления обязан в срок, указанный в уведомлении, подписать соглашение о расторжении настоящего Договора. В соглашении о расторжении настоящего Договора предусматривается в том числе обязанность Подрядчика передать Заказчику строительную площадку. Подрядчику возмещаются только расходы, фактически понесенные им в связи с выполнением настоящего Договора до дня его расторжения, если они документально подтверждены. 34. Вступление Договора в силу, срок действия Договора 34.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. 34.2.Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Отношения по настоящему Договору прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств. 34.3.Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 34.4.Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Договору. 34.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по отбору. 34.6. В случае необходимости консервации объекта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 34.7. Если при выполнении работ (оказании услуг) обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий, компенсировать нанесенный другой Стороне ущерб. 35. Приложения к Договору 35.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 35.2. Перечень приложений к настоящему Договору: приложение 1. Протокол соглашения о договорной цене; приложение 2. Распределение договорной цены и график объемов финансирования; приложение 3. Месячно-недельный график выполнения работ (форма); приложение 4. График выдачи рабочей документации: приложение 4.1. Перечень материалов, приобретаемых и поставляемых для выполнения работ по объекту (форма); приложение 4.2. Перечень оборудования, приобретаемого и поставляемого для выполнения работ, за исключением основного технологического оборудования по объекту (форма); приложение 5. График поставки материалов и оборудования по объекту; приложение 6. Банковская гарантия выполнения договора (примерная форма); приложение 7. Банковская гарантия выполнения обязательств подрядчика в гарантийный срок (примерная форма); приложение 8. Отчет о поступлении и использовании средств заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (форма); приложение 9. Отчет об исполнении графика выполнения работ (форма); приложение 10. Отчет о ходе поставки оборудования подрядчиком (месячная форма отчета); приложение 11. Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма); приложение 12. График обучения эксплуатационного персонала эксплуатационной организации заказчика (форма); приложение 13. Требования к страховой организации (страховщику); Реквизиты и подписи Сторон
Приложение 1 к Договору от «___»_________ 20__ г. № _____ Протокол соглашения о договорной цене Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________________________________________, в лице _______________________________, действующего на основании _________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по объекту ____________________________________________________ в соответствии с условиями Договора и технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявленные к ним требования, включая: выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ; поставку материалов, поставку и монтаж оборудования; выполнение иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ; передача в эксплуатацию законченного строительством объекта; выполнение обязательств в течение гарантийного срока, в сумме ______ (_______ ) руб., в том числе НДС (18%) _____ ( _______) рублей.
|
Заказчика, подписывают акты о приемке выполненных работ по форме кс-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме кс-3,... | Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий... | ||
Акт приемки выполненных Работ – документ, составляемый для окончательной приемки выполненных работ по капитальному ремонту лифта... | |||
Акт приемки выполненных Работ – документ, составляемый для окончательной приемки выполненных работ по капитальному ремонту лифта... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |