4. Порядок и условия расчетов по Договору
4.1. Стоимость выполняемых Работ по Договору указана в Приложении №1 к настоящему Договору.
4.2. Условия расчетов по настоящему Договору указаны в Приложении № 2 к Договору
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств:
5.1. 1. В случае нарушения обязательства по оплате выполненных Исполнителем Работ, исключая обязательства по оплате авансовых платежей, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
5.2. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств:
5.2.1. Оплата штрафных санкций (кроме санкций за нарушение параметров по Приложению №6.2 к настоящему Договору) осуществляется Исполнителем в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предъявления представителем Заказчика соответствующего требования к Исполнителю.
5.2.2. Штрафные санкции накладываются на основании Акта выявленных нарушений (кроме санкций за нарушение параметров по Приложению №6.2 к настоящему Договору), заполненного по форме Приложения №10 к настоящему Договору, подписанного представителем Заказчика и сотрудником Исполнителя либо содержащего указание на отказ Исполнителя от подписания такого акта.
5.2.3. В случае выявления нарушений Исполнителем параметров, указанных в Приложении №6.2 к настоящему Договору. Исполнитель выплачивает штраф Заказчику, при условии соблюдения порядка рассмотрения рекламаций, указанного в Приложении №6.1. к настоящему Договору. Размеры санкций за нарушения контролируемых параметров, указанных в Приложении №6.2 к настоящему Договору, устанавливаются в указанном Приложении. Порядок выплаты штрафа установлен Приложением № 6.1. к настоящему Договору. Форма ответа Исполнителя на рекламацию установлена в Приложении №6.3 к настоящему Договору.
5.2.4. В случае нарушения своих обязательств в части сроков выполнения Работ, устранения недостатков, дефектов, предусмотренных настоящим Договором (кроме нарушений по параметрам, указанным в Приложении №6.2 к настоящему Договору), Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ (указанной в Приложении №1 к настоящему Договору), сроки выполнения которых нарушены, за каждый день просрочки до момента наступления пороговых условий, указанных в Приложении №14 к настоящему Договору.
5.2.5. В случае нарушения Исполнителем условий, указанных в п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 100000 (ста тысяч) руб. за каждый факт разглашения информации, составляющей коммерческую тайну. При этом уплата штрафа, указанного в настоящем пункте, не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств, предусмотренных в п. 7.3 к настоящему Договору.
5.2.6. В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 3.2.15. (Режим кадрового нейтралитета) настоящего Договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику в полном объеме убытки, причиненные таким нарушением, включая расходы на обучение, профессиональную подготовку Работника Заказчика, любые иные расходы Заказчика, связанные с подбором нового Работника, но в любом случае не менее:
- 100 000 (ста тысяч) рублей - для Работника, занимавшего рабочую профессию;
- 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей - для Работника, занимавшего должность специалиста/ служащего;
- 300 000 (трехсот тысяч) рублей - для Работника, занимавшего руководящую должность.
5.2.7. В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных в п. 3.2.8
настоящего Договора, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку за каждый факт нарушения в размере 3000 руб.
5.2.8. В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных в п. 3.2.9
настоящего Договора, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку за каждый факт нарушения в размере 10 000 руб.
5.2.9. В случае повреждения инженерных сетей на Территории Заказчика Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере
250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт повреждения.
5.2.10. В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных в п. 3.2.27. настоящего Договора, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку за каждый факт нарушения в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
5.3. В случае нарушения любого из Пороговых условий договора, предусмотренных Приложением №14 к настоящему Договору, Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере 1% за каждый день просрочки от стоимости Работ, сроки выполнения которых нарушены.
5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Исполнителя от возмещения убытков в полном объеме и от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.5. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой части своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие экстремальные явления природы, а также война, военные действия, блокада, забастовки, акты или действия государственных органов, возникшие после заключения настоящего Договора. При этом сроки исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких (форс-мажорных) обстоятельств и их последствий.
5.6. Стороны обязаны в течение <число> (<число прописью>)календарных дней с момента начала действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить по телеграфу (факсу, телексу, телефону, электронной почте) друг друга о начале действия данных обстоятельств, а по окончании их действия – об их окончании. При этом сообщение должно быть подтверждено представителями органов власти или торгово-промышленной палаты региона, подвергшегося действию вышеупомянутых форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорной ситуации лишает нарушившую Сторону права на освобождение от договорных обязательств в силу сложившейся ситуации, за исключением случаев, когда такое неуведомление обусловлено самими обстоятельствами непреодолимой силы.
5.7. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств отсрочка выполнения обязательств любой из Сторон по настоящему Договору составит более <число> (<число прописью>) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора либо его части.
5.8. За нарушение Исполнителем требований пожарной безопасности, приведшее к возгоранию, Исполнитель обязуется выплатить штраф за каждое нарушение в следующем размере: 3 000 000 (три миллиона) рублей.
5.9. За нарушение Исполнителем требований о запрете курения в запрещённых для этого местах, Исполнитель обязуется выплатить штраф в следующем размере:
- 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за первый установленный факт нарушения;
- 1 000 000 (один миллион) рублей за каждое последующее нарушение.
За прочие нарушения Исполнителем требований пожарной безопасности Исполнитель обязуется выплатить штраф за каждое нарушение в следующем размере: 5000 (пять тысяч) рублей.
5.10. В случае нарушения Исполнителем пунктов 3.2.16. - 3.2.20. настоящего Договора Управляющий директор ООО ДС вправе принять решение о приостановке (блокировке) и изъятии пропусков Исполнителя с письменным уведомлением Исполнителя.
5.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан уплатить Заказчику предусмотренные настоящим Договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме убытки сверх неустойки.
5.12. В случае нарушения Исполнителем обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей оплате за Работы.
5.13. В случае нарушения Исполнителем условий, указанных в п.8 Приложения №20 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 100000 (ста тысяч) руб.
5.14. В случае нарушения Исполнителем условий, указанных в п.3.2.28. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 30000 (тридцати тысяч) руб. за каждого сотрудника Исполнителя, не соответствующего требованиям п.3.2.28. настоящего Договора. Нарушение может быть зафиксировано в отношении одного и того же сотрудника не чаще 1 раза в день.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Возможные споры и разногласия по поводу исполнения настоящего Договора регулируются Сторонами посредством переговоров. При этом Стороны соглашаются, что рассмотрение претензий и обращений Исполнителя к Заказчику осуществляется с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора в соответствии с Порядком рассмотрения жалоб и претензий, являющимся Приложением № 5 "Порядок рассмотрения претензий" к настоящему Договору.
При этом Стороны соглашаются, что рассмотрение рекламаций Заказчика к Исполнителю осуществляется с соблюдением рекламационного порядка в соответствии с Порядком рассмотрения рекламаций, являющимся Приложением № 6.1 к настоящему Договору.
6.2. При не достижении согласия споры рассматриваются в установленном законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде Московской области, применению подлежит материальное право РФ.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего Договора и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим законодательством не могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим стороны обязуются не открывать и не разглашать указанную информацию в общем или в частности какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, участвующей в настоящем Договоре.
7.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с условиями настоящего раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не менее трех лет после его истечения/прекращения.
7.3. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации обладателем которой является другая Сторона по настоящему договору, должна возместить ущерб, причиненный таким нарушением другой Стороне.
8. Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие <указывается срок, с которого вступает в силу договор>.
8.2. Настоящий Договор заключен сроком на ( ) с даты его вступления в силу.
8.3. Мотивированное расторжение в одностороннем порядке.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика путем направления Исполнителю соответствующего мотивированного уведомления за например: "15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой даты расторжения" - срок должен быть короче срока, указанного в пункте о немотивированном расторжении в следующих случаях:
8.3.1. Если Исполнитель нарушит сроки выполнения своих обязательств по Договору, более чем на 1/2/3/4/ и т.д. календарных дней, по причинам, не зависящим от Заказчика.
8.3.2. Если Исполнитель прервёт выполнение работ или не продолжит их выполнение в течение 1/2/3 и т.д. календарных дней после получения соответствующего письменного уведомления от Заказчика;
8.3.3. Если Исполнитель неоднократно нарушит свои обязательства по настоящему Договору:
8.3.3.1. Повторное (два и более раза) в течение срока действия настоящего Договора нарушение любого из параметров, перечисленных в Приложении №6.2 к настоящему Договору ("Перечень контролируемых параметров").
8.3.3.2. Неоднократное (три и более раз) нарушение Исполнителем требований о запрете курения в запрещённых для этого местах.
8.3.3.3. Если Исполнитель неоднократно (2 и более раза) нарушит пороговые условия настоящего Договора, указанные в Приложении №14 к настоящему Договору.
8.4. Немотивированное расторжение в одностороннем порядке.
8.4.1. Независимо от наличия или отсутствия оснований для одностороннего расторжения договора, предусмотренных пунктом 8.3. настоящего Договора, Заказчик в любом случае, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Исполнителю соответствующего немотивированного уведомления в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора только при наличии письменного соглашения Сторон.
9. Прочие условия Договора
9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме, путем изложения Договора и/или Приложений к нему в новой редакции, и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2. Реквизиты Сторон, включая адреса Сторон, банковские реквизиты, иную информацию о контактных лицах сторон по договору, адреса электронной почты для осуществления контактов указаны в Приложении № 4 к настоящему Договору.
9.3. Исполнитель обязуется передавать любую документацию, оформляемую в рамках и/или во исполнение настоящего Договора, включая официальную переписку между Сторонами, любым из нижеуказанных способов:
1. путем отправки документации службой курьерской доставки
2. путем непосредственной передачи документации в подразделение документооборота Заказчика, по адресу, указанному в Приложении №4 к настоящему Договору). Вся передаваемая в рамках настоящего Договора документация должна передаваться с Сопроводительным письмом, содержащим:
Перечень передаваемой документации
Регистрационный номер настоящего Договора (согласно печати Заказчика)
3. путем обмена электронными сообщениями с использованием электронных адресов, указанных в Приложении №4 к настоящему Договору.
В случае передачи любой документации иным способом и с использованием иных реквизитов, кроме указанных в п. 9.3. настоящего Договора, документация считается не принятой Заказчиком и подлежит уничтожению. Стороны не вправе ссылаться на такие документы как принятые Заказчиком и/или обязательные к исполнению в отношениях между собой и/или третьими лицами. (примечание: данное условие применяется если стороной по договору выступает контрагент)
9.4. Договор составлен на лист , включая Приложения, и в экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Каждая страница Договора и Приложений к нему подписана представителями Сторон.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
9.5.1. Приложение № 1 – Стоимость выполняемых Работ.
9.5.2. Приложение № 2 – Порядок и условия расчетов по договору
9.5.3. Приложение № 3 – Сроки выполнения сторонами обязательств по договору
9.5.4. Приложение № 4 – Реквизиты сторон
9.5.5. Приложение № 5 – Порядок рассмотрения претензий
9.5.6. Приложение № 6.1 –Порядок рассмотрения рекламаций
9.5.7. Приложение № 6.2 –Перечень контролируемых параметров
9.5.8. Приложение № 6.3 – Форма Приложения «Ответ на рекламацию»
9.5.9. Приложение № 7.1 – Форма Акта выполненных работ
9.5.10. Приложение № 7.2 – Форма Акта сверки взаиморасчётов
9.5.11. Приложение № 8 – Форма Журнала работ
9.5.12. Приложение № 9 – Форма Заявки на выполнение работ
9.5.13. Приложение № 10 – Форма Акта выявленных нарушений
9.5.14. Приложение № 11 – Гарантия качества на выполненные работы
9.5.15. Приложение № 12 – Состав уполномоченных лиц
9.5.16. Приложение № 13 – Требования Заказчика
9.5.17. Приложение № 14 – Пороговые условия договора
9.5.18. Приложение № 15 - Порядок обращения пропусков Исполнителя
9.5.19. Приложение №16 – Перечень сотрудников Заказчика, имеющих право сопровождения лиц и транспортных средств Исполнителя, обладающих разовыми пропусками в КЗА и/или ОТИ
9.5.20. Приложение № 17 – Перечень сотрудников Исполнителя, осуществляющих на законных основаниях деятельность в КЗА и/или на ОТИ
9.5.21. Приложение №18 – Правила поведения сотрудников Исполнителя в КЗА и/или на ОТИ
9.5.22. Приложение №19 – Режим кадрового нейтралитета
9.5.23. Приложение №20 - Правила внутреннего распорядка - для договоров по Предприятиям кроме DME
9.5.23. Приложение №20 - Правила внутреннего распорядка - для договоров для DME
9.5.24. Приложение №21 - Форма Акта возврата (сдачи) пропусков Исполнителя в бюро пропусков ООО ДС
9.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора также являются следующие документы:
9.6.1. Режим кадрового нейтралитета - размещён в архиве, доступном на сайте
http://dme.ru/ru/main/other_docs/Режим_кадрового_нейтралитета.zip
Наименование документа в архиве: "Режим кадрового нейтралитета".
Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей:
b6d0eb2bd1ef10881f8e15c1dd3a4f97
9.6.2. Инструкция по оформлению Стейтмента - размещён в Data Room / в архиве, доступном на сайте
http://dme.ru/ru/main/other_docs/Инструкция_по_оформлению_Стейтмента.zip
Наименование документа в архиве: "Инструкция по оформлению Стейтмента".
Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей: bd970b4ee4ab64441778b3f9c99d5bb5
9.6.3. Вводятся указания на иные документы в аналогичном формате (указание на сайт - наименование файла - контрольная сумма (хэш) файла)
9.7. Изменение документов, размещённых в Data Room / на сайтах.
9.7.1. Документы, перечисленные в п.9.6 настоящего Договора являются неотъемлемой частью настоящего Договора в редакции, размещённой <в Data Room / в архивах, доступных на сайтах, указанных в п.9.6 настоящего Договора, на момент подписания настоящего Договора последней Стороной.
9.7.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменять редакции документов, перечисленных в п.9.6 настоящего Договора. Редакции указанных документов, размещённые <в Data Room / в архивах, доступных на указанных сайтах> после подписания настоящего Договора последней Стороной, становятся обязательными для Исполнителя с момента направления ему Заказчиком соответствующего уведомления на адрес электронной почты, указанный в Приложении №4 к настоящему Договору. В таком уведомлении должно быть указано новое наименование файла в архиве (если наименование изменялось), а также новое значение контрольной суммы (хэша), сформированной для документа по алгоритму md5.
В случае, если документы размещаются на сайте, а не в DataRoom:
9.7.3. Стороны соглашаются, что достаточным доказательством отсутствия негласных изменений документа, указанного в п.9.6 настоящего Договора, является совпадение контрольной суммы (хэша), указанного в п.9.6 настоящего Договора (либо сообщённого Заказчиком Исполнителю в порядке, предусмотренном п.9.7.2 настоящего Договора), с контрольной суммой (хэшем) файла, размещённого в архиве, доступном на сайте, указанном в п.9.6 настоящего Договора.
В случае спора Стороны соглашаются признавать доказательственную силу материалов интернет архива Wayback Machine ( http://archive.org/web/ ).
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу <«с момента его подписания», и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие <указывается момент, с которого стороны считаются связанными положениями Дополнительного соглашения, например: «с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения», «с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения»>.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено на ___ (___) <листах/листе>, <в случае, если Дополнительное соглашение составляется на двух или более языках, вводится: "на русском и <указывается язык> языках">, в ___ (___) экземплярах – по одному для каждой из сторон <". Каждый лист дополнительного соглашения заверен подписями представителей Сторон.
4. Приложение(/-ия) № к Договору изложить в новой редакции. Приложение (/-ия) № в новой редакции прилагается(/-ются) к настоящему Дополнительному соглашению. Приложение (/-ия) № в редакции от <дд.мм.гггг.> признать утратившим(/-ими) силу с момента <подписания / вступления в силу> настоящего Дополнительного соглашения.
5/10. Подписи Сторон:
Заказчик
/ /
|
Исполнитель
/ /
|
< М.П.> < М.П.>
Страница из
Заказчик ________________/
Исполнитель _____________/
|
