Раздел IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
Форма 1
Опись документов,
представляемых для участия в аукционе
на ______________________________ (указать наименование предмета аукциона)
лот № ____, наименование лота ________________________________________
(в случае, если аукцион проводится по нескольким лотам)
Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для
(наименование участника размещения заказа)
участия в аукционе на право заключения _______ (указать наименование предмета договора) направляются следующие документы.
№ п\п
|
Наименование документов
|
Страницы
с __ по __
|
Количество страниц
|
1.
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
…
|
…
|
|
|
…
|
…
|
|
|
Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в аукционе)
М.П. (подпись)
Форма 2
На бланке участника размещения заказа
(по возможности)
Дата, исх. номер Заказчику
(Указывается полное наименование и адрес заказчика)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения с ___________________________________________
(указывается наименование заказчика)
договора на __________________________________________________
(указывается предмет договора)
Лот № ____, наименование лота __________________________________________
(в случае, если аукцион проводится по нескольким лотам)
1. Изучив аукционную документацию, ______________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес) в лице __________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)) сообщает о согласии участвовать в аукционе на установленных заказчиком условиях, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями аукционной документации.
3. К настоящей заявке приложены следующие документы, являющиеся её неотъемлемой частью (указываются документы, приложены к соответствующей заявке) согласно описи:
1._________________
2._______________...
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в аукционной документации, и ее технической частью и не имеем к ней претензий.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы на выполнение работ, которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом аукциона, указанные работы будут в любом случае выполнены, оказаны в полном соответствии с требованиями аукционной документации, включая требования, содержащиеся в технической части аукционной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
6. Если наша заявка будет принята, мы берем на себя обязательство выполнить работы, оказать услуги на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями аукционной документации, включая требования, содержащиеся в технической части аукционной документации.
7. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении ___________________________________ (наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии аукционного производства, деятельность не приостановлена.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с АО «ОЭК» на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями аукционной документации и предложенными нами условиями, в срок, установленный в пункте 19 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».
10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями аукционной документации и предложенными нами условиями.
11. Участник размещения заказа уведомлен о том, что в случае, если предложенные им сроки выполнения работ/оказания услуг превышают сроки, установленные Заказчиком в документации о закупке, предложение участника будет считаться не соответствующим требованиям документации, а в случае, если предложенные участником сроки выполнения работ/оказания услуг сокращены по отношению к срокам, установленным Заказчиком, в таком случае Заказчик вправе (если в отношении участника размещения заказа принято решение о заключении договора) по своему усмотрению заключить договор со сроком выполнения работ/оказания услуг, предложенным участником размещения заказа, либо со сроком выполнения работ/оказания услуг, установленным Заказчиком в документации о закупке.
12. Мы подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае уклонения нас от заключения договора сведения о ___________________ (наименование участника размещения заказа) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей.
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному лицу.
14. Банковские реквизиты участника размещения заказа:
ИНН ____________________, КПП _________________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________
Расчетный счет ____________________
Корреспондентский счет ____________________
Код БИК ____________________
15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________
16. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, согласно описи - на _____стр.
Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в аукционе)
(подпись)
Главный бухгалтер _________________
(Ф.И.О.)
М.П. (подпись)
Форма 3
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
Наименование и адрес участника размещения заказа: ______________________________
№ п/п
|
Наименование
|
Сведения об участнике размещения заказа
(заполняется участником)
|
|
Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника размещения заказа
|
|
|
Место нахождения
|
|
|
Почтовый адрес (для юридического лица)
|
|
|
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)
|
|
|
Телефоны участника размещения заказа (с указанием кода города)
|
|
|
Факс участника размещения заказа (с указанием кода города)
|
|
|
Виды деятельности
|
|
|
ИНН участника размещения заказа
|
|
|
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника размещения заказа в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
|
|
|
Участники (учредители) и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
|
|
|
Фамилия, имя и отчество руководителя участника размещения заказа, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
|
|
Паспортные данные руководителя участника размещения заказа, имеющего право подписи согласно учредительным документам
|
|
Фамилия, имя и отчество ответственного лица участника размещения заказа с указанием должности и контактного телефона
|
|
|
Адрес электронной почты участника размещения заказа
|
|
Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в аукционе)
М.П. (подпись)
Форма 4
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим _________________________(указывается полное наименование участника закупки, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН), в лице ________________________________________ (фамилия имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), действующего на основании ______________________________________________________________, дает свое согласие на совершение АО «ОЭК» (г. Москва, Раушская набережная, д.8) действий, предусмотренных п. 4 . ст.9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении своих персональных данных, а так же в отношении персональных данных участника закупки (собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров)), в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы в том числе, но не ограничиваясь: Правительство Российской Федерации; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Федеральная налоговая служба и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.*
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет.
Участник размещения заказа _______________________________________
(должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Заявки)
(подпись)
м.п.
* Заполнение участником закупки Согласия исключает ответственность АО «ОЭК» перед собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки за представление указанных данных в установленном порядке и предполагает, что участник закупки получил у своих собственников (участников, учредителей, акционеров), бенефициаров согласие на представление (обработку) указанных сведений АО «ОЭК» и в уполномоченные государственные органы.
Форма 5
ПРЕДЛОЖЕНИЕ о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг)
Инструкции по заполнению:
Участник закупки указывает качественные, функциональные и экологические характеристики (потребительские свойства) товара, работы, услуги, информацию о безопасности, размерах, упаковке, отгрузке товара, о результатах работы и иные предложения, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, в том числе необходимо заполнить таблицу:
Требования Заказчика
|
Предложение Участника
|
Технические требования на поставку товаров
Наименование поставляемых товаров, требования, количество, сроки поставки:
№
п.п.
|
Наименование товаров
|
Требования к
товарам
(ГОСТ, ТУ)
|
Ед.
изм.
|
Кол-во
|
Сроки
поставки
|
1
|
Дизель генераторная установка JCB G1400S или аналог в контейнере на низкорамном полуприцепе 993920-S26 с тягачом КамАЗ-65206-001-68 (Т5) или аналог
|
|
шт.
|
1
|
До 25 декабря 2016 года.
|
| |
