ПРОЕКТ
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____________
г. Ноябрьск «____» ___________ 2017 г.
___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании _______________ с одной стороны, и
Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Ноябрьского филиала Урюпина Александра Сергеевича, действующего на основании доверенности № Дв-НФ-2016-0954 от 31.12.16г, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар (далее по тексту – Товар) на условиях настоящего Договора.
Наименование, количество и ассортимент Товара указываются в Спецификациях № 1, № 2, (Приложение № 1, Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту – Спецификации).
ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Общая стоимость Договора складывается из сумм фактических поставок Товара и указывается в Спецификациях. Стоимость Товара включает в себя все расходы Поставщика по поставке Товара Покупателю (в том числе налоги, пошлины, сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, накладные и транспортные расходы, а также прочие расходы, связанные с исполнением обязательств по договору) и не подлежит изменению в одностороннем порядке.
Поставщик обязуется выставить Покупателю счет в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
Покупатель производит оплату стоимости Товара по факту поставки Товара согласно Спецификаций, путем перечисления денежных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика согласно выставленному Поставщиком счету в размере 100 % от общей стоимости Товара в соответствии с Спецификацией № 1 в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Поставщиком счета. Оставшаяся часть в размере 100 % от общей стоимости Товара в соответствии с Спецификацией № 2 оплачивается Покупателем в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами (их уполномоченными в соответствии с действующим законодательством РФ лицами) товарной накладной в соответствии с п.3.4. настоящего Договора.
Обязательство Покупателя по оплате Товара считается выполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
Наименование, ассортимент, количество, адрес и сроки поставки Товара указываются в Спецификации.
Товар поставляется партиями путем его доставки по адресу, в количестве и в срок, указанным в Спецификациях.
О дате и времени доставки Поставщик обязан за один день до планируемой даты поставки уведомить ответственное лицо Покупателя по телефону, указанному в п. 3.6, а также в разделе 11 настоящего Договора. Покупатель в течение двух часов с момента получения от Поставщика уведомления подтверждает готовность принять Товар, либо сообщает Поставщику другую дату и время доставки.
После согласования Сторонами даты и времени доставки Поставщик осуществляет доставку Товара Покупателю по адресам, указанным в Спецификациях в согласованный сторонами срок.
Датой поставки Товара и моментом перехода права собственности и всех рисков является дата подписания Сторонами (их уполномоченными в соответствии с действующим законодательством РФ лицами) товарных накладных и/или Акта приема-передачи Товара без замечаний.
Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 Налогового кодекса РФ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента передачи Товара. В случае, если Поставщик не выставляет в предусмотренный срок счет-фактуру, либо выставляет счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст. 169 Налогового кодекса РФ, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Покупателем к возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Покупателю счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Покупатель не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Покупателю из бюджета, указанных выше сумм.
Покупатель назначает своим ответственным представителем по Договору начальника хозяйственного отдела Ноябрьского филиал АО «ЭК «Восток» Литовченко Любовь Анатольевну, телефон: +7 (3496) 35-43-24, электронная почта llitovchenko@vostok-electra.ru. Покупатель своевременно уведомляет Поставщика о смене ответственного представителя.
Поставщик назначает своим ответственным представителем по Договору ______________________, телефон ______________________, электронная почта ______________________. Поставщик своевременно уведомляет Покупателя о смене ответственного представителя.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
Поставщик гарантирует Покупателю, что качество и комплектность Товара соответствует назначению Товара, действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям, а также требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам страны производителя Товара, и указанным в сопроводительных документах производителя.
Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до места поставки.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийные сроки на поставляемый Товар устанавливаются производителем Товара и указываются в гарантийном талоне, который Поставщик выдает Покупателю.
Срок гарантии исчисляется с даты поставки Товара.
При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в п. 5.1 настоящего Договора, недостатков и/или дефектов Товара либо несоответствия Товара требованиям настоящего Договора полностью или частично (далее – недостатки и/или дефекты), Покупатель составляет Акт о выявленных недостатках и/или дефектах и уведомляет Поставщика об обнаружении недостатков и/или дефектов путем направления Акта Поставщику посредством электронной почты с последующим направлением оригинала Акта почтой. Поставщик обязан подписать полученный Акт о выявленных недостатках и/или дефектах и вернуть его в адрес Покупателя в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта посредством электронной почты, либо направить Покупателю мотивированный отказ от подписания Акта посредством электронной почты с последующим направлением оригинала документа почтой.
В случае необоснованного отказа Поставщика от подписания Акта о выявленных недостатках и/или дефектах или невозвращения Акта в срок, установленный настоящим пунктом для его подписания и возврата, считается, что Поставщик принял данный Акт и согласен с его условиями.
Поставщик обязуется своими силами и за свой счет (в том числе при необходимости упаковка Товара, как основная, так и дополнительная, страховка, внутренний осмотр Товара как при отправке, так и при поступлении в адрес Поставщика, транспортировка Товара любым видом), в срок, не превышающий 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Акта посредством электронной почты, либо иной срок, письменно согласованный с Покупателем, устранить все выявленные и указанные в Акте недостатки и/или дефекты, либо заменить Товар и/или его части ненадлежащего качества на Товар и/или его части надлежащего качества, в противном случае Покупатель вправе устранить недостатки и/или дефекты собственными и/или привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.
В случае возврата Товара через транспортную компанию оплата за возврат Товара в адрес Поставщика и обратно в адрес Покупателя может осуществляться одним из указанных способами:
- путем отнесения всех указанных расходов на Поставщика с выставлением счета транспортной компанией непосредственно Поставщику;
- оплатой указанных расходов Покупателем с последующим предъявлением полной суммы расходов Поставщику и возмещением Поставщиком расходов транспортной компании Покупателю.
Порядок оплаты возврата Товара в адрес Поставщика и обратно в адрес Покупателя определяется Покупателем и доводится до сведения Поставщика в письменном виде на адрес электронной почты, указанный в п.3.7, а также в разделе 11 настоящего Договора.
Гарантийный срок, установленный настоящим Договором, продлевается на период, когда Покупатель не мог пользоваться Товаром из-за обнаруженных в Товаре недостатков, при условии, что Поставщик был извещен Покупателем об обнаружении недостатков в письменной форме в срок, установленный настоящим Договором.
При направлении документов посредством электронной почты Стороны используют электронные адреса, указанные в пп. 3.6. – 3.7, а также разделе 11 настоящего Договора.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
При приемке Товара Покупатель (представитель Покупателя, действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ) осматривает Товар и проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, ассортименту, внешнему виду и упаковке Товара.
При обнаружении несоответствия Товара по наименованию, количеству, ассортименту, внешнему виду и упаковке сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также в случае несоблюдения Поставщиком условия об ассортименте, количестве, качестве (видимые недостатки) Товара, выявленные недостатки (несоответствия) передаваемого Товара отражаются в Акте приема-передачи Товара. Покупатель, обнаруживший недостатки (несоответствия) передаваемого Товара при его приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если такие недостатки (несоответствия) были оговорены в двустороннем акте.
Внутритарная приемка Товара производится Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки Товара. В случае обнаружения недостатков Товара по результатам проведения внутритарной приемки, для составления Акта внутритарной приемки Товара, Покупатель незамедлительно извещает Поставщика посредством направления уведомления по электронной почте на электронный адрес Поставщика, указанный в п.3.7, а также в разделе 11 настоящего Договора. Представитель Поставщика обязан явиться к Покупателю не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления для составления Акта внутритарной приемки Товара, в котором указывается: дата и место составления акта; номер и дата Договора; наименование Товара; состояние тары и консервации; номера мест, в которых обнаружены недостача и/или недостатки; количество мест всей партии Товара; описание обнаруженных недостатков и повреждений с приложением фотографий недостатков. В случае неприбытия представителя Поставщика для составления Акта внутритарной приемки Товара, Акт составляется без его участия, в Акте Покупателем делается соответствующая отметка, а Акт считается оформленным надлежащим образом.
Претензии по качеству и количеству составляются Покупателем на основании актов, указанных в п.6.2 и п.6.3 настоящего Договора, и предъявляются Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара. Поставщик обязуется рассмотреть направленные Покупателем претензии по качеству и количеству Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.
Некачественный Товар или не соответствующий по количеству Товар подлежит замене/допоставке силами и за счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком претензии Покупателя. В случае невозможности замены/допоставки Товара Поставщик возвращает Покупателю стоимость такого Товара не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком претензии Покупателя.
В случае отсутствия ответа Поставщика на направленные в соответствии с п. 6.4 Договора Покупателем претензии в вышеуказанный срок, последние считаются принятыми Поставщиком в полном объеме.
Поставщик не обменивает и не оплачивает Товар, поврежденный в результате нарушения правил его хранения, транспортировки или эксплуатации, произошедшие после передачи Товара Покупателю.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством и условиями настоящего Договора.
В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,5% (пять десятых процента) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
В случае отказа в замене Товара ненадлежащего качества или недопоставке некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 5 % от стоимости некачественного, некомплектного Товара.
В случае нарушения сроков выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных п. 5.6 настоящего Договора Покупатель вправе предъявить, а Поставщик обязан выплатить Покупателю пеню в размере 1 (Одного) процента от стоимости поставленного Товара за каждый день просрочки выполнения обязательств.
В случае нарушения Покупателем порядка и сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе приостановить выполнение своих обязательств до устранения Покупателем вышеуказанных нарушений.
Неустойка выплачивается одной из Сторон не позднее 10 (Десяти) банковских дней после предъявления другой Стороной требования (Претензии) об уплате неустойки.
Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
По денежным обязательствам Сторон по настоящему Договору проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
По настоящему Договору устанавливается претензионный порядок разрешения споров. Претензия должна быть оформлена в письменном виде и подписана уполномоченным представителем Стороны. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения, за исключением порядка и сроков, установленных п.6.4. настоящего Договора.
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту поставки.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней, Покупатель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке.
Возврат денежных сумм, уплаченных Покупателем, в случае отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Договором, производится Поставщиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя об отказе от исполнения, за вычетом стоимости Товара, поставленного Поставщиком и принятого Покупателем по Акту приема-передачи без замечаний в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае задержки возврата денежных сумм Поставщик обязуется уплатить Покупателю пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости оплаченной части Продукции за каждый календарный день просрочки.
|
