4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Работы составляет (цифрами) руб. (цифрами) коп. ((прописью) рублей (цифрами) копеек), в том числе НДС (18 %) – (цифрами) руб. (цифрами) коп. ((прописью) рублей (цифрами) копеек).
4.2. Оплата Работы по Договору производится в рублях в следующем порядке:
4.2.1. 10 % стоимости Работы Заказчиком оплачивается в виде авансового платежа в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента заключения Договора;
4.2.2. 50 % стоимости Работы Заказчиком оплачивается в течение 10 (Десяти) банковских дней от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работы по п.1.1а);
4.2.3. 20 % стоимости Работы Заказчиком оплачивается в течение 10 (Десяти) банковских дней после прохождения негосударственной экспертизы и получения положительного заключения на основании Акта сдачи-приемки работы по п.1.1.б);
4.2.4. 20 % стоимости Работы Заказчиком оплачивается в течение 10 (Десяти) банковских дней после получения разрешения на строительство объекта и доработки документации (при необходимости) на основании Акта сдачи-приемки работы по п.1.1.в).
4.3. Стоимость Работы, указанная в п. 4.1. Договора, является фиксированной и изменению не подлежит.
4.4. Исполнитель имеет право передать право требования долга третьему лицу только с согласия Заказчика.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
5.1 Исполнитель обязан:
5.1.1. Выполнить Работу по Договору и передать ее результат Заказчику в порядке и сроки, определенные условиями Договора.
5.1.2. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, создающих невозможность ее завершения в срок.
5.1.4. После окончания работы по п.1.1.а) Договора, передать Заказчику проектно-сметную и рабочую документацию в 3 (Трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе. Сверх указанных 3 (Трех) экземпляров Исполнитель передает необходимое количество экземпляров документации в бумажном виде и на электронных носителях в негосударственную экспертизу для ее прохождения и получения положительного заключения.
5.1.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации, а также не выходят за рамки предмета Договора. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором определяются объем, сроки выполнения требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.
5.1.6. Предоставлять Заказчику ежемесячные отчеты о ходе выполнения Работы по договору не позднее десятого числа месяца следующего за отчетным.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Требовать от Заказчика оплаты Работы по Договору в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
5.2.2. Требовать от Заказчика предоставления всех исходных данных (материалов), необходимых для выполнения своих обязательств по Договору.
5.3 Заказчик обязан:
5.3.1. Принять и оплатить Работу, выполненную Исполнителем, в порядке и сроки, определенные Договором.
5.3.2. Оказывать Исполнителю, по его просьбе, необходимое содействие в выполнении Работы, являющейся предметом Договора.
5.3.3. Передать Исполнителю все необходимые документы (исходные данные), необходимые для выполнения Работы по Договору.
5.3.4. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Заказчика оплатить Исполнителю стоимость работ, фактически выполненных последним до получения от Заказчика письменного уведомления о расторжении Договора.
5.3.5. Назначить своих представителей, ответственных за ход работ по Договору.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения Работы в полном соответствии с условиями Договора.
5.4.2. Осуществлять текущий контроль хода выполнения Работы по Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ
6.1. Сдача результата Работы по Договору Исполнителем и приемка результата Работы Заказчиком осуществляется:
- по п.1.1.а) оформлением Акта сдачи-приемки Работы (далее – Акт), подписанным обеими Сторонами (форма Акта сдачи-приемки Работы – Приложение № 4);
- по п.1.1.б) получением положительного заключения негосударственной экспертизы;
- по п.1.1.в) получением разрешения на строительство объекта.
6.2. Исполнитель в течение 3 (Трех) рабочих дней после завершения выполнения Работы по п.1.1.а) Договора передает проектно-сметную и рабочую документацию и Акт Заказчику вместе с сопроводительным письмом, которое регистрируется Заказчиком (ему присваивается входящий номер).
6.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 6.2. Договора, подписывает Акт и передает один экземпляр Акта Исполнителю с сопроводительным письмом, либо предоставляет Исполнителю мотивированный отказ в приемке Работы в письменном виде.
6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работы по п.1.1.а), Сторонами в течение 2 (Двух) рабочих дней подписывается двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения за счет Исполнителя.
6.5. В случае, если Заказчик не предоставляет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 6.2. Договора, мотивированный отказ в приемке Работы п.1.1.а), либо уклоняется от подписания документов, в них делается отметка об этом. Исполнитель подписывает Акт в одностороннем порядке, при этом Работа п.1.1.а) будет считаться принятой Заказчиком без замечаний и подлежащей оплате.
6.6. Работа по п.1.1.б) будет считаться принятой Заказчиком и подлежащей оплате после получения положительного заключения негосударственной экспертизы.
6.7. Работа по п.1.1.в) будет считаться принятой Заказчиком и подлежащей оплате после получения разрешения на строительство объекта.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Исполнитель несет ответственность за недостатки выполненных работ, в том числе и за те, которые будут обнаружены после подписания Акта сдачи-приемки Работы и проведения негосударственной экспертизы, независимо от срока давности выполненных работ.
При обнаружении недостатков Исполнитель обязуется безвозмездно переделать документацию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента его извещения Заказчиком и возместить убытки Заказчика.
7.2. В случае нарушения сроков выполнения Работы в соответствии с условиями Договора Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости Работы по Договору за каждый день просрочки.
7.3. В случае нарушения сроков оплаты Работы в соответствии с условиями Договора Заказчик оплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.4. Оплата убытков, неустоек, процентов за неисполнение денежных обязательств по Договору производится только на основании письменной претензии лица, право которого нарушено.
7.5. Оплата убытков, неустоек, процентов за неисполнение денежных обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
7.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. Споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами преимущественно путем переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка.
Срок рассмотрения претензии и ответа на нее: 10 (Десять) рабочих дней от даты получения претензии.
7.8. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех» в соответствии с его регламентом. При этом стороны руководствуются принципами свободы договора, автономии воли и равноправия сторон при применении процедуры третейского разбирательства. Решения Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех» признаются сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат оспариванию. Если Поставщик письменно выразит свое несогласие с разрешением спора в Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех», возникший спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке в Арбитражном суде Пензенской области, либо, если стороны придут к соглашению, в порядке, установленном соглашением сторон.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае, если это явилось следствием действий непреодолимой силы (форс-мажора): стихийных природных действий, пожаров, военных действий, забастовок, массовых беспорядков и волнений, действий органов государственной власти и издания законодательными органами нормативных актов, препятствующих или делающих невозможным исполнение Договора, а так же других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, наступлению и действию которых Стороны не могли воспрепятствовать с помощью разумных мер и средств.
8.2. Указанные обстоятельства должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после подписания Договора и не зависеть от воли Сторон.
8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся их действию, обязана в трехдневный срок с момента наступления данных обстоятельств уведомить о них в письменном виде другую Сторону. В уведомлении должны быть сообщены данные о виде и характере возникших обстоятельств, о возможной продолжительности их действия, а так же, по возможности, оценка их влияния на исполнение обязательств по Договору и сроки исполнения этих обязательств.
8.4. В случае, если такое уведомление не будет сделано в указанный срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что эти обстоятельства не дали возможности послать уведомление.
8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документом, выдаваемым Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Вышеуказанный документ должен быть направлен Стороной, подвергшейся форс-мажорным обстоятельствам, по факсу (электронной почте) другой Стороне в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты наступления форс-мажорных обстоятельств, с последующим направлением оригинала документа заказным письмом с уведомлением о вручении.
8.6. При прекращении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в трехдневный срок с момента их прекращения уведомить об этом в письменном виде другую Сторону. В уведомлении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.
8.7. Обязательства Сторон, предусмотренные Договором, на которые обстоятельства непреодолимой силы не повлияли, должны выполняться Сторонами.
8.8. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по Договору, затронутых этими обстоятельствами, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8.9. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более одного месяца, Стороны обязаны в возможно короткий срок провести переговоры с целью выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности, либо принятия решения о расторжении Договора с проведением взаиморасчетов.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу в дату подписания его обеими Сторонами.
9.2. Срок окончания Договора – до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, эта сторона в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты такого изменения предоставляет другой стороне письмо с указанием нового адреса стороны за подписью руководителя организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов за подписью руководителя и главного бухгалтера, заверенные печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью Договора.
10.2. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
10.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.
10.4. При выполнении работ Исполнитель вправе привлекать субподрядные организации с письменного согласия Заказчика. За действия субподрядных организаций Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком.
10.5. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые каждой из Сторон в связи с заключением и исполнением Договора (в том числе условия Договора, схемы платежей, реквизиты Сторон и т. п.), не раскрывать их какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора.
10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Приложение № 1. Протокол № ___ от «___» __________ 2016 г.
11.2. Приложение № 2. Техническое задание на разработку проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию двухэтажного корпуса № 3 с надстройкой 3 этажа в рамках инвестиционного проекта «Строительство, техническое перевооружение и реконструкция производственной и стендово-испытательной базы для обеспечения выпуска мобильных крупногабаритных комплексов на колесной и гусеничной базе» в АО «НПП «Рубин», г. Пенза.
11.3. Приложение № 3. График выполнения Работы.
11.4. Приложение № 4. Форма Акта сдачи-приемки Работы.
11.5. Приложение № 5. Копии разрешительных документов Исполнителя для проведения Работы.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
12.1. Заказчик:
|
12.2. Исполнитель:
|
АО «НПП «Рубин»
|
(сокращенное наименование Исполнителя)
|
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, дом 2,
ИНН 5835049453, КПП 583501001,
ОГРН 1035802518531,
р/с 40702810748000014534
Пензенское Отделение №8624 ПАО Сбербанк г. Пенза
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635
|
(реквизиты Исполнителя)
|
|
|
Генеральный директор
АО «НПП «Рубин»
________________________ В. С. Безяев
М. п.
|
(должность руководителя Исполнителя)
_________________(инициалы и фамилия)
М. п.
|
Приложение № 2
к договору № __________
от «__» ________ 2016 г.
Техническое задание
на разработку проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию двухэтажного корпуса № 3 с надстройкой 3 этажа в рамках инвестиционного проекта «Строительство, техническое перевооружение и реконструкция производственной и стендово-испытательной базы для обеспечения выпуска мобильных крупногабаритных комплексов на колесной и гусеничной базе» в АО «Научно-производственное предприятие «Рубин», г. Пенза
Приложение № 3
к договору № _________
от «__» _________ 2016 г.
График выполнения Работы
№ п/п
|
Наименование работы
|
Срок выполнения работы, календарных дней
|
1
|
Разработка проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию двухэтажного корпуса № 3 с надстройкой 3 этажа в рамках инвестиционного проекта «Строительство, техническое перевооружение и реконструкция производственной и стендово-испытательной базы для обеспечения выпуска мобильных крупногабаритных комплексов на колесной и гусеничной базе» в АО «Научно-производственное предприятие «Рубин», г. Пенза
|
61
от даты подписания Договора обеими Сторонами
|
2
|
Проведение от имени Заказчика негосударственной экспертизы проектно-сметной документации и устранение замечаний по ее результатам, в том числе и в рабочей документации
|
60
от даты подписания Акта сдачи-приемки Работы по п.1.1.а) Договора, при условии заключения Заказчиком договора с экспертной организацией
|
3
|
Сопровождение получения разрешения на строительство объекта и доработка документации (при необходимости)
|
не устанавливается
| |
