Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области
Скачать 0.62 Mb.
|
5. Права и обязанности сторон. Заказчик: 5.1. Обязан совершить все необходимые действия по принятию Товара и его оплате. 5.2. В случае если Поставщик не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественного Товара или о доукомплектовании товара в установленный настоящим Договором срок, Заказчик вправе приобрести не поставленный Товар у других лиц с отнесением на имя Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение. Поставщик: 5.3. Допустивший недопоставку Товара и (или) поставку некачественного Товара обязан немедленно (в течение 2-х дней) с момента поставки Товара, без дополнительной оплаты произвести замену указанного Товара и (или) поставить недостающее его количество. 5.4. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Договора. 5.5. Обязуется предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные документы, указанные в статье 6 настоящего Договора. 6. Порядок сдачи и приема Товара. 6.1. При завершении этапа поставки Товара Поставщик представляет Заказчику товаротранспортные накладные, счета-фактуры, документы, подтверждающие качество Товара и его безопасность. 6.2. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы: а) Проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору); б) Проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями настоящего Договора; в) Контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки; г) Проверка наличия документов, подтверждающих качество Товара и его безопасность. 6.3. В случае обнаружения несоответствия качества поставленного Товара либо его количества Заказчик составляет дефектный акт с перечнем выявленных дефектов либо размеров недопоставки. Поставщик обязуется произвести замену некачественного Товара и (или) поставить недостающее его количество. 7. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара. 7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым. 7.2. Поставщик гарантирует, что Товар, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара. 7.3. Поставщик предоставляет Заказчику (Получателю) гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара. 7.4. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей. 7.5. Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет не менее 12 месяцев. 7.6. Гарантия производителя на Оборудование составляет не менее 12 месяцев. 7.7. Организация гарантийного обслуживания поставленного Оборудования в течение гарантийного срока осуществляется на следующих условиях: В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет обеспечить осуществление необходимого ремонта в сервисном центре производителя Оборудования, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Поставщик обязан организовать и осуществлять за свой счет доставку поставленного Товара на гарантийный ремонт в сервисный центр производителя данного Оборудования, а также за свой счет осуществлять последующую доставку Оборудования Заказчику после осуществления ремонта Оборудования. По требованию Заказчика Поставщик обязан организовать и осуществлять за свой счет (или за счет средств производителя данного Оборудования) предоставление и доставку Заказчику аналогичного Оборудования в течение всего срока гарантийного ремонта. Срок гарантийного ремонта не должен превышать минимальный срок, объективно необходимый для устранения недостатков товара с учетом обычно применяемого способа, но не более 45 дней с момента передачи Заказчиком Оборудования для отправки в сервисный центр производителя данного Оборудования. 7.8. По согласованию с Заказчиком, в случае невозможности устранения дефектов Товара, Поставщик должен произвести замену такого Товара в сроки и на условиях, согласованных с Заказчиком: - на аналогичный Товар; - на Товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не ниже по сравнению с таким качеством и такими характеристиками заменяемого Товара, указанными в Договоре; 7.9. Гарантийный срок на вновь поставленный (заменённый) Товар назначается с даты замены некачественного Товара. 7.10. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком (Получателем) и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок продлевается. 7.11. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли: а) в результате внесения Заказчиком (Получателем) или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика; б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя). 8. Ответственность сторон, претензии. 8.1. За поставку Товара ненадлежащего качества либо с нарушением требований его количества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 2% от общей суммы Договора, но не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты штрафа, от общей суммы Договора. 8.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от общей суммы Договора за каждый день просрочки. 8.3. В случае прекращения поставок Товара, предусмотренных настоящим Договором, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки. 8.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения ими принятых на себя обязательств. 9. Форс-мажорные обстоятельства. 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми в рамках данного Договора понимаются: стихийные явления, военные действия, забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов власти и управления. 9.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 3-дневный срок с даты наступления этих обстоятельств в письменной форме информировать другую сторону. Причём по требованию другой стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ. 9.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, имеет право отложить исполнение своих обязательств до дня прекращения действия таких обстоятельств. 9.4. В случае невыполнения п. 9.2. обстоятельства непреодолимой силы не признаются наступившими и действующими. 10. Урегулирование споров. 10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны быть решены путем переговоров. В случае если стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 10.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны рассматриваться Сторонами в течение пяти дней с момента получения претензии. 10.3. Все споры, возникшие между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в арбитражном суде. 11. Срок действия Договора и порядок его расторжения. 11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части принятых на себя взаимных обязательств – до полного их исполнения сторонами. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств по Договору, в части его оплаты. 11.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 11.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 11.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. 11.5. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком. 11.6. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством. 12. Прочие условия. 12.1. В случае необходимости, по обоюдному согласию сторон в настоящий Договор могут вноситься изменения и/или дополнения. Все изменения и/или дополнения условий настоящего Договора имеют силу, если они оформлены в письменном виде и скреплены подписями и печатями обеих сторон. 12.2. Стороны обязаны немедленно информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, предусмотренных договором. 12.3. Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика и Поставщика. 12.4. В случаях, непредусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством на территории РФ. 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 13.1. Поставщик: ________________________________________________________________________________ 13.2. Заказчик:
Поставщик: Заказчик:
Приложение № 1 к Договору № ____ от «__» _____ 2016 г. Спецификация к договору на поставку товара
Поставщик: Заказчик:
Приложение №3 ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на поставку для нужд государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский комплексный центр социального обслуживания населения» Форма № 1 АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Дата ________ Для юридических лиц:
Для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей:
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. |
Похожие:
 | Фз от 18. 07. 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ,... | | Гау со мо «Орехово-Зуевский комплексный центр социального обслуживания населения» |
| Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Вязниковский комплексный центр социального обслуживания... | | Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения |
 | ... | | Осуществление социального обслуживания воспитанников в стационарной форме путем предоставления социальных услуг |
| Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Республиканский информационно-методический центр в сфере социального... | | Наименование: Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический... |
| ... | | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования московской области |