Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений
Настоящим ___________________________ подтверждает, что для участия в запросе предложений ___________________________________________ направляются следующие документы.
№№ п\п
|
Наименование
|
Кол-во
страниц
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|
|
|
6
| |
|
7
|
|
|
8
| |
|
9
|
|
|
10
|
|
|
Руководитель/ИП/иное физ. лицо ___________________ /___________________________
М. П.
Приложение № 6 к документации
РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № ________
г. Иркутск « » ____________2015г.
_____________________________________________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска, в лице директора Винарского Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ____________ (далее по тексту – товар) в количестве, цене и номенклатуре согласно спецификации (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
Качество товара и гарантии на товар
2.1.Качество поставляемого товара должно удостоверяться паспортами качества и заверенными Поставщиком копиями сертификатов, которые направляются вместе с товаром и удостоверяют соответствие качества товара ГОСТам, ТУ, принятыми и действующими в РФ.
2.2. Убытки, причиненные Покупателю неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком условий настоящего договора, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме.
2.3. Наличие недостатков товара и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Покупателя и Поставщика. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, для их подтверждения Покупатель вправе потребовать проведения экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик.
2.4. Тара и упаковка товара должны обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
2.5. Остаточный срок годности (хранения) продуктов питания на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности.
Сроки и порядок поставки
Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение ____ рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика.
Заявка Заказчика передается Поставщику письменно, факсимильным сообщением либо посредством электронной почты.
Поставка товара осуществляется Поставщиком путем доставки (передачи) товара на склад Покупателя по адресу: г. Иркутск, ул. Станиславского, д.2.
Прием-передача товара производится по товарным накладным формы ТОРГ-12 и счетам-фактурам или универсальным передаточным актам, оформленным в установленном законодательством РФ порядке.
Днем исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору считается: дата сдачи товара на склад Покупателя, что подтверждается датой в товарной накладной и счете-фактуре или универсальном передаточном акте.
Все риски случайной гибели, а также право собственности на товар переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара Покупателю.
Цена договора и порядок расчётов.
4.1 Цена договора составляет _________ рублей, в том числе НДС по ставке 18% _____________ рублей. В цену товара включены затраты по доставке товара до склада Покупателя, налоговые платежи и сборы.
4.2. Покупатель оплачивает поставляемый товар с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором. Расчеты осуществляются платежными поручениями.
4.3. Оплата товара производится в течение 90 (Девяноста) дней с момента передачи товара на склад Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. Днём исполнения Покупателем обязательств по оплате товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, что подтверждается датой в платежном поручении.
Порядок приемки товара
5.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется представителем Покупателя в момент передачи товара Поставщиком. О выявленных несоответствиях или недостатках Товара Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
5.2. При обнаружении несоответствия качества поступившего товара вызов представителя Поставщика для участия в приёмке товара обязателен.
5.3. Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова Покупателя сообщить телеграммой или телефонограммой, будет ли направлен представитель для участия в приёмке товара по качеству в установленный срок. Неполучение ответа на вызов в указанный срок или неявка представителя Поставщика в установленный Покупателем срок дает право Покупателю осуществить приёмку в одностороннем порядке и зафиксировать результаты в акте.
Ответственность сторон
6.1. В случае недопоставки (просрочки) поставки товара, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на момент просрочки от стоимости недопоставленного (просроченного) товара за каждый день недопоставки (просрочки) до фактического исполнения обязательств по поставке недопоставленного (просроченного) товара.
6.2. Поставщик несет ответственность за поставку некачественного товара в соответствии со ст. 475 ГК РФ.
6.3. В случае нарушения сроков оплаты, при наличии соглашения об отсрочке платежа, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на момент просрочки от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.4. Покупатель имеет право требовать безвозмездного устранения нарушений качества поставляемого товара в течение 5 календарных дней.
6.5. За недопоставку товара Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от стоимости недопоставленного товара; за поставку товара ненадлежащего качества уплачивает штраф в том размере, что и недопоставленный; за просрочку поставки уплачивает покупателю пеню в размере 0,1% стоимости товара, который должен быть поставлен в данный срок, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.
Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием наступления или действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю сторон, возникших после заключения настоящего договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия или военные действия, гражданские волнения либо изменения в действующем законодательстве, а также вследствие запрета государственных органов на действия сторон.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна в течение 3-х дней с момента наступления указанных в п. 7.1 обстоятельств, в письменной форме уведомить другую сторону. Причем по требованию другой стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный соответствующими Торгово-промышленными палатами.
Если сторона не направит или несвоевременно направит уведомления, то она обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более шести месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор путем направления письменного уведомления. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления другой стороной.
Рассмотрение споров
Споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора, рассматриваются в Арбитражном суде Иркутской области с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий. Срок рассмотрения претензий 15 дней.
Срок действия договора. Изменения и расторжение договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2016 года, а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. МУП «Водоканал» г.Иркутска (Покупатель) вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив поставщику (исполнителю) письменное уведомление о расторжении договора не позднее 01.12.2015 года.
Под соглашением в письменной форме об изменении и дополнении настоящего договора понимаются соглашения, оформленные в виде приложений к настоящему договору, подписанные уполномоченными на то лицами сторон, а также те, которые достигнуты путем обмена письмами, телеграммами, сообщениями по факсу с последующим направлением подлинного документа заказной почтой или вручения под расписку.
9.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
Прочие условия
10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2. Все сообщения, заявления и претензии, связанные с исполнением настоящего договора или вытекающие из него, должны направляться сторонами непосредственно друг к другу по указанным в договоре адресам.
10.3. При переименовании, реорганизации, ликвидации стороны по настоящему договору, а также при изменении ее почтовых, расчетных реквизитов она должна в 5-дневный срок известить об этом другую сторону.
10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
Банковские реквизиты и юридические адреса сторон.
Покупатель:
|
Поставщик:
|
МУП «Водоканал» г. Иркутска
|
|
Юридический, фактический, почтовый адрес:
664081 г.Иркутск, ул.Станиславского, 2
Тел: (3952) 21-47-99, факс 21-46-45
|
|
ИНН 3807000276, КПП 381101001
|
|
БИК 042520607
Р./сч. 40702810418020100001, Байкальский банк
Сбербанка РФ г.Иркутск
К./сч. 30101810900000000607
|
|
ПОДПИСИ СТОРОН:
|
Покупатель:
|
Поставщик:
|
|
|
Директор МУП «Водоканал» г. Иркутска
|
________________________________
|
|
|
_______________С.Л. Винарский
|
_________________ (_____________)
|
«____»______________2015г.
|
«____»_______________2015г.
|
Приложение № 1
к договору № __________
от «____» _____________ 2015 г.
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
№
п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Количество
|
Цена за единицу, с НДС
|
Стоимость, с НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого общая сумма составляет _________ рублей (__), в том числе НДС – ____ рублей. В цену товара включены затраты по доставке товара до склада Покупателя, налоговые платежи и сборы.
Поставщик:
|
Покупатель:
|
|
|
________________________________
|
Директор МУП «Водоканал» г. Иркутска
|
|
|
_________________ (_____________)
|
_______________С.Л. Винарский
|
«____»_______________2015г.
М.П.
|
«____»______________2015г.
М.П.
| |
