150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168.
169. 170. 171. 172. 173. 174. 175.РАЗДЕЛ 11. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров
176.Статья 63. Общие положения по заключению договора
1. Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в сроки, на условиях и в порядке, указанном в документации о закупке. При этом данные срок и порядок должны соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.
2. В случае если в состав документации о закупке входил проект договора, не допускается отклонение от условий, зафиксированных в таком проекте договора.
3. В случае, если документацией о закупке или договором предусмотрено согласование Заказчиком привлекаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), Заказчику следует воздержаться от согласования субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), информация о которых включена в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
4. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено закупочной документацией, извещением о проведении запроса котировок. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке (предложении) на участие в закупке или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки, закупочной документации.
5. После определения победителя процедуры закупки в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем процедуры закупки либо при уклонении победителя процедуры закупки от заключения договора с участником закупки, с которым заключается такой договор, либо с участником закупки, подавшим единственную заявку (предложение) на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям Заказчика, установленным в документации о закупке, либо с участником закупки, заявка (предложение) которого признана единственной, соответствующей требованиям заказчика, установленным в документации процедуры закупки в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участника закупки – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
4) предоставления указанными лицами недостоверных сведений, содержащихся в документах, предоставляемых в составе заявки (предложения) на участие в процедуре закупки как в отношении самого участника процедуры закупки (соисполнителей, субподрядчиков, субпоставщиков, предприятий-изготовителей), так и в отношении предлагаемых им к поставке товаров, работ, услуг;
5) наличия у указанных лиц недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
5.1. В случае отказа от заключения договора с победителем процедуры закупки либо при уклонении победителя процедуры закупки от заключения договора с участником закупки, с которым заключается такой договор, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.
177. 178.Статья 64. Порядок изменения и расторжения договора
1. Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе увеличить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем таких товаров, работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими товарами, работами, услугами, предусмотренными договором. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены договора, за исключением случаев, установленных пунктом 5 настоящей статьи. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работ, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, объем работ, услуг.
2. Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе уменьшить предусмотренное договором количество таких товаров, объем работ, услуг при сокращении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор. При этом Заказчик обязан изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, за исключением случаев, установленных пунктом 5 настоящей статьи. Цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара работы, услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, объем работ, услуг.
3. Заказчик вправе по согласованию с органом исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, изменить не более чем на 30 процентов предусмотренное договором количество товаров, объем работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, объеме работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами (услугами), предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, объем работ, услуг.
4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.
5. Изменение иных условий договора (сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) возможно по решению Заказчика при согласии сторон при одновременном выполнении следующих условий:
- если такие изменения ведут к улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;
- если изменяемые условия не были предложены участником в заявке (предложении), поданной на участие в закупки и не являлись критериями оценки заявок (предложений).
6. В случае, если исполнение договора на поставку автомобильного топлива без изменения его цены невозможно вследствие возрастания рыночной стоимости подлежащей поставке продукции, такая цена может быть изменена на основании решения Заказчика при согласии сторон, но не более чем на десять процентов.
7. Если договор был заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, установленных в части 2 статьи 62 настоящего Положения, за исключением случаев, указанных в подпунктах 5, 7 – 14, 27 пункта 2 статьи 62 настоящего Положения, допускается изменение условий договора по решению Заказчика при согласии сторон без учета ограничений, установленных настоящей статьей, если такие изменения ведут к улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки и не изменяют предмет договора.
8. Если при исполнении договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг поставщик (подрядчик, исполнитель) допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых им договорных обязательств (документально подтвержденное в соответствии с законодательством Российской Федерации), Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, предусмотренные договором, и (или) полностью расторгнуть договор и на оставшееся количество недопоставленного товара, объем невыполненных работ, оказываемых услуг выбрать иного поставщика (подрядчика, исполнителя), используя любые конкурентные процедуры закупки, определенные нормами настоящего Положения. Новая закупка может быть объявлена до расторжения (изменения) договора.
Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
9. Изменение предмета договора не допускается.
10. В целях компенсации дополнительных издержек на закупку оборудования и материалов, возникших вследствие падения курса национальной валюты по отношению к основным зарубежным валютам, а также вследствие происходящих в экономике инфляционных процессов, Заказчик вправе до 01 января 2016 года по согласованию с органом исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, без ограничений, установленных положениями настоящей Статьи, принимать решение об изменении сроков поставки товаров, и (или) цены договора, и (или) цены единицы товара, и (или) уменьшении количества товаров и (или) исключении из объема поставки товаров, предусмотренных договорами на поставку оборудования и материалов для оснащения объектов строительства метрополитена, в соответствии с Регламентом, утвержденным органом исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик.
179.
180.Статья 65. Основные виды преференций
1. Преференции могут применяться в случаях и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2. Заказчик вправе применять преференции только если об их наличии было прямо объявлено в извещении о проведении процедуры закупки. Дополнительно в документации о закупке должен быть определен порядок их применения.
3. В документации о закупке дополнительно должны быть указаны:
- группы поставщиков, к которым применяются преференции;
- размер и способ применения преференций в конкретной процедуре закупки. |
