Статья Предмет Договора (Контракта)
Скачать 0.61 Mb.
|
В случае неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства работ, надлежащего качества в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день неуплаты, от стоимости выполненных работ ненадлежащего качества до момента устранения недостатков выполненных работ. (ВАРИАНТ II - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК СВЫШЕ 180 ДНЕЙ) В случае выполнения работ ненадлежащего качества Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день неуплаты, от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Графиком производства работ, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Заказчиком Генеральному подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства работ. В случае неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства работ, надлежащего качества в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день неуплаты, от стоимости выполненных работ ненадлежащего качества до момента устранения недостатков выполненных работ. 12.9. (ВАРИАНТ I - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК ДО 180 ДНЕЙ) За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день неуплаты, от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства на срок более 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день неуплаты, от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки до момента освобождения строительной площадки. (ВАРИАНТ II - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК СВЫШЕ 180 ДНЕЙ) За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день неуплаты, от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства на срок более 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день неуплаты, от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки до момента освобождения строительной площадки. 12.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Генеральным подрядчиком соответствующего размера неустойки. 12.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Генеральный подрядчик. 12.12. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 12.13. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Контрактом. 12.14. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Генеральный подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств. Статья 13. Охрана строительной площадки 13.1. Генеральный подрядчик обеспечивает в установленном порядке охрану Объекта до даты утверждения Заказчиком Акта приемки объекта капитального строительства заказа города Москвы и итогового заключения Мосгосстройнадзора на Объект и охрану строительной площадки до даты ее освобождения. Статья 14. Страхование Объекта строительства 14.1. Генеральный подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных: - со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта; - с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму не менее _______ рублей. 14.2. Генеральный подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы. 14.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Генеральный подрядчик. 14.4. При получении суммы страхового возмещения Генеральный подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта Генеральный подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика. 14.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генерального подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая. Статья 15. Порядок урегулирования споров 15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 15.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 15.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 15.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 15.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 15.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 15.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 15.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Статья 16. Порядок расторжения Контракта 16.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - в судебном порядке. 16.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях: 16.2.1. При существенном нарушении Контракта Генеральным подрядчиком. 16.2.2. Нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Графиком производства работ, более чем на ___ (___) рабочих дней. 16.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Генеральным подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта. 16.2.4. Установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии. 16.2.5. Установления факта проведения ликвидации Генерального подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Генерального подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. 16.2.6. Установления факта приостановления деятельности Генерального подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 16.2.7. Наличия у Генерального подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Генерального подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Генеральный подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 16.2.8. ____________________________________________ 16.2.9. ____________________________________________ 16.3. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта несет Генеральный подрядчик. 16.4. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения Контракта до момента заключения Контракта на проведение работ по строительству (капитальному ремонту) Объекта с новым Генеральным подрядчиком несет Заказчик. 16.5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ВЕРНУТЬ ЗАКАЗЧИКУ НА УКАЗАННЫЙ ИМ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ АВАНС, ВЫДАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ КОНТРАКТОМ, В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА. МОМЕНТ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 16.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта. 16.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 16.8. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. 16.9. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Работ, выполненных Подрядчиком. Статья 17. Особые условия 17.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______ 17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 17.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном Реестре в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами. 17.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом. 17.5. Генеральный подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. 17.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы. 17.7. (ВАРИАНТ I - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА, ЗАПРОСА КОТИРОВОК, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА) Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. (ВАРИАНТ II - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ. ДОПОЛНИТЕЛЬНО СТОРОНЫ ВПРАВЕ ОФОРМИТЬ КОНТРАКТ В 2 (ДВУХ) ЭКЗЕМПЛЯРАХ, ПО ОДНОМУ ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН, ИМЕЮЩИХ ТАКУЮ ЖЕ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, КАК И КОНТРАКТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 17.8. Факт надлежащего выполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме (за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных ст. 10 Контракта) фиксируется Сторонами в Акте о результатах реализации Контракта, являющемся неотъемлемым приложением к настоящему Контракту. Указанный Акт Стороны обязаны подписать не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты сдачи Генеральным подрядчиком и приемки Заказчиком результата работ по Акту приемки объекта капитального строительства заказа города Москвы. Проект Акта о результатах реализации Контракта в ____ экземплярах, подписанный со стороны Генерального подрядчика, предоставляет Заказчику Генеральный подрядчик в срок не позднее 35 (тридцати пяти) дней с даты сдачи Генеральным подрядчиком и приемки Заказчиком результата работ по Акту приемки объекта капитального строительства заказа города Москвы при условии выполнения Заказчиком к указанному сроку обязательств по проведению окончательного расчета согласно п. 8.9 Контракта. Заказчик обязан не позднее срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, рассмотреть предоставленный Акт о результатах реализации Контракта, подписать его и возвратить Генеральному подрядчику _______ экземпляров указанного Акта. Статья 18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон Заказчик: Подрядчик: Адреса: Адреса: - юридический: - юридический: - фактический: - фактический: Телефон ________, факс _______ Телефон ________, факс _______ Электронный адрес: Электронный адрес: Получатель: л/с ______________ Получатель: л/с ______________ ОГРН __________________ ОГРН __________________ ИНН ___________________ ИНН ___________________ КПП ___________________ КПП ___________________ БИК ___________________ БИК ___________________ р/с ___________________ р/с ___________________ М.П. М.П. Приложение 1 к Контракту N ___ от "__" _____ 20__ г. График производства работ |
Похожие:
 | Статья 16. Порядок допуска Подрядчика и обеспечение безопасности производства работ 45 |  | |
| «Город Томск», муниципальных заказчиков муниципального образования «Город Томск, муниципальных бюджетных учреждений, созданных муниципальным... | | Генерального подрядчика; 3 – название и реквизиты протокола, решения и (или) иного документа, в соответствии с которым принято решение... |
| Тпр-001-00028, п 2 «Нефтепровод Усть-Балык-Нижневартовск 64-86,1км (основная нитка протяженность 22,1 км, Ду-1020). Замена трубы... | | «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5апреля 2013 г. №44-фз «О контрактной... |
| | ||
| |