Конкурсная документация
Скачать 0.59 Mb.
|
Форма 5(Приложение к заявке на участие в конкурсе) Запрос на разъяснение конкурсной документации ______________________________________ (указать наименование претендента на участие в конкурсе) Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации по открытому конкурсу на право заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома № 7 по улице Маршала Конева в городе Вологда.
Письмо прошу направить по адресу___________________________________________ Претендент на участие в конкурсе (его уполномоченное лицо) _____________________ _______________________ __________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. Форма 6(Приложение к заявке на участие в конкурсе) ПРОЕКТ ДОГОВОР ПОДРЯДА на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома № 7 по улице Маршала Конева в городе Вологда г. Вологда от «___ »______________ 2011 г. Товарищество собственников жилья «Конева - 7» в лице председателя Княжевой Светланы Валериевны действующего на основании устава , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________________________ в лице____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________, действующего на основании________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли в жилом доме по адресу г. Вологда ул Конева 7 (далее - Объект) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), сметной документацией получившей положительное заключение ГУ «Управление Государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, сметной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области» (Приложение № 2), дефектной ведомостью объемов работ (Приложение № 3), графиком выполнения работ (Приложение № 4), требованиями нормативных правовых актов в области строительства, условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы по договору.
2.1.Работы выполняются в два этапа:
2.2. Окончание выполнения первого этапа работ: не позднее _30 дней с момента заключения договора. 2.3.. Начало выполнения второго этапа работ- третья декада апреля месяца 2012г. Окончание выполнения второго этапа работ- не позднее _ дней с момента начала выполнения работ второго этапа. 2.4 Работы должны производиться в сроки, предусмотренные в Графике выполнения работ, который заполняет и подписывает Подрядчик, и в течение 3-х календарных дней с даты заключения договора передает на утверждение заказчику. Заказчик утверждает график выполнения работ в течение 2-ух календарных дней с даты его представления Подрядчиком. 3. Цена договора и порядок расчетов 3.1. Цена договора составляет _________________________ рублей, согласно протоколу составленному в результате размещения заказа . 3.2. Цена договора включает в себя стоимость работ и расходов, включая налоги (в т.ч. НДС), сборы и обязательные платежи, расходы на страхование, стоимость материалов, транспортные расходы, иные сопутствующие выполнению работ затраты, предусмотренные техническим заданием документации об аукционе и сметной документацией. 3.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением соглашения сторон о снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора. 3.4. Оплата осуществляется в безналичной форме. Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. 3.5 Оплата за выполненные работы производится Заказчиком за фактически выполненные работы по Объекту Подрядчику на основании актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3 (подписываются заказчиком, Подрядчиком и техническим надзором), в течение 30 банковских дней со дня выставления счета и счета-фактуры. Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится заказчиком после завершения работ, устранения дефектов, недоделок. Авансирование выполнения работ по договору не предусматривается. 3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. 3.7. Работы, не предусмотренные сметной документацией Заказчиком не принимаются и не оплачиваются. 4. Права и обязанности сторон 4.1. Заказчик обязан: 4.1.1. Передать Подрядчику в срок до начала работ утвержденную и согласованную в установленном порядке сметную документацию, получившую положительное заключение АУ ВО «Управление Государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области». 4.1.2. Передать Объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ (Приложение №6). 4.1.3. Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства Работ и надлежащее взаимодействие представителей Подрядчика с работниками Заказчика. 4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ. 4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего договора. 4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата. 4.2. Заказчик вправе: 4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной договором цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Обязанности Подрядчика: 4.3.1. Принять от заказчика сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по Договору. 4.3.2. В течение 3 календарных дней с даты заключения договора представить на утверждение Заказчику график выполнения работ. 4.3.3. Выполнить предусмотренные Договором работы собственными силами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с согласованной технической документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные Договором. Материалы, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения в системах питьевоговодоснабжения, отопления, горячего водоснабжения иметь сертификаты качества или соответствия. 4.3.4. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте. Назначить своим приказом лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику. При выполнении работ обеспечивать беспрепятственный проход жителей ТСЖ , не нарушать бесперебойное электро и водоснабжение ТСЖ. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производить только по предварительному согласованию с руководством ТСЖ. 4.3.5. Привлекать к исполнению работ, указанных в настоящем Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"). Не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством. 4.3.6. Обеспечивать систематическую уборку участка Работ и вывоз строительного мусора с территории ТСЖ 4.3.7. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. 4.3.8. В срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего договора. 4.3.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию. 4.3.10. Обеспечить возможность контроля и надзора со стороны заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускает его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию; 4.3.11. Сдать Объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам. 4.3.12. После сдачи объекта в течение 10 дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор. 4.3.13. Обеспечить соответствие выполненных работ по Объекту условиям настоящего договора о качестве в течение всего гарантийного срока эксплуатации, который составляет 5 лет с даты подписания акта приемки выполненных работ по объекту 4.3.14. Передать Заказчику сертификаты на используемые материалы, оборудование, сертификат качества на выполненные работы и иные необходимые документы. 4.4. Подрядчик вправе: 4.4.1. Запрашивать и получать у Заказчика техническую документацию и информацию, необходимую для выполнения условий договора. 4.4.2. Требовать оплату за выполненные работы, предусмотренные сметной документацией. 5. Порядок приемки работ 5.1. Сдача- приемка скрытых работ по Объекту: 5.1.1. По отдельным видам работ, подлежащих закрытию, должны быть составлены акты приемки скрытых работ согласно нормам. 5.1.2. Акты приемки скрытых работ и систем, подлежащих закрытию, и акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) составляются в 3 (трех) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Подрядчика, Заказчика и Представителя ехнического надзора. 5.1.3. Представитель Подрядчика письменно сообщает Заказчику о необходимости проведения приемки скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций заблаговременно, но не позднее, чем за 48 часов до начала проведения этой приемки. 5.1.4. Если представитель Заказчика не явится к проведению приемки скрытых работ по Объекту, представитель Подрядчика составляет односторонний акт и считает скрытые работы по Объекту принятыми. 5.1.5. Если закрытие скрытых работ по Объекту выполнено без подтверждения Заказчика и Представителя технического надзора за исключением случая, предусмотренного п. 5.1.4., или если Заказчик и Представитель технического надзора не был информирован о проведении приемки скрытых работ по Объекту, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет и своими силами открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. 5.2. Сдача - приемка выполненных работ по Объекту: 5.2.1. При завершении всех работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. 5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и приемочной комиссии. 5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ по Объекту, подписанным обеими сторонами и Представителем технического надзора, входящими в приемочную комиссию. 5.4 По работам выполненным с отступлением от проекта и требований технической документации, Заказчик вправе потребовать составления дополнительных актов приемки данных работ. 5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. 5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. 5.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной договором. 5.8. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 5.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком. 5.10.Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ по Объекту. 5.11.Риски случайной гибели или случайного повреждения имущества ТСЖ до подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по Объекту несет Подрядчик. 6. Гарантии Подрядчика и гарантийный период 6.1. Подрядчик гарантирует: а) надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; б) качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими Строительными нормами и правилами; в) бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации Объекта. г) устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. 6.2. Гарантийный период составляет ___________лет с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ по Объекту. 6.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы по Объекту (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям договора, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. 6.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения о выявленных дефектах направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой Заказчиком за счет Подрядчика. В случае, если по результатам экспертизы будет установлено, что дефекты возникли не по вине Подрядчика, затраты на проведение экспертизы несет Заказчик. 6.7. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика. 7. Ответственность сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 7.3. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по договорау. 8. Форс-мажор 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договорау, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия внешних объективных факторов (военные действия, эпидемия, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажора, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс-мажорные. 8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, сторона вправе отказаться от продолжения договора без уплаты штрафов и (или) неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной. 8.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства. 9. Расторжение договора 9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 9.2. В случаях расторжения договора по соглашению сторон договор прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора. 9.3. Последствия расторжения договора определяются взаимным соглашением его сторон или судом по требованию любой из сторон договора. 10. Разрешение споров 10.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из договора, путем переговоров и консультаций. 10.2. Если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению Арбитражным судом Вологодской области. 11. Заключительные положения 11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 11.3. договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору. 11.4. договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Приложения к договору: 1. Техническое задание; 2.Сметная документация; 3.Дефектная ведомость; 4. График выполнения работ; 5.Протокол составленный в результате размещения заказа; 6. Акт передачи объекта для выполнения работ. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Форма 7к договорау № __________ от “____”_______________ 20 __ г. АКТ передачи объекта для выполнения работ "____"_______________ 20 __ г. г. Волгда Мы, ниже подписавшиеся:- представитель заказчика в лице __________________________________ _______________________________________________________, действующий на основании ________________________________________________________,представитель Подрядчика ___________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________, составил настоящий акт в том, что в соответствии с договором № _______________ от "____"_____________ 20__ года на выполнение работ по капитальному кровли в жилом доме по адресу г. Вологда ул. М. Конева дом-7, заказчик передал, а Подрядчик принял объект жилой дом по адресу г. Вологда ул. М. Конева дом-7 расположенный по адресу: Вологодская обл, г. Вологда ул М. Конева 7 для выполнения работ по капитальному ремонту системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализацииотопления указанного объекта, в соответствии с условиями договора № _______________ от "____"_____________ 201 __ года)
|
Похожие:
 | Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную... | | Конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года №264... |
| Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании следующих... | | Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... |
| Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... | | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в конкурсе, содержание и критерии оценки конкурсных заявок,... |
| Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, инвестиционной декларацией... | | Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку |
 | Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров,... | | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в открытом конкурсе выбор организации для выполнения... |