Конкурсная документация

Скачать 0.59 Mb.

Название	Конкурсная документация
страница	2/5
Тип	Конкурс

filling-form.ru > Договоры > Конкурс

1 2 3 4 5

где:

Rg _i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Объем предоставления гарантий качества услуг»;

G _min - минимальный срок предоставления гарантии, установленный в конкурсной документации;

G _i – предложение i-го участника по сроку гарантии выполненных работ.
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Объем предоставления гарантий качества услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость (40%) и используется для расчета итогового рейтинга по заявке.

При оценке заявок по критерию «Объем предоставления гарантий качества услуг» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества услуг.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
19. Контакты с заказчиком, конкурсной комиссией

При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, конкурсной комиссии с участником конкурса не допускаются.
20. Заключение договора

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, в десятидневный срок со дня опубликования протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого присвоен первый номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения обязательств по договору, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, признается уклонившимся от заключения договора.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого присвоен второй номер, от заключения договора, конкурс признается несостоявшимся.

21. Право на обжалование

Любой претендент на участие в конкурсе или участник конкурса имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие) заказчика, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы.

II. Информационная карта конкурсной документации

№

Общие сведения

Наименование заказчика:		ТСЖ «Конева –7»
		^{(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного}
^{кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )}
место нахождения:	г.Вологда, ул. Маршала Конева, д. 7
почтовый адрес:	160025, г. Вологда, ул Маршала Конева, д. 7
адрес электронной почты:			Tsg-68a@rambler.ru
номер контактного телефона:				Тел..(8172)70-70-47, факс (8172) 74-06-41, 8 921-681-27-07

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома № 7 по улице Маршала Конева в городе Вологда.

Источники финансирования: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджет города Вологды, средства собственников помещений в многоквартирном доме.

Начальная (максимальная) цена договора: 505 574,29 (пятьсот пять тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 78 копеек.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата осуществляется по безналичному расчету на счет участника конкурса в следующем порядке: расчет по договору производится за фактически выполненные работы, на основании счета-фактуры, промежуточных актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-2, КС-3, подписанных обеими сторонами, согласованные с органом местного управления, в течение 30 банковских дней.

Порядок формирования цены договора: цена должна включать в себя все расходы на закупку и доставку материалов, использование техники, оборудования, получение необходимых согласований и разрешений, в том числе повторных, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителем: российский рубль.

Требования к претендентам на участие в конкурсе:

- соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

- не приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у претендента просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- не проведение ликвидации претендента - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений о претенденте.

Документы, которые необходимо представить претенденту на участие в конкурсе:

- заявку установленной формы;

- опись входящих в состав заявки документов;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени претендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента на участие в конкурсе и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки;

- документы или копии документов, подтверждающих опыт работы специалистов претендента на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копию справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

- информацию о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ;

- копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копию документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

- оригинал или копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

- справку, из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня за последний календарный год, полученную не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

- справку о размере задолженности в государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученную не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

- копию свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 15 167,23 (пятнадцать тысяч сто шестьдесят семь) рублей 23 копейки

Срок внесения обеспечения заявки: до окончания срока подачи заявок (при этом документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, представляется в составе заявки на участие в конкурсе).

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: денежные средства перечисляются на расчетный счет № 40703810712000001079 в Вологодское отделение №8638 , к/с 30101810900000000644 БИК 041909644 , получатель ТСЖ «Конева-7» ИНН 3525221196, КПП 352501001, с указанием в назначении платежа: «Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома № 7 по улице Маршала Конева в городе Вологда».

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены в ТСЖ «Конева-7» по адресу: 160025, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 7, в понедельник и пятницу с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 07_ноября 2011 года в 10 часов 00 минут (по московскому времени) г. Вологда ул. М.Ульяновой д.6А каб 306, в присутствии представителей претендентов на участие в конкурсе, пожелавших принять участие в этом, по адресу: г Вологда ул М.Ульяновой д.6А каб 306.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки: заявка может быть отозвана претендентов на участие в конкурсе и в нее могут быть внесены изменения в любое время до 17 часов 00 минут 28. 10. 2011 года.

Формы, порядок, дата начала и окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации: в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснении положений конкурсной документации заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступит в уполномоченный орган с 10.00 09.10. 2011 года по 12.00 03.11. 2011 года.

Для оценки лучших условий исполнения договора устанавливается следующая система критериев и их значимость:

Срок выполнения работ. (минимальный срок выполнения работ–30 календарных дней, максимальный срок выполнения работ- 60 календарных дней)
Качество услуг и квалификация участника конкурса.
Срок гарантии для выполнения работ. (минимальный срок предоставления гарантии –3года)

Предусмотрено двухэтапное выполнение работ:

1-приобретение и поставка материала;

2- выполнение работ по ремонту кровли.

Сроки выполнения каждого этапа определяются договором.

Срок со дня опубликования протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора: 10 дней.

Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный договором объем работ: не предусмотрено.

III. Техническое задание

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома № _7__ по улице маршала Конева города Вологды.

2. Требования к качеству работ:

Выполнение работ по по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома № 7 по улице Маршала Конева города Вологды должно соответствовать государственным стандартам, правилам и нормам, работанным и утвержденным федеральными органами исполнительной власти для данного вида работ в соответствии со своей компетенцией, экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека, в том числе:
При выполнении работ необходимо соблюдать требования, установленные следующими документами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999).
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 N 1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации (с изменениями на 27 декабря 2008 года)»
Приказ Госстроя СССР от 23.11.1988 N 312-ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (Стройиздат, 1990 год.)
Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
Строительные нормы и правила СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 г. № 232)
Строительные нормы и правила СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 14.12.1987 г. № 280)
Правила устройства электроустановок (шестое издание переработанное и дополненное с изменениями);
Методические рекомендации по организации и проведению текущего ремонта жилищного фонда всех форм собственности МДС 13-3.2000
СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве".
Правила оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров выполнение работ оказание услуг для государственных или муниципальных нужд (в ред Постановления Правительства РФ от17.12.2010 № 1045 с изм внесенными решением Высшего Арбитражного Суда РФот 21.01.2011№ВАС-14740/10)

Кроме этого следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

Отключение для ремонта инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством ТСЖ..
3. Требования к техническим характеристикам работ:

Соотвктствие применяемого материала;

Группа горючести / Распространения пламени / Воспламеняемости - Г2/РП1/В2

Средний срок службы материала - свыше 20 лет.

Необходимое количество основных слоев- один

4 Требования по стандартизации и унификации:

Работы должны выполняться в строгом соответствии с принятыми строительными нормами и правилами, а также технологическими решениями и (или) картами разработанными производителем кровельного материала.
5 Условия выполнения работ

При выполнении работ необходимо учитывать, что работы будут производиться без прекращения возможности жизнедеятельности населения. При выполнении работ необходимо обеспечить беспрепятственный проход жителей. Запрещается сброс строительного мусора, материалов и конструкций с кровли здания.

До начала выполнения работ представить заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарного режима в ремонтируемых помещениях возлагается на подрядчика.

Материалы, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения в жилых зданиях , иметь сертификаты качества или соответствия;

Предусмотрено двухэтапное выполнение работ:

1-приобретение и поставка материала;

2- выполнение работ по ремонту кровли.

Сроки выполнения каждого этапа определяются договором.

Обеспечение возможности контроля и надзора со стороны заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;

После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 10 дней или в иные, согласованные с заказчиком сроки, Подрядчик должен вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

Демонтируемые материалы , оборудование и конструкции складируются подрядчиком в специально отведенном заказчиком помещении, и к вывозу не допускаются.

Возможно применение аналогичных материалов по всем позициям технического задания или сметной документации (за исключением случаев, когда материалы, комплектующие и оборудование конструктивно и неразрывно связаны с проектируемыми системами, видами работ и объектами) с согласия заказчика. Поставка и использование полнофункциональных аналогов допускается в случаях, когда они имеют характеристики превосходящие (материалы, комплектующие и оборудование), указанные в техническом задании или сметной документации.

Соответствие материалов (комплектующих и оборудования) определяется по техническим и качественным характеристикам, указанным в документации завода изготовителя (ГОСТ, ТУ или иной технической документации) на материалы (комплектующие и оборудование).

При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику пакет исполнительной документации включающей в себя сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, акты скрытых работ.

Работами должны быть решены следующие вопросы:
Стадийность работ:

Работы по ремонту кровли разделить на четыре стадии. Стадийность работ согласовать с заказчиком.
Особые условия работ:

Выполнение работ в соответствии с Правилами Производства Работ. Устранять в работе выявленные в процессе работы недостатки, ошибки и т.п. в течение _5_ дней с момента уведомления заказчиком.
Согласовать работы с:

Заказчиком. и Представителем технического надзора.
Требования к безопасности работ:

Выполнение работ должно соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, также иным требованиям безопасности, установленным действующим законодательством РФ.
Требования к результатам работ:

Отсутствие мест образования наледи и сосулек;

Отсутствие мест скопления воды на кровельном ковре;

Полное удаление воды в местах водослива.

Отсутствие попадания мусора, листвы в водосливную воронку

Место выполнения работ:

ТСЖ «Конева 7» г. Вологда ул. Маршала Конева д. 7.
Сроки (периоды) выполнения работ:

максимальный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения договора;

минимальный срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения договора.

IV. Образцы форм

1. Опись документов, представляемых для участия в конкурсе.

2. Заявка на участие в конкурсе.

3. Сведения о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ.

4. Доверенность.

5. Запрос на разъяснение конкурсной документации.

6. Проект договора.

7. АКТ передачи объекта для выполнения работ

1 2 3 4 5

	Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право... Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную...		Конкурсная документация Конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года №264...
	Конкурсная документация на право заключения договора на разработку... Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании следующих...		Конкурсная документация к открытому конкурсу по отбору аудиторской... Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения...
	Конкурсная документация к открытому конкурсу по отбору аудиторской... Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения...		Конкурсная документация по отбору частных инвесторов для завершения... Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в конкурсе, содержание и критерии оценки конкурсных заявок,...
	Конкурсная документация по отбору банков на право заключения договоров... Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, инвестиционной декларацией...		Конкурсная документация открытого конкурса Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку
	Конкурсная документация Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров,...		Конкурсная документация для проведения открытого конкурса «выбор... Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в открытом конкурсе выбор организации для выполнения...

Конкурсная документация

Общие сведения

Отсутствие попадания мусора, листвы в водосливную воронку

Похожие: