Статья Предмет Договора
Скачать 0.66 Mb.
|
Статья 6. Обеспечение материалами и оборудованием 6.1. При выполнении работ по настоящему Договору обеспечение материалами и оборудованием возлагается на Подрядчика (приобретение отсутствующего на складах ОАО МГТС волоконно-оптического кабеля указанного в Приложении №7 к Настоящему договору осуществляется с учетом рекомендованных МГТС расценок). Используемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации. Статья 7. Порядок выполнения работ 7.1. Подрядчик обязан: 7.1.1. Перед началом выполнения работ по этапу создания Объекта, представить календарный план-график выполняемых по Договору работ. Заказчик обязан согласовать представленный график в течение 10 (десять) календарных дней или направить в сторону Подрядчика мотивированный письменный отказ в согласовании. 7.1.2. Акты приемки выполненных работ представить в электронном виде с расширением файла «.sob» и «.xls» или «.xlsx». 7.1.3. Предъявить выполненные работы Приемочной комиссии и оформить Акт о приемке выполненных работ по Договору. 7.1.4. Восстановить нарушенное во время производства работ благоустройство территории. 7.1.5. Предъявить выполненные работы Приемочной комиссии, оформить Акты о приемке выполненных работ по каждому месяцу, Акт о приемки выполненных работ по Договору после проведения технической экспертизы. 7.1.6. Подготовить и передать исполнительную документацию Заказчику. 7.2. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ по форме № КС-6а, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале проверок. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои замечания относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком. 7.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. После подписания двустороннего Акта Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора, установленной в статье 2 настоящего Договора, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний Акт или уклонения от его подписания Заказчик вправе назначить независимую экспертизу. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет признанного независимой экспертизой виновного. Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ. 7.4. Заказчик определяет своих уполномоченных представителей, которые от имени Заказчика осуществляют приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Договору и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и документации. Уполномоченные представители Заказчика имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода выполнения работ. 7.5. В случае принятия решения Заказчиком о прекращении выполнения работ, фактически выполненные работы принимаются согласно фактического объема выполненных работ на момент прекращения работ с составлением соответствующих документов, и выполненный объем включается в Акт о приемки выполненных работ по договору 7.6. Подрядчик осуществляет оценку рисков, влияющих на качество и своевременность выполнения работ, и принимает меры, направленные на их снижение, о чем незамедлительно сообщает Заказчику. 7.7. При необходимости получить разрешения на ведение работ от всех согласующих организаций и балансодержателей при оказании содействия со стороны Заказчика и предоставлении последним необходимых сведений и документации в соответствующие структуры. Статья 8. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов 8.1. Оплата за выполненные работы осуществляется после оформления Акта о приемке выполненных работ (Приложение №2 к Договору), Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Заказчик осуществляет приемку работ в соответствии со стандартом ОАО СТ-МГТС-807 «Приемка оптических линий связи, построенных по технологии FTTH/PON» (Приложение 8 к настоящему Договору). Датой определяющей своевременность выполнения обязательств и возможность применения соответствующего коэффициента к расценкам, устанавливается дата подписания с двух сторон Протокола односторонних и двухсторонних рефлектометрических измерений магистрального ОК. В течение пяти календарных дней после завершения работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную смету, Акт о приемке выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также накладные на приобретенное и установленное оборудование. К акту по форме КС-2 прикладывается справка по форме КС-3. В течение десяти календарных дней Заказчик проверяет предоставленные материалы и выполненные работы и подписывает Акт о приемке выполненных работ. После подписания Акта о приемке выполненных работ, исполнительной сметы, Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Подрядчик выставляет счет для оплаты и предоставляет Заказчику счет-фактуру. 8.2. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком совместно с Приемочной комиссией) результата работ осуществляются в следующем порядке: 8.2.1. Подрядчик за 5 дней до даты завершения работ обязан: - вручить Заказчику уведомление о дате завершения работ и дате приемки результата работ; - подготовить результаты работ к сдаче Заказчику с комплектом исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика. 8.2.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ в Акте о приемке выполненных работ по Договору указывается перечень выявленных недостатков, необходимых доработок и срок их устранения. После подписания акта Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора, установленной в статье 2 настоящего Договора, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. 8.3. Все сроки, необходимые для подписания Актов о приемке выполненных работ по каждому наименованию работ и КС-2 и КС-3, исполнительной документации входят в срок выполнения работ по Договору. 8.4. Заказчик вправе приостановить проведение окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если при приемке результата работ обнаружены недостатки (дефекты) в работах (в т.ч. не надлежаще оформлена (не оформлена) исполнительная документация), о чем сделана соответствующая запись в Акте о приемке выполненных работ по Договору. В указанных случаях окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов). 8.5. После выполнения работ по каждому месяцу Подрядчик составляет Акт о приемке выполнения работ за месяц, к которому прикладываются все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (исполнительную документацию, в том числе Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, заверенные уполномоченными лицами Подрядчика документы (акты, договоры с поставщиками и т.д., подтверждающие стоимость работ, оборудования и материалов) за месяц). 8.6. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Подрядчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре на основании выставленного счета в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней за объемы работ выполненные Подрядчиком. 8.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектно-сметной документации и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 8.8. Подписание Заказчиком актов по форме КС-2, справок по форме КС-3 не лишает его права представлять Подрядчику возражения по объему и стоимости работ, возникших на основании результатов проверок проведенных уполномоченными контрольными органами. . 8.9. После выполнения всех обязательств по Договору Приемочная комиссия подписывает Акт о приемки выполненных работ по Договору. Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, длительностью более половины срока выполнения работ и препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок. 9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, то Стороны обязуются провести переговоры о мерах, которые следует предпринять для продолжения выполнения настоящего Договора. Статья 10. Гарантии качества 10.1. Подрядчик гарантирует: - качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ; 10.2. В случае обнаружения дефектов и недостатков на этапе приемки выполненных работ Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, по своему выбору, безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Договора. 10.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца, с даты приемки выполненных работ по Договору. Статья 11. Ответственность Сторон 11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 11.3. При нарушении не по вине Заказчика планируемых сроков выполнения работ, и/или устранения недостатков, в том числе в гарантийный период, Подрядчик выплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 0,3% от стоимости соответствующего Заказа. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 11.4. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 11.5. В случае установления уполномоченными контрольными органами, Государственным заказчиком или Генеральным подрядчиком, фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств. 11.6. Ответственность за сохранность объекта до момента подписания Приемочной комиссии Акта о приемки выполненных работ по Договору несет Подрядчик. 11.7. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, последний в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Договором (Заказам). Статья 12. Порядок урегулирования споров 12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 12.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 12.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 12.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 12.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 12.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 12.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Статья 13. Порядок расторжения Договора 13.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - по инициативе Заказчика, в этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику в полном объеме фактически выполненные работы и понесенные затраты; - в судебном порядке; - в случае расторжения Генеральным подрядчиком (в этом случае Заказчик обязуется письменно уведомить Подрядчика в течение 10 рабочих дней с момента расторжения Заказчиком Договора). 13.2. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора. Фактически выполненные работы на момент расторжения Договора подлежат оплате в полном объеме. 13.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его получения. 13.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. 13.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком. 13.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при условии предварительного уведомления Заказчиком Подрядчика за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора в следующих случаях: 13.6.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком, выразившемся в просрочке исполнения обязательств по Договору более чем на 1 (один) календарный месяц; 13.6.2. При существенном нарушении Договора Подрядчиком, если Подрядчик в установленный Сторонами срок не устранил выявленные недостатки; 13.6.3. При существенном нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, при этом Заказчиком взыскивается штраф в размере 3 (три) процента от цены Договора.13.6.4. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком при заключении настоящего Договора. 13.6.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. 13.6.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 13.6.7. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
