Статья Предмет Договора
Скачать 0.66 Mb.
|
| ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________________ Москва "____" ____________2013 г. Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОАО МГТС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Члена Правления-заместителя Генерального директора-технического директора ОАО МГТС Трохина Александра Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 14403 от 29.07.2013 года, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем. Статья 1. Предмет Договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по созданию системы передачи данных интеллектуальной транспортной системы ИТС г.Москвы в части строительства волоконно-оптических линий связи и линейно-кабельных сооружений, в соответствии с условиями настоящего Договора и на основании отдельных Заказов (Приложение № 3 к Договору), Техническим заданием (далее - ТЗ) (Приложение №1 к Договору), проектно-сметной документацией, нормами и требованиями действующего законодательства, государственных и отраслевых стандартов, рекомендаций, в соответствии с документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и передать результат работ Заказчику (далее - работы) в сроки, указанные в статье 3 Договора. Работы выполняются во исполнение Договора от …№…, заключенного между Закрытым акционерным обществом «СИТРОНИКС КАСУ» (Генеральный подрядчик) и ОАО МГТС в рамках выполнения Государственного контракта с Государственным казенным учреждением города Москвы – Центром организации дорожного движения Правительства Москвы (Государственный Заказчик). 1.2. Заказчик обязуется принять выполненный объем работ и уплатить установленную настоящим Договором цену. 1.3. Подрядчик выполняет работы на основании проектно-сметной документации, переданной ему Заказчиком. Статья 2. Общая стоимость Договора, порядок и условия оплаты. 2.1. Стоимость Работ (далее - Цена Договора) рассчитывается по подготовленным Подрядчиком укрупненным сметам на основании расценок, утвержденных Заказчиком (Приложение №4 к Договору):. • с учетом коэффициента к расценкам 1,5 на весь объем работ по конкретному Заказу, при условии соблюдения агрессивных сроков, указанных в заказе, предоставленном Подрядчику; • с учетом коэффициента к расценкам 1,0 на весь объем работ по конкретному Заказу при соблюдении планируемых сроков, указанных в Заказе, предоставленном Подрядчику; • с учетом коэффициента 0,5 на весь объем работ по конкретному Заказу при несоблюдении планируемых сроков, указанных в Заказе ,предоставленном Подрядчику, а так же штрафных санкций в соответствии с 10.4 настоящего Договора. 2.2. Окончательная стоимость работ определяется по факту выполнения работ по расценкам, утвержденным Заказчиком (Приложение №4 к Договору) с учетом коэффициента к расценкам от суммы конкретного Заказа, предоставленного Подрядчику, и оформляется Дополнительным соглашением к Договору. 2.3. Окончательный расчет по соответствующему Заказу производится Заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании исполнительных смет и документов подтверждающих расходы, фактически понесенные Подрядчиком и согласованные Сторонами по окончании строительства. Счет и счет-фактура выставляются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п. 8.1 настоящего Договора. 2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета. 2.5. Работы, прекращенные по решению Заказчика, оплачиваются по фактически произведенным затратам Подрядчика, при этом стоимость Работ не может быть больше указанной в Заказе. Все фактически произведенные Подрядчиком затраты должны быть обоснованы и документально подтверждены. 2.6. Общая стоимость работ по Договору не должна превышать сумму в размере 35 400 000,00 рублей (тридцати пяти миллионов четырехсот тысяч рублей), в том числе НДС – 18% 5 400 000 рублей (пять миллионов четыреста тысяч рублей), и включает в себя стоимость выполняемых работ по демонтажу, монтажу и установке, стоимость приобретаемого оборудования, волоконно-оптического кабеля и расходных материалов, стоимости расходов по разработке исполнительной документации, получению необходимых согласований и разрешений, разработке и согласованию программы и методики приемочных испытаний, всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору. 2.7. Выплата аванса осуществляется в размере суммы счетов выставленных подрядной организацией на закупку волоконно-оптического кабеля отсутствующего на складах ОАО МГТС. Цены закупаемого волоконно-оптического кабеля не должна превышать рекомендованных ОАО МГТС цен (Приложение №7 к Договору). Статья 3. Сроки выполнения работ 3.1. Работы по данному договору должны быть начаты не позднее 10.09.2013г. и должны быть выполнены не позднее 26.11.2013 г. 3.2. Сроки выполнения работ по Договору определяются Сторонами в соответствующем Заказе в соответствии с регламентными сроками выполнения работ (Приложение № 5 к Договору). Статья 4. Права и обязанности Заказчика 4.1. Заказчик вправе: 4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной и исполнительной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Договором. 4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. 4.1.4. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ). 4.1.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости работ. 4.1.6. При обнаружении несоответствия объема и стоимости, выполненных Подрядчиком работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ. 4.1.7. В любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае нарушения Подрядчиком требований к качеству и срокам выполнения Работ, направив Подрядчику письменное уведомление. 4.1.8. Не допускать расторжения Договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Подрядчиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена. 4.1.9. Направить Подрядчику претензию об оплате неустойки (штрафа, пени), расcчитанных в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора. 4.1.10. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора. 4.1.11. В случае, если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания, требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору: 4.1.11.1. Направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письма с требованием неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения. 4.1.11.2. При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения. 4.1.12. Привлекать технических экспертов для контроля качества выполняемых работ. 4.2. Заказчик обязуется: 4.2.1. Обеспечить представителям Подрядчика доступ на Объекты выполнения работ – светофорные объекты, зональные узлы связи, центр обработки данных, согласно адресному списку указанным к соответствующему Заказу. 4.2.2. По письменному сообщению Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ принять участие в Приемочной комиссии состоящей из представителей Государственного заказчика, Генерального заказчика, и Подрядчика в приемке выполненных работ в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством. 4.2.2. Участвовать совместно с представителями Государственного заказчика, Генерального заказчика и Подрядчика при проведении им испытательных, пусконаладочных и других необходимых для эксплуатации инженерных и других систем, созданных на Объекте, с оформлением соответствующих документов. 4.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора . 4.2.4. Предоставить Подрядчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае не предоставления в установленный срок уведомления об изменении адреса с фактическим местонахождением Заказчика, будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. 4.2.5. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 4.2.6. При обнаружении несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ документации, Актам приемки выполненных работ (форма КС-2), справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ. Статья 5. Права и обязанности Подрядчика 5.1. Подрядчик вправе: 5.1.1. В одностороннем порядке перенести срок выполнения работ по Договору, в случае не выполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных в пунктах 1.3. и 4.2.1 Договора, на срок такой задержки, без применения Заказчиком штрафных санкций. 5.1.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных настоящим Договором. 5.1.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со ст. 8 настоящего Договора. 5.1.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору. 5.1.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора. 5.1.7. Требовать от Заказчика оплаты фактически выполненных работ в случае одностороннего расторжения Договора со стороны Заказчика. 5.2. Подрядчик обязуется: 5.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы. 5.2.2. Качественно и в срок выполнить все работы в соответствии с проектно-сметной документацией, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, и сдать результат работ Приемочной комиссии состоящей из представителей Государственного заказчика, Генерального заказчика, Заказчика и Подрядчика (Приемочная комиссия), с комплектом исполнительной документации. Работы сдаются после проведения технической экспертизы и при отсутствии каких-либо замечаний со стороны Приемочной комиссии. 5.2.3. При выполнении работ по настоящему Договору использовать материалы, оборудование, комплектующие изделия, которые обязаны иметь: - соответствующие сертификаты (в том числе сертификаты соответствия), технические паспорта, технические свидетельства; - иные документы, предусмотренные СНиП, ГОСТ, техническими регламентами и т.п. и удостоверяющие их качество, происхождение, сроки годности, гарантии производителя, значения основных параметров и характеристик (свойств), сведения об утилизации и сертификации, назначении, составе, правилах и условиях эксплуатации, технических характеристиках, возможность использования их при выполнении работ по настоящему Договору. 5.2.4. Обеспечить выполнение работ по настоящему Договору и оформление исполнительной документации в полном соответствии со строительными нормами и правилами. 5.2.5. При проведении работ выполнять мероприятия по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП. 5.2.6. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 часа до начала приемки соответствующих работ. Готовность подтверждается актом освидетельствования скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. 5.2.7. Выполнить пусконаладочные и другие, необходимые для выполнения обязательств работы, с оформлением соответствующих документов. 5.2.8. Обеспечить содержание и уборку площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. 5.2.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 5.2.10. Вывезти в течение 3-х дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ по Договору, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор. 5.2.11. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата работ до даты утверждения Акта о приемке выполненных работ по Договору. 5.2.12. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. 5.2.13. Подрядчик за свой счет возмещает Заказчику все убытки, связанные как с нанесением ущерба имуществу Заказчика, так и с предъявлением требований иных лиц о причинении вреда имуществу указанных лиц, возникшего в связи с выполнением работ по Договору. 5.2.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 5.2.15. При подписании настоящего Договора предоставить лицензию ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, лицензию ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, а также сведения об ОГРН, ИНН, ОКПО, юридическом адресе и быть готовым к проверке представителями Заказчика соответствия заявленных кадровых ресурсов компании Подрядчика. 5.2.16. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации установленного оборудования и выполненных работ, за свой счет. 5.2.17. После выполнения работ предусмотренных проектно-сметной документацией по Договору, в течение 1 (одного) дня письменно известить об этом Заказчика. 5.2.18. Нести расходы, в том числе связанные с обеспечением функционирования Объекта, до сдачи результата работ Подрядчиком и приемки их Приемочной комиссией по Акту о приемки выполненных работ по Договору. 5.2.19. Нести затраты по временному инженерному обеспечению до сдачи результата работ Подрядчиком и приемки их Приемочной комиссии по Акту о приемки выполненных работ по Договору. 5.2.20. Выполнить работы в пределах твердой цены, указанной в 2.6 настоящего Договора, и имеющегося заключения вневедомственной экспертизы. 5.2.21. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса с фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. 5.2.22. На период выполнения работ по настоящему Договору обеспечить постоянное нахождение на Объекте по каждому адресу выполнения работ представителя Подрядчика, назначаемого приказом по организации, заверенную копию приказа предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) дней после заключения Договора. 5.2.23. В случае повреждения по вине Подрядчик действующих инженерных коммуникаций при проведении Подрядчиком работ в рамках настоящего Договора восстановить поврежденную сеть за свой счет. 5.2.24. Обеспечить возможность проведения техническим экспертом, указанным в п. 4.1.12. настоящего Договора, технической экспертизы соответствия выполненных работ по настоящему Договору условиям, указанным в проектно-сметной документации, а также соответствия видов и объемов работ, указанных в представленных Подрядчиком актах выполненных работ, фактически выполненным видам и объемам работ. Обязательства Подрядчика, предусмотренные данным пунктом, распространяются на все виды актов выполненных работ, установки (монтажа) оборудования, предусмотренных настоящим Договором, а также на любые иные Акты, которые могут являться основанием для оплаты работ по настоящему Договору. 5.2.25. Обеспечить возможность осуществления техническим экспертом ежедневного надзора за ходом выполнения работ по настоящему Договору, включая обеспечение возможности посещения и инспектирования любых объектов, в отношении которых осуществляются работы по настоящему Договору. 5.2.26. Направлять в адрес технического эксперта, и копию в адрес Заказчика, письменные ответы на письменные запросы технического эксперта в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. 5.2.27. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 5.2.28. Вести на объектах строительства журналы учета выполненных работ по форме № КС-6а для каждого объекта строительства. 5.3. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора: 5.3.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5.3.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору. 5.3.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам. |
