Законодательству Российской Федерации Понятие договора и правила его заключения
Скачать 3.91 Mb.
|
3. Сроки и этапы выполнения работ 3.1. Срок начала работ устанавливается: ___________________________. 3.2. Срок окончания работ устанавливается: ________________________. 3.3. Сроки сдачи промежуточных этапов выполнения работ: 3.3.1. ____________________________________________________________. 3.3.2. ____________________________________________________________. 3.3.3. ____________________________________________________________. 3.3.4. ____________________________________________________________. 4. Срок действия договора 4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком. 4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В случае, если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора соответствующие условия договора сохраняют свою силу. 5. Обеспечение материалами и оборудованием 5.1. Строительные работы осуществляются иждивением Подрядчика. 5.2. Заказчик обязуется предоставить следующие материалы и оборудование, необходимые для строительства: _____________ ________________________________________________________________________. 5.3. Сроки завоза материалов и оборудования по видам: ____ ________________________________________________________________________. 5.4. Затраты по доставке и разгрузке материалов и оборудования несет Заказчик. 5.5. Приемка материалов и оборудования осуществляется представителями Заказчика и Подрядчика и оформляется актом приемки. 6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 6.1. За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы договора за каждый день просрочки. 6.2. За несохранность завезенных Заказчиком материалов и оборудования Подрядчик несет ответственность в виде ________ ________________________________________________________________________. 6.3. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и обязательных для сторон настоящего договора строительных нормах и правилах Подрядчик за каждый случай отступления от указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере ________________. 6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место нахождения арбитражного суда). 7. Сдача и приемка работ 7.1. Подрядчик обязан направлять Заказчику письменное извещение при завершении каждого промежуточного этапа строительства, указанного в п.3.3 настоящего договора, и при окончании всех строительных работ. 7.2. В срок _________________ с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа или всей работы (завершенного строительством объекта). 7.3. Приемка каждого этапа работы и завершенного строительством объекта оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым _______________________ со стороны Подрядчика и _______________________ со стороны Заказчика. 7.4. Заказчик, принявший работы с явными недостатками, не лишается права заявить о них в течение ____________________ со дня приемки соответствующего этапа или завершенного строительством объекта. 8. Дополнительные условия 8.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ. 8.2. Представителем Заказчика на строящемся объекте является __________________________________________________, который вправе осуществлять контроль и надзор за ходом строительства и принимать от имени и в интересах Заказчика решения по следующим вопросам: ________________________________________________________________________. 8.3. Риски застрахованы _______________________________ _________________________________________________________________ (какие, наименование страховой организации, дата и номер договора страхования и др.) на сумму _______________ рублей. 9. Адреса и банковские реквизиты сторон Заказчик: __________________________________________________________ Подрядчик: _________________________________________________________ Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. Подписи сторон Заказчик _____________________________________ М.П. Подрядчик ____________________________________ М.П. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ г. ______________ "___" ___________ 20__г. ________________________________________________________________________, (наименование организации или гражданина-предпринимателя) именуем __ в дальнейшем "Проектировщик", в лице ________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ______________________________________________, (устава, положения, доверенности) с одной стороны, и _____________________________________________________, (наименование организации, Ф.И.О. гражданина) именуем __ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, результатом которых будут являться: ________________________________________________________________________. 1.2. В срок ___________ Заказчик передает Проектировщику утвержденное _____________ (кем) задание на проектирование, а также _______________________________________________ (иные исходные данные, необходимые для составления технической документации). 1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика. Проектная документация должна быть подготовлена в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику. Обязательства Проектировщика считаются выполненными со дня утверждения подготовленного им проекта ________________ (наименование органа, правомочного утверждать соответствующие проекты). 1.4. Правомочия Заказчика в отношении земельного участка, предоставляемого под строительство _______________________ (наименование объекта) подтверждаются ___________________ (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа - акта об отводе земельного участка, свидетельства о праве собственности, договора и др.). Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование органа, наименование, номер дата выдачи документа). 1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Проектировщиком работу, указанную в п.1.1 настоящего договора. 2. Сроки выполнения работ 2.1. Срок начала работ - ______________________ дней со дня получения Проектировщиком от Заказчика документов, указанных в п.1.2 настоящего договора. 2.2. Срок окончания работ - _______________________________________. 2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ: 2.3.1. Выполнение изысканий - _____________________________________. 2.3.2. Разработка технической документации - ______________________. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей. 3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __% от суммы, указанной в п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей. 3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов Проектировщика, выставляемых после подписания актов, составляемых сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в п.2.3 настоящего договора. 3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика производится Заказчиком по безналичному расчету, платежными поручениями. 4. Срок действия договора 4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Проектировщиком. 4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В случае, если Проектировщик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок, либо проект на будет утвержден ________________ (кем) в _________________ (срок), Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу. 5. Обязанности сторон 5.1. Проектировщик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Проектировщиком технической документации. 5.2. Заказчик обязан: оплатить Проектировщику выполненные им работы; использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика; оказывать содействие Проектировщику в выполнении проектных и изыскательских работ ___________________________ (объем и условия такого содействия); участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления; возместить Проектировщику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика; привлечь Проектировщика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ. 6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 6.1. За просрочку выполнения работы Проектировщик уплачивает Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы договора за каждый день просрочки. 6.2. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в задании Заказчика и обязательных для сторон настоящего договора строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления от указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере ______________________. 6.3. Ответственность Проектировщика за ненадлежащее выполнение работ, являющихся предметом настоящего договора, определяется в соответствии со ст.761 ГК РФ. 6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место нахождения арбитражного суда). 7. Сдача и приемка работ 7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное извещение при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного в п.2.3 настоящего договора. 7.2. В срок ______________________ с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа. 7.3. Приемка каждого этапа работы оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика и ___________________ со стороны Заказчика. 8. Дополнительные условия 8.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ. 8.2. Риски ___________________________________________ (какие, наименование страховой организации, дата и номер договора страхования и др.) застрахованы на сумму __________ рублей. 9. Адреса и реквизиты сторон Заказчик: __________________________________________________________ Проектировщик: _____________________________________________________ Подписи сторон Заказчик _____________________________________ М.П. Проектировщик ________________________________ М.П. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ Договор на выполнение научно-исследовательских работ - гражданско-правовой договор, в соответствии с которым исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - гражданско-правовой договор, в соответствии с которым исполнитель обязуется разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (ст.769 ГК РФ). Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы). Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности исполнения договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик. Условия такого договора должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности). Согласно ст.770 ГК РФ исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика. При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ исполнитель вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. К отношениям исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике, установленные ст.706 ГК РФ. Если иное не предусмотрено договором на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется в договоре. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны. В соответствии со ст.772 ГК РФ стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ, в т.ч. способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных договором. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, в т.ч. способные к правовой охране, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд. Обязанности исполнителя и заказчика по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ установлены в ст.773 и 774 ГК РФ. Исполнитель обязан: выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок; согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование; своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре; незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц. Заказчик обязан: передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию; принять результаты выполненных работ и оплатить их. Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или тематику работ. |
Похожие:
 | В отличие от односторонних сделок договор всегда является соглашением двух (в двусторонних сделках) либо трех или более (в многосторонних... | | Понятие «коллективного договора» и предмет его регулирования закреплены статьями 5 и 40 Трудового кодекса Российской Федерации |
 | Понятие, значение, правовая природа и классификации сроков в гражданском праве РФ | | Правительства Российской Федерации от 27. 11. 2013 г. №1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора... |
| Текст настоящего Договора является публичной офертой в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской... | | ... |
| Устранение избыточных административных процедур и действий, если это не противоречит законодательству Российской Федерации и законодательству... | | Правила внутреннего распорядка соответствуют действующему законодательству Российской Федерации |
| Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они... | | Через полгода после заключения договора строители объявили, что цена за квартиры выросла в два раза, и объяснили это тем, что в рас четах... |