ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ПРОЕКТ
Договор № Д______/20___
на поставку товара
г. Уфа «___»_____________ 20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по экономике Евтушенко Евгения Викторовича, действующего на основании доверенности № 01-ю/669 от 01.06.2017г., с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые «стороны»), на основании Протокола № _________________________ от _______________________ г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора и другие общие условия
Поставщик обязуется поставить компьютерную технику и периферийное оборудование для нужд ФГБОУ ВО «УГНТУ» (далее по тексту «Товар») в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения Договора, а Заказчик принять и оплатить Товар количестве (объеме), ассортименте, по качественным характеристикам, цене и в срок, согласованный сторонами, как в самом Договоре, так и в Техническом задании (Приложение № 1), Спецификации (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, а также должен быть укомплектован в соответствии с техническими паспортами, технической документацией, условиями Договора и т.п. если иное не определено соглашением сторон.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, в том числе и на объекты интеллектуальной собственности, связанные с Товаром.
Качество Товара, гарантии
Товар должен соответствовать по качеству требованиям ГОСТов, ТУ и др. на данный Товар, подтверждаться сертификатами соответствия, качества, безопасности и т.д., выданными уполномоченными российскими организациями, а также условиям Договора и Спецификаций к нему.
Cрок гарантии на поставляемый Товар, при соблюдении правил технической эксплуатации со стороны Заказчика, составляет не менее 12 месяцев на дату приемки Товара Заказчиком.
Поставщик гарантирует:
2.3.1. соответствие поставляемого Товара заявленной сопроводительной документации (накладная, сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение и так далее),
2.3.2. что при производстве поставляемого Товара использовались материалы, соответствующее требованиям действующего российского законодательства и требованиям нормативно-технической документации, предъявляемым к конкретным видам поставляемого Поставщиком Товара,
достоверность сведений, содержащихся в сопроводительной документации.
3. Порядок поставки Товара
Товар доставляется за счет Поставщика, производимые в месте доставки разгрузка, использование подъемных механизмов, перемещение осуществляются силами и за счет Поставщика.
Транспорт Поставщика, должен соответствовать требованиям норм и правил для перевозки соответствующего Товара, а транспортировка Товара – оформляться необходимыми документами.
Обязательство Поставщика считается исполненным с момента передачи Товара представителям Заказчика по адресу: Российская Федерация, 450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, Космонавтов, 1, центральный склад.
Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику.
При поставке Товара Поставщик обязан предоставить следующие документы:
счет – фактуру;
товарно-транспортную накладную (при поставке автотранспортом);
- товарную накладную ТОРГ-12;
качественное удостоверение (по необходимости, в зависимости от Товара);
заверенную копию сертификата соответствия (импорт) или декларацию о соответствии (по необходимости, в зависимости от Товара);
- иные документы: ____________________________--_____________________________
Если количество и/или качество Товара окажется не соответствующим требованиям ГОСТов, ТУ, сертификатам качества и безопасности, условиям Договора, Заказчик вправе по своему усмотрению, без дополнительного согласования с Поставщиком:
- отказаться от принятия и оплаты Товара, а если он уже оплачен, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм. При этом все расходы, связанные с ответственным хранением, оплатой услуг экспертной организации и возвратом Товара относятся на Поставщика.
потребовать восполнения недопоставленного Товара, устранения недостатков либо замены поставленного некачественного Товара. Восполнение недопоставки, устранение недостатков либо замена некачественного Товара производится за счет Поставщика.
потребовать соразмерного уменьшения цены Товара.
При обнаружении, в течение установленного срока гарантии (срока годности) Товара, скрытых недостатков (недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, в процессе испытания, использования и хранения) Заказчик составляет Акт о скрытых недостатках Товара. О выявленных скрытых недостатках Заказчик информирует Поставщика. В отношении Товара со скрытыми недостатками Заказчик вправе предъявить Поставщику любое из требований указанное в п. 3.5. настоящего Договора.
Приемка Товара со специальными (особыми) условиями доставки (транспортировки) и хранения производится в соответствии с требованиями к данному виду Товара и согласовываются сторонами дополнительным соглашением.
Тара и упаковка
Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям ТУ, обеспечивающую его сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, в период транспортировки, а также при длительном хранении.
Поставщик несет ответственность перед Заказчиком и обязан возместить ему убытки, возникшие от порчи или повреждения Товара вследствие его ненадлежащей или некачественной упаковки.
Товар должен соответствовать по качеству требованиям ГОСТов РФ, ТУ, подтверждаться сертификатами качества и безопасности (соответствия), выданным уполномоченными российскими организациями, а также условиям настоящего Договора.
Поставщик гарантирует, что поставленный Товар соответствует спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору).
В период гарантийного обслуживания все запчасти, на которые распространяется гарантия, поставляются Поставщиком за свой счет.
В случае устранения дефектов или замены некачественного Товара или его частей гарантийный срок на Товар должен продлеваться на время, потраченное на исправление или замену брака. В любом случае, гарантия не распространяется на части, поврежденные в результате неправильного использования Заказчиком, или, вообще, части, повреждения которых не лежат на ответственности Поставщика.
5. Цена Договора
Общая сумма Договора составляет 000,00 (____________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС _____ %________рублей____коп. (______________рублей_____коп).
(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС» – этот текст удалить).
Расчеты с Поставщиком производятся в безналичном порядке по факту поставки Товара.
Цена Договора включает общую стоимость Товара, оплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товаров по Договору.
6. Порядок расчетов
Настоящий Договор финансируется за счет средств от оказания услуг (работ).
Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 30 календарных дней после поставки Товара. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
Оплата Цены Договора производится Заказчиком после поставки Заказчику полностью всех Товаров по настоящему Договору и подписания сторонами товарной накладной в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
Обязательства по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Дополнительным соглашением сторон может быть установлен иной порядок оплаты.
Ответственность сторон
Сторона Договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.
За просрочку срока поставки Товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации по вине Поставщика, последний уплачивает Заказчику неустойку (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,1% от стоимости Товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
В случае несоответствия Товара (партии Товара) объему (количеству), предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в 5% от стоимости Товара (партии Товара), поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.
В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 5% от стоимости Товара, подлежащего оплате за каждый день, с момента уведомления Поставщика, до момента устранения недостатков Товара.
В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 5% от стоимости Товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.
Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Поставщику либо вычитается из очередного причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.
В случае если Поставщик в течение 10 календарных дней не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки поставленного Товара не устранены Поставщиком. Заказчик также вправе расторгнуть Договор, если им обнаружены существенные отступления от условий Договора.
Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
Исполнение обязательств по настоящему Договору обеспечивается безотзывной банковской гарантией или залогом денежных средств в форме денежного депозита в размере ___руб. (__________ руб. 00 копеек), что составляет _______ процентов от начальной стоимости (цены) Договора (в соответствии с информационной картой аукциона).
Если Поставщик обеспечивает исполнение Договора внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, то денежные средства возвращаются Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору и получения Заказчиком соответствующего письма на возврат обеспечения исполнения Договора. Денежные средства возвращаются по банковским реквизитам, указанным Поставщиком в письме на возврат обеспечения исполнения Договора .
Если исполнение обязательств по Договору обеспечивается безотзывной банковской гарантией, то Поставщик обязан предоставить оригинал безотзывной банковской гарантии в соответствии с п. 7.10. настоящего Договора до начала исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Если Поставщик в качестве обеспечения исполнения Договора предоставляет безотзывную банковскую гарантию, то безотзывная банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком обязательств по Договору (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию), Поставщик обязуется предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора.
Новое обеспечение должно быть предоставлено на тех же условиях, которые указаны в документации о закупке и Договоре, в течение десяти банковских дней с момента, когда обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком обязательств по Договору.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком условий Договора в его адрес Заказчиком направляется претензия. При неполучении от Поставщика мотивированного ответа на претензию в установленный Договором срок для рассмотрения претензий, непризнания претензии Поставщиком, Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Договора без дополнительного уведомления Поставщика за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств в размере предусмотренной Договором неустойки.
8. Внесение изменений в Договор
8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении Договора вправе изменить:
1) предусмотренный Договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом;
2) сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, а также по соглашению сторон;
3) цену Договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),
- в случае заключения Договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.
Порядок рассмотрения споров
Стороны отвечают за надлежащее выполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон Договора, стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем претензионного порядка урегулирования разногласий.
Обмен сторон информацией, относящейся к их отношениям в рамках действия настоящего Договора, должны быть совершены в письменной форме путем составления единого документа либо путем обмена заказными письмами с уведомлением о вручении или телеграммами или факсом или по электронной почте. В случаях, передачи информации для сведения путем телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений, сторона, направившая такое сообщение, обязана в срок не позднее 3 дней направить другой стороне его подтверждение почтовым отправлением.
В случае, если споры не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
Порядок расторжения Договора
Договор может быть расторгнут:
по соглашению сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке по письменному заявлению в случаях:
10.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком:
нарушения больше 2 раз сроков поставки Товаров более чем на 2 дня;
невыполнения условий п. 7.12 настоящего Договора;
наличия претензии по качеству Товара.
10.2.2. В случае просрочки поставки Товара более чем на 2 (два) дня.
10.2.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
10.2.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
10.2.5. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
10.2.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. В случае отказа расторгнуть Договор по соглашению сторон, другая сторона вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении Договора.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 11.1 настоящего Договора, при условии соблюдения требований пункта 11.3. настоящего Договора, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.
Общие положения
Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим Договором, оформляется в письменном виде и направляется одной стороной другой стороне заказными письмами с уведомлением о вручении или телеграммами или факсом или по электронной почте по указанным в Договоре адресам.
Официальным языком Договора является русский язык. В случае разночтений в текстах, написанных на разных языках, официальный язык Договора признается основным для решения всех вопросов, касающихся значения или интерпретации Договора.
Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу без предварительного согласия другой стороны.
Поставщик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых соисполнителей как за свои собственные.
Настоящий Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения сторонами взаимных обязательств и осуществления окончательных расчетов между сторонами по настоящему Договору.
Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.
Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством РФ.
Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и прекращает свое действие «31» марта 2018 года, либо с момента надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, за исключением случаев его досрочного расторжения.
В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую сторону.
Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
13 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ФГБОУ ВО «УГНТУ»
АДРЕС - 450062, г. УФА, ул. КОСМОНАВТОВ, 1
ИНН 0277006179 КПП 027701001
ОКПО 02069450
ОКТМО 80701000
ОКАТО 80401000000
УФК по Республике Башкортостан
(ФГБОУ ВО «УГНТУ», Л/С 20016Х86530)
БИК 048073001
Р/С 40501810500002000002
Банк получателя Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа
КБК 00000000000000000510
|
Поставщик:
|
14. Подписи сторон
Заказчик: Поставщик:
_______________ (Е.В. Евтушенко) ____________ (___________)
М.П. М.П.
«___» ___________20__ г. «___» ____________20__ г.
Приложение № 1
к Договору
№ Д_______/20____
от «____»__________ 20__ г.
|
