4.1. Цена Договора составляет – ___________, в том числе НДС…… и включает в себя стоимость работ, согласно Техническому заданию (Приложение 1 к Договору), все налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. 4.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
4.3. Оплата выполненных по настоящему Договору этапов работ производится в течение 15 банковских дней по безналичному расчету на основании счета, выставляемого Исполнителем после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (Приложение №2 к Договору).
4.4. Обязательства Заказчика по оплате выполненных этапов работ считаются исполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика. 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору каждая Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков выполнения обязательств, в том числе гарантийных, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей цены настоящего Договора. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока выполнения Исполнителем обязательства.
5.3. За нарушение сроков устранения выявленных недостатков, замечаний Заказчика, указанных в мотивированном акте об отказе от приемки Работ, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от общей цены настоящего Договора. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения выявленных недостатков.
5.4. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от общей цены настоящего Договора. Штраф начисляется за каждый факт нарушения обязательства, предусмотренного настоящим Договором.
5.5. Исполнитель уплачивает Заказчику убытки сверх неустойки.
5.6. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором обязательств Заказчиком), а также в случае расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Исполнителем настоящего Договора, Заказчиком взыскивается неустойка в виде штрафа в размере 10% (десять процентов) от общей цены настоящего Договора.
5.7. За нарушение сроков оплаты Заказчиком Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы Договора. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
5.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.9. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения настоящего Договора.
5.10. Заказчик вправе удержать суммы неустойки (штрафа, пени) при осуществлении оплаты настоящего Договора. 6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
6.2. В случае наступления таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 14 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в любой форме (предпочтительно в письменной) другую сторону об их возникновении, виде, возможной продолжительности действия и влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. настоящего Договора, и их последствия будут длиться более двух календарных месяцев, каждая из Cторон вправе расторгнуть настоящий Договор. 7. Порядок урегулирования споров
7.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. При недостижении соглашения Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Новосибирска.
7.2. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации. 8. Изменение и расторжение Договора
8.1. Изменения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
– при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Договора;
– если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем услуги не более чем на десять процентов.
8.3. При расторжении Договора по возникшим со стороны Исполнителя основаниям, денежные средства, служащие обеспечением исполнения Договора, Исполнителю не возвращаются. 9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения Сторонами всех обязательств по нему.
9.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
9.3. Отказ от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения Договора, которое влечет для Заказчика либо Исполнителя такой ущерб, что Заказчик либо Исполнитель лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том числе:
в случае выявления факта несоответствия Исполнителя требованиям к участнику закупок, выявленные после проведения закупочной процедуры;
в случае если Исполнителем выполнены работы ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков выполнения работ, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;
в случае существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты работы либо необоснованного отказа в принятии работы Заказчиком.
10. Прочие условия
10.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать другим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу.
10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки работ. 11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
ФГУП «НТЦ «Атлас»
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5, оф.301
Телефон: 8 (383) 211-92-76
ОГРН 1027739411402
ИНН 7715027275/ КПП 540602002
Банковские реквизиты:
Плательщик: НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас»
Р/с 40502810370000000011
в филиал «Новосибирск» АКБ «Росевробанк» (АО) г. Новосибирск
к/с 30101810750030000804
БИК 045003804
| Исполнитель:
| Заказчик
Директор Новосибирского филиала
ФГУП «НТЦ «Атлас»
_________________________ И.Р. Раскинд
М.П.
| Исполнитель
_______________________
М.П.
|
Приложение № 1
|