Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо»
Скачать 1.63 Mb.
|
11. Обстоятельства непреодолимой силы 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 11.2. При наступлении указанных в п. 11.1 обстоятельств, Сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. 11.3. Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства. 11.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, представляет другой Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти РФ, органом местного самоуправления или соответствующей организацией. 12. Порядок изменения и расторжения Договора, порядок рассмотрения споров 12.1. Договор вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по нему обязательств. Датой подписания Сторонами Договора считается дата, проставляемая в правом верхнем углу первой страницы Договора. 12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами (уполномоченными лицами Сторон). 12.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях: - просрочки выполнения Подрядчиком определенного вида Работ в сумме более чем на 30 (тридцать) календарных дней; - задержки Подрядчиком начала выполнения Работ согласно Графику производства работ (Приложение №4 к Договору) более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика; - несоблюдения Подрядчиком и привлеченными им к выполнению Работ Субподрядчиками требований законодательства РФ, Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документации к качеству Работ, Материалов и Оборудования, требований к последовательности выполнения операций; - в случае если устранение Дефектов/Недостатков выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней; - прекращения действия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске Подрядчика или привлеченных им Субподрядчиков к соответствующим видам работ; - неисполнения выданных Заказчиком требований без обоснования причин; - в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика; - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после даты направления Заказчиком Подрядчику соответствующего уведомления. При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним отказом от исполнения Договора по причинам, перечисленным в настоящем пункте Договора. Убытки Подрядчика, возникшие при отказе Заказчика от исполнения Договора по основаниям, указанным настоящим пунктом, возмещению не подлежат. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Подрядчик обязан предъявить Заказчику выполненные Работы согласно положениям настоящего Договора в порядке, предусмотренном Разделом 4 настоящего Договора, передать Заказчику результаты выполненных Работ, подписанную и оформленную в соответствии с требованиями Заказчика и требованиями Нормативно-технической документацией Исполнительную документацию на объем выполненных Работ, а также Проектную/Рабочую и иную документацию, созданную/полученную в рамках исполнения настоящего Договора. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком Работы (при условии, что они в полной мере соответствуют условиям настоящего Договора, требованиям Проектной, Рабочей и Нормативно-технической документации, требованиям Заказчика). Стороны производят сверку расчетов. В результате совершения вышеуказанных действий должны быть установлены: - полученная Подрядчиком сумма денежных средств по Договору и объем фактически выполненных Работ; - суммы убытков, ущерба Заказчика; - сумма, подлежащая доплате Заказчиком или возврату/оплате Подрядчиком Заказчику. В течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сверки расчетов Стороны производят взаиморасчет. 12.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной, в адрес которой претензия была направлена. 12.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 13. Завершение строительно-монтажных работ, проведение пусконаладочных работ, сдача-приемка Объекта 13.1. Подрядчик до направления уведомления Заказчику о завершении строительно-монтажных работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору) и готовности к выполнению пусконаладочных работ (далее «ПНР») обязан в соответствии с условиями Договора: - закончить все Работы в соответствии с Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документацией; - обеспечить восстановление коммуникаций, конструкций и сооружений, а также покрытия дорог, поврежденных в результате производства Работ, размещения/демонтажа и вывоза имущества; - устранить все замечания к качеству Работ; - произвести предусмотренные Проектной, Рабочей и Нормативно-технической документацией испытания инженерных систем; - сдать Заказчику и/или Строительному контролю в наладку, по акту, всё смонтированное оборудование и подводку к нему инженерных сетей; - выполнить техническую рекультивацию временно отведенных земель и лесных площадей в пределах использования при проведении Работ; - до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14) произвести уборку территории Строительной площадки, а так же вывоз отходов производства и потребления с целью захоронения и/или переработки, вторичного использования, образованных в результате Работ по Договору. 13.2. Подрядчик организует, и обязан произвести в счет стоимости настоящего Договора полный комплекс работ по ПНР «вхолостую». Комплексное опробование Объекта (ПНР «под нагрузкой») производится на основании отдельного договора. 13.3. Подрядчик, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору), разрабатывает и представляет Заказчику на согласование план-график проведения ПНР. 13.4. Подрядчик обязан выполнить ПНР в соответствии с согласованным Заказчиком план-графиком проведения ПНР, требованиями Проектной/Рабочей документации, требованиям ПБ 12-529-03, СП 62.13330.2011, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, ПОТ Р М-026-2003, правилами ПУЭ, ПТЭЭП, ОСТ 153-39.3-05, иной Нормативно-технической документацией, требованиям Заказчика, рекомендациям изготовителей оборудования, на основании разработанных производственных инструкций, технологических карт. При выполнении ПНР Подрядчик обязан: - выполнить ПНР в полном объеме, самостоятельно или с привлечением специализированной организации (Субподрядчика), предварительно согласованной с Заказчиком; - иметь все необходимые разрешения; - обеспечить производство ПНР в соответствии с техническими требованиями изготовителей и утвержденной Проектной документацией; - соблюдать сроки ПНР в соответствии с согласованным Заказчиком план-графиком проведения ПНР; - оформить и предъявить Заказчику Исполнительную документацию, выполненную в соответствии с Нормативно-технической документацией и требованиями Заказчика. 13.5. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения извещения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (№ КС-11), Заказчик направляет представителей в состав Рабочей комиссии для приемки законченного строительством Объекта либо выдает Подрядчику мотивированный отказ в проведении Рабочей комиссии. В состав Рабочей комиссии включаются представитель Заказчика, уполномоченные представители Подрядчика, Субподрядчиков, проектировщика, представители поставщиков основного технологического оборудования (при необходимости). Подрядчик также представляет Заказчику заключения органов государственного надзора (строительного, пожарного, экологического, санитарно-эпидемиологического) о соответствии построенного Объекта требованиям законодательства РФ, Нормативно-технической документации, технических регламентам и Проектной/Рабочей документации. 13.6. При обнаружении в ходе приемки Объекта Рабочей комиссией Дефектов/Недостатков, подлежащих исправлению, Стороны составляют акт, где указывают, какие Дефекты/Недостатки должны быть устранены, сроки их устранения, а также назначают новый срок для сдачи Работ с учетом положений настоящего Договора. После устранения Дефектов/Недостатков, выявленных в ходе приемки Объекта Рабочей комиссией. 13.7. После подписания Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС-11), устранения Подрядчиком всех выявленных нарушений и завершения ПНР «под нагрузкой» Объекта, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Подрядчика, о готовности к сдаче Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14), организует Приемочную комиссию. В состав комиссии включаются представители Заказчика, уполномоченные представители Подрядчика, а также уполномоченные представители государственных надзорных органов и организаций. По результатам комиссии при отсутствии замечаний со стороны Заказчика, надзорных органов и организаций, Сторонами составляется и подписывается Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14). 13.8. Дата утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14) определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков гибели и/или случайного повреждения Объекта. Подписание Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС-11) не освобождает Подрядчика от каких-либо его обязательств, оговоренных в Договоре, до утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14), включая участие Подрядчика в Приемочной комиссии. Если в период выполнения ПНР «под нагрузкой» выявятся недостатки выполненных Работ, Подрядчик обязуется за свой счет устранить все Дефекты/Недостатки. 13.9. С даты, подписания Сторонами Акта о передаче площадки под строительство, до утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14) Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Материалов и Оборудования, строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений. 13.10. Если в случае действий/бездействия Подрядчика/Субподрядчиков Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки. 14. Прочие условия 14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 14.2. Все уведомления и сообщения, которые должны быть сделаны в рамках или в связи с настоящим Договором, должны совершаться в письменной форме и вручаться по адресам Сторон, указанным в Разделе 16 настоящего Договора, или по другим адресам, представленным Стороной в форме письменного уведомления, направленного заказным письмом с уведомлением/курьером с отметкой о получении, другой Стороне. 14.3. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Разделе 16 Договора, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений. В случае неисполнения указанного обязательства, Сторона, в отношении которой изменения произошли, и не уведомившая другую Сторону об этом в указанный срок, не вправе ссылаться на эти изменения при возникновении каких-либо споров между Сторонами. Датой уведомления или сообщения признаётся дата вручения Стороне соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Стороне заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Стороны по указанному в Договоре почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой). 14.4. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную, историческую и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все мероприятия и действия в соответствии с законодательством РФ. 14.5. Выполнение Работ по настоящему Договору осуществляется с соблюдением требований Федерального закона РФ «О коммерческой тайне» (№98-ФЗ от 29.07.2004 г.) и иных нормативных актов РФ в данной области. Передача информации, содержащей коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации осуществляется на основании заключенного между Сторонами соглашения о конфиденциальности. Подрядчик обязуется заключить с привлекаемыми им к выполнению Работ по Договору Субподрядчиками соответствующие соглашения о конфиденциальности. 14.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 15. Приложения 15.1. Техническое задание (Приложение №1). 15.2. Сводный сметный расчет (Приложение №2). 15.3. Перечень оборудования поставки Заказчика (Приложение №3). 15.4. График производства работ (Приложение №4). 15.5. Форма отчета о выполнении работ (Приложение №5). 15.6. Форма Акта о передаче площадки под строительство (Приложение №6). 15.7. Форма банковской гарантии (Приложение №7). 16. Адреса и реквизиты Сторон:
|
