Скачать 203.15 Kb.
|
ООО «ГИП - Электро» 450078, г. Уфа, ул. Революционная, 98/2, литер «Е», ИНН 0278130725, КПП 027801001 тел/факс: (347) 228-32-36, (347) 216-32-56 E-mail: gip_elektro@mail.ru ____________________________________________________________________________ Утверждаю Директор ООО «ГИП-Электро» Нусенкис А. А.______________ ИЗВЕЩЕНИЕ о заключении договора с Единственным поставщиком «Закупка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки для объекта «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП-160/10-0,4 кВ мкр. «Молодежный», с. Федоровка, Федоровский район РБ» Дата размещения в единой информационной системе: 03.02.2017
Документация о закупке у Единственного поставщика (прямая закупка)
Приложение: Проект договора поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (в соответствии с предметом договора). Согласовано: Юрисконсульт _____________ Картушин А. А. Приложение к Извещению Договор поставки № __/__ г. Уфа «__» ___________2017 г. ____________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГИП-Электро», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Нусенкиса Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, иных благ для нужд ООО «ГИП-Электро», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и своевременно оплатить комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки для объекта «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП-160/10-0,4 кВ мкр. «Молодежный», с. Федоровка, Федоровский район РБ» (далее - товар) в наименовании и количестве, указанном в спецификации (Приложение №1) и бланке заказа КТП (Приложение №2), которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора. 2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 2.1. Качество и комплектность товара должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ и подтверждаться сертификатом качества для данной группы продукции. 2.2. Тара и упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать указание заводского номера изделия. 2.3. Срок гарантии качества товара устанавливается в пределах гарантийного срока, установленного производителем товара. 2.4. Товар по настоящему договору должен быть новым, свободным от прав третьих лиц. 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цена настоящего договора составляет___________________________, в том числе НДС 18% - ___________________В цену товара входят все расходы поставщика, связанные с поставкой товара и изменению не подлежит. 3.2. Форма оплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета, счета-фактуры и товарной накладной. 3.3. Оплата производится в течение 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения товара и подписания сторонами товарной накладной. 3.4. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 4.1. Поставщик осуществляет поставку товара в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 4.2. Обязательство Поставщика по поставке товара считается выполненным в момент передачи ее Покупателю. Датой передачи товара считается дата подписания товарной накладной уполномоченными представителями сторон. Право собственности на товар переходит с момента передачи товара Покупателю. Риск случайной гибели или порчи до передачи товара Покупателю несет Поставщик. 4.3. Отборка и получение товара осуществляется полномочным представителем Покупателя после предоставления Покупателем доверенности на получение товара. 4.4. Приемка по количеству осуществляется Покупателем при приемке товара и подписании накладной. Претензии при обнаружении несоответствия качества, некомплектности поставленного товара требованиям ГОСТа и ТУ, могут быть предъявлены Покупателем в течение 14 календарных дней с момента приемки товара. Претензия направляется в письменной форме наземной почтой. Копия претензии может быть направлена посредством факсимильной связи, в том числе на электронную почту Поставщика - ________________. В таком случае, претензия считается полученной в день поступления копии претензии посредством факсимильной связи. Срок рассмотрения претензий - в течение 14 дней со дня поступления. 4.5. Поставщик обязан заменить несоответствующую требованиям по качеству и количеству продукцию в течение 15 календарных дней. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.2. За просрочку оплаты продукции, согласно п.3.3. настоящего договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки. 5.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются с соблюдением претензионного порядка. Сторона, получившая претензию обязана в течение 15 календарных дней рассмотреть и принять решение по требованиям, изложенным в претензии либо направить мотивированный отзыв. В случае неполучения ответа в указанный срок, а также не урегулирования разногласий, сторона вправе обратиться за решением спора в Арбитражный Суд Республики Башкортостан. 5.4. В случае не передачи Товара полностью или частично в срок, предусмотренный п. 4.1. настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,05 % от стоимости не переданного Товара за каждый день просрочки. Пеня начисляется с даты направления Покупателем Поставщику соответствующей претензии. 5.5. В случае нарушения Поставщиком сроков устранения недостатков предусмотренных п.4.5. настоящего договора, Поставщик обязуется выплатить Покупателю пени 0,1% процентов от стоимости такого товара за каждый день просрочки. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязанности по настоящему договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 3-х календарных дней с момента возникновения непреодолимой силы, известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» марта 2017 года, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств. 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 8.1. Уведомления и сообщения направленные по факсимильной связи имеют юридическую силу и могут быть доказательствами в суде. Стороны обязуются в разумный срок обмениваться оригиналами уведомлений и сообщений, направленными ранее по факсимильной связи. 8.2. Любые дополнительные соглашения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами сторон, скреплены печатями. 8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством. 8.4. Одновременно с передачей товара Поставщик обязуется передать Покупателю все принадлежности этого товара, относящиеся к нему документы (паспорт на товар, результаты испытаний и т.п.), подтверждающие его качество, а также все иные документы, необходимость предоставления которых вытекает из требований нормативных актов, действующих на территории Российской федерации или из соглашений сторон. 8.5. Срок направления Поставщиком Покупателю двух подписанных Поставщиком экземпляров договора - в течение 5 (пять) дней со дня получения экземпляров настоящего договора. Одновременно с направлением оригиналов договора Поставщик направляет Покупателю сканированную копию подписанного договора по электронной почте и (или) факсу. 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение №1 к договору поставки № __/__ от «__» _______ 2017 г. Спецификация
Итого цена настоящего договора составляет_______________, в том числе НДС 18% - _______________________
Приложение №2 к договору поставки № __/__ от «__» ________ 2017 г. Бланк заказа КТП
|
Вл-10 кВ от ру-10 кВ (яч. №4) пс 110/35/10/6 кВ «Водозабор», до двух вводных ячеек ксо-298 трансформаторной подстанции | На заключение договора подряда на проектирование, выполнение смр по объекту «Строительство трансформаторной подстанции по ул. Дружининская... | ||
О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в сельском поселении Верхнеяушевский сельсовет... | Планы-графики закупок по 44-фз на 2014 – заполнение, планирование и размещение в единой информационной системе (еис) | ||
Единой информационной системе в сфере закупок (далее – еис), необходимо зафиксировать сбой в работе официального сайта. Для этого... | |||
Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на сайте Заказчика и в... | Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 30, телефон: 8(351) 778 62 13, адрес электронной почты: chel174-) объявляет открытые аукционные... | ||
Федерации" и пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23. 12. 2011 года №1115 "О единой автоматизированной информационной... | Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |