К Договору подряда n 12/Т

Скачать 14.33 Kb.

Название	К Договору подряда n 12/Т
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

Приложение N 1

к Договору подряда N 12/Т

от «12» октября 2018 г.
АКТ N 1

сдачи-приемки работ
1. Во исполнение Договора подряда N 12/Т от «12» октября 2018 г. (далее - Договор) Подрядчик сдал, а Заказчик принял следующие выполненные работы:

Наименование выполненных работ	Фактические сроки окончания работ	Цена	Качество выполненных работ	Замечания Заказчика
Ремонт офисной техники	12.10.2018	5000,00 руб.	отлично	нет

2. Качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии Подрядчика и соответствует требованиям Заказчика и/или условиям Договора.

3. В случае если качество выполненных работ не соответствует требованиям Заказчика и/или условиям Договора:

Выявленные Заказчиком недостатки результата работ: __________________________

3.1. Сроки устранения выявленных недостатков: ____________________.

3.2. Порядок устранения выявленных недостатков: ______________________.

Примечание: вышеуказанные сроки отсчитываются с момента: _____________________________________________________________________________.

Сдал: ООО «Ремонт Компьтеров» Принял: ООО «СтройМаш»
Подрядчик Заказчик
Директор _____________Иванов М.К. Директор _______________Маев А.Н.

М.П. М.П.

Похожие:

	К Договору подряда n 12/Т Во исполнение Договора подряда n 12/Т от «12» октября 2015 г. (далее Договор) Подрядчик сдал, а Заказчик принял следующие выполненные...		1. Образец Искового заявления о взыскании сумм вознаграждения по договору подряда
	О расторжении договора бытового подряда, взыскании убытков, неустойки и морального вреда Общая сумма договора составляет 42200 руб. 20. 10. 2010г была произведена окончательная выплата по договору, таким образом, оплата...		Рекомендации утверждены на заседании президиума Седьмого арбитражного апелляционного суда Обобщение судебно-арбитражной практики рассмотрения споров, возникающих по договору строительного подряда
	Заключение договора подряда с физическим лицом Договор подряда с физическим лицом) относится к договорам гражданско-правового характера, действие которых регулируется ст. 420 Гк...		Рекомендации по заключению договора предмет договора подряда статьи 702, 703 гк РФ Основным условием, которое необходимо согласовать сторонам в договоре подряда, является его предмет существенное условие договора...
	1. Сформулируйте понятие договора подряда. Выделите и охарактеризуйте... Через полгода после заключения договора строители объявили, что цена за квартиры выросла в два раза, и объяснили это тем, что в расчетах...		В пермском крае осудили работающего мужчину, получавшего пособие по безработице ...
	Решение именем российской федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Корякин А. Л., при секретаре Мазняк Е. В., с участием ответчика Зеленского К. А., рассмотрев...		Дополнительное соглашение № Договору № подряда на текущий ремонт здани/сооружени/помещени/искусственных покрытий/кровли/фасада/механизированных ворот/мачт освещения/опор...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru