Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Техническое задание
Проведение текущего ремонта т/х «РБ-45», числящегося на балансе Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт»
3.1. Цель работы: выполнить текущий ремонт судовых технических систем и конструкций в соответствии с правилами классификационных освидетельствований судов в эксплуатации с предъявлением результатов ремонта Российскому Морскому Регистру Судоходства (далее – РМРС) в случаях, предусмотренных Правилами РМРС.
3.2. Место нахождения судна: Астраханская область, Лиманский район, Морской порт «Оля», причал № 10
3.3. Характеристики судна:
- Год постройки……………………………………………………..1958 г.
- Номер проекта…………………………………………………………73
- Длина наибольшая……………………………………………….14,00 м.
- Ширина наибольшая ……………………………………………….3,8 м.
- Высота борта………………………………………………………1,9 м.
- Осадка наибольшая……………………………………………….1,28 м.
3.4. Сроки выполнения работ: в течение 20 (двадцати) суток с даты начала ремонта. Датой начала ремонта считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки судна в ремонт. Датой окончания ремонта судна считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки судна из ремонта.
3.5. Требования к судоремонтному предприятию:
- наличие действующего свидетельства РМРС о признании судоремонтного предприятия.
3.6. Перечень работ:
№ п/п
|
Наименование работ
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Примечания
|
Р1.
|
ПАЛУБНАЯ ЧАСТЬ
|
1.1
|
Произвести ремонт и правку с нагревом леерного ограждения пруток D=14 мм.
|
п.м.
|
4,00
|
Материал Подрядчика
|
Р2.
|
ГЛАВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
|
2.1
|
Произвести частичную разборку/сборку двигателя 3Д6: - демонтаж/монтаж ГБЦ, блока цилиндров, выхлопного коллектора; - произвести опресовку, дефектацию; - ремонт по результатам дефектации.
|
шт.
|
1,00
|
СЗЧ Подрядчика
|
2.2
|
Произвести демонтаж/монтаж, опресовку форсунок двигателя 3Д6 с заменой распылителей форсунок.
|
шт.
|
6,00
|
СЗЧ Подрядчика
|
2.3
|
Водо-водяной холодильник: - произвести демонтаж; - разборку, чистку, дефектацию; - ремонт по результатам дефектации; - сборку, опресовку; - монтаж с заменой дюритовых соединений.
|
шт.
|
1,00
|
СЗЧ Подрядчика
|
2.4
|
Водо-маслянный холодильник: - произвести демонтаж; - разборку, чистку, дефектацию; - ремонт по результатам дефектации; - сборку, опресовку; - монтаж с заменой дюритовых соединений.
|
шт.
|
1,00
|
СЗЧ Подрядчика
|
2.5
|
Произвести демонтаж/монтаж, проверку на стенде ТНВД, по результатам стендовой проверки произвести ремонт и регулировку.
|
комп.
|
1,00
|
СЗЧ Подрядчика
|
2.6
|
Произвести замену подшипника вала привода распределительных валов двигателя 3Д6 (кат.№ 308-14-11) с заменой прокладок.
|
комп.
|
1,00
|
СЗЧ Подрядчика
|
Р3.
|
ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА
|
3.1
|
Произвести замену трубы Ду-50 системы водяного отопления.
|
п.м.
|
6,00
|
Материал Подрядчика
|
3.2
|
Произвести замену трубы Ду-25 системы бытового водоснабжения.
|
п.м.
|
8,00
|
Материал Подрядчика
|
Р4.
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
|
4.1
|
Произвести демонтаж/монтаж, разборку/сборку, дефектацию, текущий ремонт по результатам дефектации генератора главного двигателя 3Д6 78023701 28 В 108А.
|
шт.
|
1,00
|
|
4.2
|
Произвести демонтаж/монтаж, разборку/сборку, дефектацию, текущий ремонт по результатам дефектации стартера главного двигателя 3Д6 СТ-722.
|
шт.
|
1,00
|
|
3.7. Требования к качеству работ:
- Выполнить ремонтные работы в соответствии с «Правилами» РМРС и под его контролем, в части его касающейся
- Соответствие выполняемых ремонтных работ требованиям действующих СНиПов и ГОСТов на ремонтные работы.
- На выполненные работы должна предоставляться гарантия - не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
3.8. Требования к качеству материалов и сменно-запасных частей (далее – СЗЧ): материалы и СЗЧ, используемые при ремонте судна должны быть:
- одобрены РМРС или иным классификационным обществом, чье одобрение признается РМРС, в случаях, когда такое одобрение необходимо;
- иметь соответствующие сертификаты, одобренные РМРС и другими компетентными органами;
- новыми и ранее неиспользованными;
- свободными от прав на них третьих лиц.
- совместимыми с имеющимся на судне оборудованием, инженерными сетями, коммуникациями и т.п.
Предоставление гарантии качества - не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты установки на судно или не менее гарантийного срока, установленного изготовителем.
Раздел 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА (для ознакомления участникам).
ДОГОВОР № __________
г. __________ «___»__________ 20__ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________ Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» _____________________, действующего на основании Положения о филиале и доверенности от _______ № ___, и _________________________________ (указывается полное и сокращенное наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________ (указывается должность, Имя, Отчество и Фамилия лица подписывающего Договор от имени контрагента) действующего на основании _________________________________ (указываются реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица подписывающего Договор от имени контрагента), именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с ____________ (указываются реквизиты протокола по итогам конкурентной процедуры или соответствующий пункт положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Росморпорт», утвержденного приказом ФГУП «Росморпорт» от _________ № _________, являющегося основанием для заключения договора с контрагентом), заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту (далее по тексту «Работы») на т/х «________» регистровый номер ________ (далее по тексту «Судно») в соответствии со Сметой-ведомостью (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Работы в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Перечень и объемы Работ приведены в Смете-ведомости (Приложение
№ 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями ФАУ «Российский морской регистр судоходства» (далее по тексту «Регистр»), ведомственными Техническими условиями и международными стандартами в сроки, установленные Договором, с предъявлением результатов выполненных Работ Регистру в случаях, предусмотренных Правилами Регистра.
2.1.2. Разработать (при необходимости) рабочие чертежи, технологические процессы для ремонтируемого Судна. Технологические процессы ремонта Судна Подрядчик обязан согласовать с уполномоченным представителем Заказчика и Регистром.
2.1.3. Нести ответственность за сохранность демонтированных с Судна узлов, деталей, оборудования, а так же запасных частей, переданных Заказчиком Подрядчику для выполнения ремонта (замены) по Договору.
2.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, запасных частей, переданных Заказчиком Подрядчику для выполнения ремонта (замены) по Договору.
2.1.5. При выполнении работ по ремонту Судна нести ответственность за несоблюдение правил пожарной и экологической безопасности и за возможный ущерб, причиненный их нарушением.
2.1.6. В течение гарантийного срока, указанного в пункте 8.2 Договора, своевременно устранять недостатки и неисправности в порядке, установленном разделом 8 Договора.
2.1.7. В случае выявления Заказчиком в процессе выполнения Работ недостатков (дефектов) безвозмездно устранять их своими силами или силами привлеченных Подрядчиком субподрядчиков.
2.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ субподрядчиков. По своей квалификации и наличию разрешительных документов на право выполнения Работ (части Работ) по предмету Договора субподрядчики должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Подрядчику (в части соответствующего вида Работ). Ответственность за качество выполненных субподрядчиком Работ, соблюдение им действующих норм и правил полностью несет Подрядчик.
2.3. Подрядчик не вправе препятствовать выполнению Работ (части работ) на борту Судна другими подрядчиками, привлеченными Заказчиком, при условии предварительного согласования Заказчиком с Подрядчиком порядка выполнения работ другими подрядчиками, в целях соблюдения технологического процесса ремонта Судна Подрядчиком.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. До начала ремонта Судна передать Подрядчику техническую документацию по Судну, необходимую для выполнения заявленных ремонтных работ.
2.4.2. Производить оплату Работ в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором. По окончании Работ принять их результат.
2.4.3. Обеспечить несение круглосуточной пожарной вахты на Судне в период проведения ремонтных работ.
2.5. Заказчик (от его лица: капитан Судна, старший (главный) механик, иные лица командного состава по заведованию, специалисты Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» вправе в любое время проверять качество Работ и соответствие их техническим требованиям, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.6. Для технического наблюдения, согласования, подписания документов и решения всех прочих вопросов Заказчик назначает своих представителей, полномочия которых подтверждены доверенностью Заказчика.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Подрядчик в случаях, предусмотренных Правилами Регистра, совместно с экипажем Судна осуществляет предъявление Регистру результатов Работ по ремонту Судна.
3.2. При выполнении огневых работ Подрядчик обеспечивает подготовку рабочих мест и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами. Перед началом проведения огневых работ Подрядчик и Заказчик согласовывают план привлечения сил и средств для тушения пожара на Судне.
3.3. При постановке Судна к месту проведения Работ Подрядчик проводит совместные с экипажем Судна учения по ликвидации пожара.
3.4. Контроль объемов, качества и сроков выполнения Работ по ремонту Судна осуществляет экипаж Судна, механик-наставник Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» (далее по тексту «Филиал») или специалист отдела технической эксплуатации флота Филиала, назначенный приказом директора Филиала.
3.5. Предоставляемые Заказчиком/Подрядчиком для ремонта Судна сменно-запасные части (далее по тексту «СЗЧ»), узлы, механизмы и другое имущество должны быть одобрены Регистром, в случаях, когда такое одобрение необходимо согласно действующим Правилам Регистра.
3.6. На все предоставляемые Заказчиком/Подрядчиком СЗЧ, узлы, механизмы и другое имущество (включая используемые для ремонта), подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны иметься соответствующие сертификаты.
При предоставлении для ремонта Судна СЗЧ иностранного производства, в том числе, в отношении которых действуют запреты и ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о номере таможенной декларации или ее заверенную Подрядчиком копию; либо заверенную Подрядчиком копию документа, подтверждающего страну происхождения СЗЧ, предусмотренного законодательством Российской Федерации (декларацию о происхождении товара или сертификат о происхождении товара), а в отношении СЗЧ, происходящих из государств - участников Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009 - сертификат по форме СТ-1.
3.7. Все Работы должны выполняться в соответствии с установленными Регистром Правилами.
3.8. Все оборудование, узлы и механизмы, заменяемые или вновь устанавливаемые во время ремонта на Судне должны быть совместимы с имеющимся на нем оборудованием, коммуникациями и т.п.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. При исполнении Договора представителями Заказчика на основании предоставленных им полномочий выступают:
- Директор Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» (далее по тексту «Филиал») (иное уполномоченное лицо) – в части согласования актов дефектации, ремонтных ведомостей (Смет-ведомостей), технологических указаний на ремонт, подписания Акта приемки судна в ремонт/из ремонта, подписания акта сдачи-приемки демонтированного оборудования, акта об окончании дефектации, Акта о выполненных работах (технический акт) и Акта сдачи-приемки выполненных работ, акцепта и оплаты выполненных работ, приемки/выдачи по товарным накладным материально-технического снабжения, предназначенного для ремонта Судна.
4.2. Стороны согласились с тем, что они будут считать конфиденциальной информацией условия Договора и информацию, переданную ими друг другу в процессе его исполнения. В связи с этим Стороны принимают на себя обязательство строго сохранять конфиденциальную информацию и принять все необходимые меры против ее разглашения третьим лицам без предварительного письменного согласия обеих Сторон, за исключением предоставления Заказчиком конфиденциальной информации Федеральному агентству морского и речного транспорта.
Предусмотренные настоящим пунктом обязательства Сторон относительно конфиденциальности и неразглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию.
Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы каждое лицо, которому конфиденциальная информация была раскрыта в соответствии с настоящим Договором, не раскрывало ее или не передавало ее какому бы то ни было неуполномоченному на ее получение лицу.
Если одна из Сторон допустит разглашение (распространение) конфиденциальной информации с нарушением изложенных в данном разделе требований, она возместит другой Стороне причиненные таким образом убытки в полном объеме.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Место выполнения Работ – борт Судна, находящегося по адресу: Астраханская область, Лиманский район, Морской порт Оля, причал №10.
О готовности Судна к выполнению Работ по Договору и его месте нахождения Заказчик обязан заблаговременно уведомить Подрядчика.
5.2. Работы по Договору выполняются с использованием материалов, СЗЧ, узлов, механизмов и другого имущества, поставляемых по Договору Подрядчиком/Заказчиком в соответствии со Сметой - ведомостью Приложение № 1 к Договору).
5.3. Все используемые Подрядчиком для ремонта материалы и СЗЧ должны быть новыми и ранее неиспользованными, а также быть свободными от любых прав и притязаний на них третьих лиц.
5.4. Все старое оборудование (узлы, детали, механизмы, материалы), снятое с Судна в ходе производства работ, является собственностью судовладельца и передается Подрядчиком Заказчику по Акту сдачи-приемки демонтированного оборудования с указанием наименования, количества, степени износа (в процентном соотношении) и краткого описания характера износа. Акт сдачи-приемки демонтированного оборудования составляется по форме, предусмотренной в Приложении № 2 к Договору, и предоставляется Подрядчиком в комплекте документов предусмотренном пунктом 5.8 Договора, подписывается представителями Подрядчика, и уполномоченным членом экипажа Судна, заверяется печатью Судна. Копия акта сдачи-приемки демонтированного оборудования передается Подрядчиком на Судно.
5.5. При необходимости использования СЗЧ и материалов Заказчика, Подрядчик направляет письмо на выдачу СЗЧ/материалов на имя директора Филиала. Отпуск СЗЧ/материалов со склада Судна и передача их в ремонт уполномоченному (на основании доверенности) представителю Подрядчика производится членом экипажа Судна, уполномоченным на подписание документов, по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15), именуемой в дальнейшем «накладная (форма М-15)», и заверяется печатью Судна. Один экземпляр накладной (форма М-15) в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения СЗЧ/материалов передается Подрядчиком Заказчику, копия накладной (форма М-15) остается на Судне.
Установка СЗЧ/использование материалов при проведении ремонтных работ оформляется Подрядчиком Актом на использование материалов/СЗЧ, который передается Заказчику при сдаче-приемке выполненных работ. Неиспользованные в процессе ремонта СЗЧ/материалы возвращаются на склад Судна по накладной (форма М-15).
5.6. Стороны обязуются своевременно в письменном виде извещать друг друга обо всех изменениях согласованного в Смете-ведомости (Приложение № 1 к Договору) перечня Работ.
В случае изменения объемов работ по результатам проведения осмотра Судна, дефектации и предъявления материальной части Заказчику, а также там, где Заказчику потребуется выполнение дополнительных работ, не указанных в Приложении № 1 к Договору, изменение объемов работ, сроки и стоимость выполнения этих работ согласовываются Сторонами и оформляются дополнительным соглашением к Договору.
5.7. Демонтаж/монтаж, ремонт ответственных деталей и механизмов производится Подрядчиком только после согласования с Заказчиком технологии на ремонт.
5.8. Сдача-приемка выполненных Работ оформляется Сторонами Актом о выполненных работах (технический акт) и Актом сдачи-приемки выполненных работ.
Акт о выполненных работах (технический акт) составляется Подрядчиком по завершению Работ с указанием названия Судна, объема (количества) Работ и даты его составления, по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Договору. Акт заверяется печатью Судна и Подрядчика. От Заказчика Акт о выполненных работах (технический акт) подписывается уполномоченными лицами Филиала (представителем экипажа Судна, механиком-наставником Филиала или главным специалистом отдела технической эксплуатации флота Филиала.).
К Акту о выполненных работах (технический акт) прилагаются согласованные с Заказчиком акты дефектации, технологические указания на ремонт, отчеты, акты ОТК, акты и сертификаты на используемые материалы, технические паспорта на изделия.
Если Акт о выполненных работах (технический акт) оформлен не в соответствии с условиями Договора, Заказчик в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Договора, уведомляет Подрядчика о наличии конкретных недостатков (ошибок), и Акт сдачи-приемки выполненных работ экипажем Судна (технический акт) возвращается последнему для устранения выявленных замечаний.
Акт о выполненных работах (технический акт) оформляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, копия Акта передается Подрядчиком на Судно.
Подписывая Договор Стороны соглашаются и подтверждают, что подписание уполномоченными представителями Сторон Акта о выполненных работах (технический акт) не свидетельствует о приемке результата выполненных Работ Заказчиком по смыслу статей 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подтверждают лишь согласие экипажа Судна с объемами и качеством выполненных Подрядчиком Работ.
5.9. На основании подписанного Сторонами Акта о выполненных работах (технический акт) Подрядчиком составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, по форме предусмотренной Приложением № 4 к Договору. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается уполномоченными представителем Подрядчика и направляется Заказчику на адрес электронной почты rmp@astranet.ru, либо факсимильной связью на номер 8 (8512) 58-57-76 с приложением счета, счета-фактуры (не предоставляется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС). Оригиналы направляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения Работ и подписания Акта о выполненных работах (технический акт). К Акту сдачи-приемки выполненных работ прилагаются документы, предусмотренные пунктом 5.8 Договора.
5.10. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика оригинала Акта сдачи-приемки выполненных работ и документов, указанных в пункте 5.8 Договора, обязан подписать его либо дать мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется Протокол с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном пунктом 5.9 Договора.
При неполучении Подрядчиком в срок, указанный в абзаце 1 настоящего пункта, подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированного отказа от его подписания, Работа считается принятой Заказчиком и подлежит оплате в порядке, предусмотренном Договором.
5.11. Обязательства Подрядчика по выполнению Работ считаются исполненными надлежащим образом с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.12. В случае нарушения сроков предоставления документов, указанных в пункте 5.9 Договора или предоставления ненадлежащим образом оформленных документов, Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять срок оплаты Работ, указанный в пункте 6.3.4 Договора.
6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена Договора в соответствии со Сметой-ведомостью (Приложение № 1 к Договору) составляет ________(_____________) рублей __ копеек (далее по тексту «Цена Договора»), ______________в том числе НДС __%, что составляет ________________ (_____________) рублей __ копеек или «НДС не облагается, в связи с _______________________________»).
6.2. В указанную в пункте 6.1 Договора Цену Договора включены все уплачиваемые Подрядчиком налоги, таможенные и иные обязательные платежи, а также все расходы Подрядчика по швартовным, ходовым испытаниям (при необходимости) и иные, связанные с исполнением Договора, и причитающееся ему вознаграждение.
6.3. Оплата Работ осуществляется в следующем порядке:
6.3.1. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика счета на оплату, производит авансовый платеж в размере 30% от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, что составляет ________ (_____________) рублей __ копеек, ______________ (указывается одна из следующих формулировок «в том числе НДС __%, что составляет _________________ (_____________) рублей __ копеек» или «НДС не облагается, в связи с ___________________________»), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по перечислению авансового платежа, предусмотренное Договором, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с расчетного счета Заказчика.
6.3.2. Подрядчик не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания Договора обязан направить в адрес Заказчика 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, д.31 оригинал счета на перечисление авансового платежа.
6.3.3. В случае невыполнения Подрядчиком условий, предусмотренных пунктом 6.3.2 Договора, Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить срок перечисления авансового платежа.
В случае досрочного расторжения Договора Заказчиком Подрядчик обязуется не позднее 10 календарных дней с момента расторжения Договора возвратить авансовый платеж на расчетный счет Заказчика.
6.3.4. Окончательный расчет в размере ________(_____________) рублей __ копеек, ______________ (указывается одна из следующих формулировок «в том числе НДС __%, что составляет _________________ (_____________) рублей __ копеек» или «НДС не облагается, в связи с _____________________________») производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и получения Заказчиком оригинала счета на оплату и счета-фактуры
(не предоставляется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС)
от Подрядчика, при условии предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных пунктами 5.4, 5.5, 5.8 и 5.9 Договора.
6.4. Цена Договора может быть изменена Сторонами только по результатам дефектации, на основании соответствующих актов, подписанных представителями Заказчика и Подрядчика, а также при необходимости выполнения дополнительных работ, выполняемых по заданию Заказчика, в соответствии с дополнительным соглашением к Договору.
6.5. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и превышении в связи с этим определенной Договором стоимости работ, Подрядчик обязан предупредить Заказчика об этом не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения таких работ.
6.6. В случае несогласия с превышением указанной в Договоре стоимости работ, Заказчик решает вопрос о целесообразности продолжения работ по Договору и вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора. При определении стоимости объема дополнительных работ применяются расценки за единицу измерения, согласованные Сторонами при заключении Договора в Смете-ведомости (Приложение № 1 к Договору).
6.7. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости увеличения Цены Договора в срок, предусмотренный пунктом 6.5 Договора, обязан выполнить работы по стоимости, определенной Договором.
7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные Договором, в период _________________________. Общая продолжительность Работ по Договору не должна превышать __ (__________) календарных дней. По согласованию Сторон Работы могут быть выполнены досрочно.
7.2. Датой начала выполнения Работ считается дата ______________.
Датой окончания выполнения Работ считается дата ______________.
Начало и окончание Работ оформляется Сторонами Актом приемки Судна в ремонт и Актом приемки Судна из ремонта соответственно, которые подписываются представителями Заказчика и Подрядчика.
В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приемки Судна в ремонт Подрядчик обязан предоставить Заказчику на утверждение План-график ремонта Судна, являющийся неотъемлемой частью Договора.
7.3. Дефектация всех узлов и механизмов, указанных в Приложении № 1 к Договору, должна быть проведена Подрядчиком, и её результаты предоставлены Заказчику не позднее первой трети срока ремонта, указанного в пункте 7.1 Договора, в объеме Работ, предусмотренных Сметой-ведомостью (Приложение № 1 к Договору).
7.4. По окончании дефектации Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения дефектации предоставить Заказчику акты дефектации, согласованные представителем экипажа Судна, уполномоченного на подписание документов и Регистром, а также составить график выполнения работ по ремонту Судна (с учетом проведенной дефектации), с указанием основных видов работ и сроков их исполнения и согласовывать его с Заказчиком.
7.5. Ремонт Судна должен быть выполнен Подрядчиком и результат Работ сдан Заказчику в срок, указанный в пункте 7.2 Договора. Сроки начала и окончания Работ являются исходными для определения штрафных санкций в случае нарушения сроков выполнения Работ.
7.6. В случае вынужденного прекращения Работ по Договору, в том числе по метеорологическим условиям, представители Сторон составляют двусторонний акт с обязательным приложением подтверждающих документов (справки Гидрометеослужбы или иного компетентного органа).
7.7. При необходимости срок выполнения работ по Договору может быть продлен, что оформляется дополнительным соглашением к Договору, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует качество используемых для ремонта СЗЧ, узлов и механизмов и наличие одобрения классификационного общества (Регистра) в случаях, когда такое одобрение необходимо по действующим Правилам Регистра.
8.2. Подрядчик гарантирует высокое качество ремонта и дает гарантию на выполненные Работы на срок, равный __ (_________) месяцам со дня подписания Сторонами Акта о выполненных работах (технический акт) (на отдельные работы, отдельные механизмы и узлы, на которые есть гарантия изготовителя – не менее срока, предоставляемого соответствующим изготовителем).
8.3. Если в течение гарантийного срока при соблюдении правил технической эксплуатации, Заказчиком будут выявлены дефекты, возникшие по причине некачественного исполнения Работ, Подрядчик по требованию Заказчика обязан устранить дефекты за свой счет в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения такого требования (рекламации), гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
8.4. Рекламации на выявленные дефекты предъявляются Заказчиком Подрядчику в письменном виде не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения дефекта, с указанием времени, места обнаружения дефекта, а также предполагаемых причин его появления. Подрядчик обязан рассмотреть предъявленные Заказчиком требования в течение 2 (двух) рабочих дней, после чего сообщить Заказчику о планируемых действиях с его стороны, в частности известить Заказчика о его намерениях присутствовать при дефектации.
8.5. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика устранения выявленных в течение гарантийного срока дефектов по месту нахождения Судна. В случае отказа Подрядчика от этого, Заказчик вправе, по своему усмотрению, разместить заказ на устранение этих дефектов в другом судоремонтном предприятия и за счет Подрядчика. В этом случае компенсация стоимости ремонта, связанного с устранением выявленных дефектов (недостатков), в т.ч. стоимости необходимых сменно-запасных частей, а также документально подтвержденных расходов Заказчика по перегону судна к месту устранения недостатков (при необходимости перегона) производится Подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления требования Заказчика с приложением документов, подтверждающих обоснованность произведенных расходов.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За нарушение принятых по Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ, указанного в разделе 8 Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 0,05% от Цены просроченных работ, за каждый день просрочки. В этом случае Подрядчик обязан уплатить неустойку в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.
9.3. В случае нарушения Заказчиком сроков платежей, установленных Договором, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. В этом случае Заказчик обязан уплатить неустойку в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика соответствующего требования.
9.4. Уплата неустойки и штрафа не освобождает виновную Сторону от устранения нарушений и исполнения обязательств по Договору.
9.5. Подрядчик несет ответственность за полноту и качество выполненных Работ и соответствие примененных материалов техническим условиям и стандартам.
9.6. Пени, штрафы, неустойки могут быть удержаны из любых платежей, причитающихся Подрядчику.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, в том числе стихийные бедствия, гражданские волнения, издание актов государственных органов.
10.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства по требованию другой Стороны обязана предоставить документы, подтверждающие факт возникновения и длительность этих обстоятельств. Свидетельство соответствующей Торгово-промышленной Палаты и (или) иного компетентного органа является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.
10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
10.4. Срок выполнения обязательств по Договору может быть продлен Сторонами соразмерно времени, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства и их последствия. Продление срока оформляется дополнительным соглашением Сторон.
11. ИСПЫТАНИЯ
11.1. Подготовка Судна к испытаниям и сдаточные испытания производятся экипажем Судна совместно с представителями Подрядчика.
11.2. При необходимости проведения швартовных и ходовых испытаний Судна Подрядчик обеспечивает условия их проведения за счет Заказчика. Заказчик обеспечивает наличие на Судне судовых документов, необходимых для сдачи его в эксплуатацию.
11.3. Подрядчик обеспечивает за свой счет присутствие своих представителей при испытаниях Судна.
11.4. Если при проведении испытаний будут выявлены какие-либо дефекты в выполненных работах, Подрядчик устраняет эти дефекты за свой счет и, при необходимости, за свой счет проводит повторные испытания и выплачивает Заказчику, по его требованию, неустойку в соответствии с пунктом 9.2 Договора.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, после письменного уведомления одной из Сторон о существовании подобного рода разногласий.
12.2. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) календарных дней с момента ее получения адресатом.
12.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской области.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и прекращает свое действие исполнением Сторонами всех принятых на себя обязательств.
Стороны согласны, что электронная либо факсимильная копии Договора приравниваются к оригиналу. Оригиналы Договора впоследствии направляются по почте.
13.2. Уведомления и сообщения считаются отправленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или по факсу либо по электронной почте или доставлены курьером по почтовым адресам Сторон с получением под расписку уполномоченным лицом.
13.3. Ответственные представители Сторон по Договору:
- со стороны Заказчика _______________ (ФИО, номер телефона);
- со стороны Подрядчика _______________(ФИО, номер телефона).
13.4. Любые изменения (за исключением изменений, указанных в абзаце 2 настоящего пункта) и дополнения к Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
При изменении места нахождения или банковских реквизитов соответствующая сторона не позднее 7 (семи) календарных дней с момента изменения реквизитов обязана направить другой стороне по договору письменное уведомление, подписанное уполномоченным представителем.
13.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.
14.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор), в том числе, но не ограничиваясь, в следующих случаях:
14.2.1. Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, предусмотренных пунктом 7.2;
В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возврата суммы выплаченного Подрядчику не отработанного авансового платежа. Подрядчик обязуется перечислить данную сумму на счет Заказчика в течении 15 (пятнадцати) банковских дней с начислением процентов от даты выплаты аванса до даты его возврата в соответствии со статьёй 317.1 ГК РФ.
14.2.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем (внесудебном) порядке, если в ходе его исполнения установлены обстоятельства, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
14.2.3. Введение арбитражным судом в отношении Подрядчика процедуры банкротства, либо проведение его реорганизации или ликвидации;
14.2.4. Непредставления Подрядчиком документов, оформленных в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации в количестве и в срок предусмотренные Договором.
14.3. В случае одностороннего (внесудебного) отказа Заказчика от исполнения Договора (расторжения Договора) Заказчик в письменной форме уведомляет Подрядчика об отказе от исполнения Договора (расторжении Договора) путем направления заказного письма с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 16 Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения (доставки) Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан в уведомлении. При этом уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Подрядчику (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Подрядчик (адресат) не ознакомился с ним.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ
15.1. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:
15.1.1. Приложение № 1 – Смета-ведомость;
15.1.2. Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки демонтированного оборудования;
15.1.3. Приложение № 3 – Форма Акта о выполненных работах (технический акт);
15.1.4. Приложение № 4 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;
16. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ФГУП «Росморпорт» Астраханский филиал
Юридический адрес: 127055, г. Москва,
ул. Сущевская, д. 19 стр. 7
Почтовый адрес: 414016, г. Астрахань,
ул. Капитана. Краснова д. 31
Телефон/факс: (8512) 58-48-21; 58-57-76
ИНН 7702352454; КПП 301802001
Р/счет 40502810600070007408
Филиал «Газпромбанк» (АО)
«Южный»
К/счет 30101810500000000781
БИК 040349781; ОКПО 71235540;
ОГРН 1037702023831; ОКВЭД 52 22
|
Подрядчик:
|
От Заказчика: От Подрядчика:
__________Астраханского филиала
ФГУП «Росморпорт» ______________ (указывается должность)
___________________ /И.О. Фамилия/ ___________________ /И.О. Фамилия/
М.П. М.П.
Приложение № 1
к договору № _________от _________
|
