М. В. Сироткин Общество с ограниченной ответственностью «НижегородЭнергоГазРасчет»

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. 
   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   

1. 
   Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту ___________________________________, расположенного по адресу: _______________________________ (далее - Объект), и передаче результата работ Заказчику, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Сметным расчетом (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, с требованиями к качеству и безопасности работ (далее – Работы).
   
2. 
   Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, из своих материалов и передать результат работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора по акту сдачи-приемки работ (Приложение № 3).
   
3. 
   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату качественно выполненных работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
   
4. 
   Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (далее – СНиП), государственных стандартов (далее – ГОСТ), технических регламентов и законодательства Российской Федерации.
   

2. 
   ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   

1. 
   Цена Договора составляет ________________ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС - 18% в размере ___________ (________________) рублей __ копеек.
   
2. 
   Цена Договора включает в себя все затраты Подрядчика, необходимые для выполнения Работ, включая стоимость работ, затраты на соблюдение норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарных норм, охрану оборудования и материалов, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплата труда рабочих, стоимость использования механизмов и транспорта, налоговые платежи, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи, а также другие затраты, связанные с исполнением настоящего договора.
   
3. 
   Если в процессе исполнения Договора выяснится несоответствие объёмов Работ сметным, Стороны выясняют причины и принимают письменное решение об изменении стоимости и/или перечня и/или сроков сдачи Работ. При этом все вопросы, связанные с оформлением документации берет на себя Подрядчик. Никакие устные соглашения по этому вопросу силы не имеют. Оплату превышения расходов, в основе которых не лежат письменные соглашения Сторон, берёт на себя Подрядчик.
   
4. 
   Затраты на материалы для производства Работ Подрядчик осуществляет за счет собственных оборотных средств.
   
5. 
   Платежи по договору осуществляются способами, предусмотренными действующим законодательством.
   

6. 
   Расчет с Подрядчиком осуществляется в безналичной форме в пределах цены Договора по факту выполнения Работ Подрядчиком после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (Приложение № 3). Подрядчик выставляет Заказчику Счет на сумму, указанную в соответствии со Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежную сумму в размере, равном стоимости выполненных Работ.
   

7. 
   Для подписания Акта сдачи-приемки работ (Приложение № 3) Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные со стороны Заказчика и Подрядчика.
   
8. 
   Все непредвиденные работы, составляющие технологически полный процесс работ, выполняются Подрядчиком полностью за счет собственных средств и оплачиваются Заказчиком в пределах суммы затрат на непредвиденные расходы, определенной сметными расчетами.
   
9. 
   Предусмотренный порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не применяются.
   

3. 
   СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
   

1. 
   Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и Техническом задании (Приложение № 1).
   
2. 
   Срок выполнения всех работ по Договору:
   

3. 
   Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.
   

4. 
   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   

1. 
   Подрядчик обязуется:
   
   1. 
      Выполнить работы, указанные в пункте 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
      
   2. 
      Выполнить работы из своих материалов и с применением своего оборудования.
      
   3. 
      Перед началом работ предоставить для ознакомления Заказчику перечень материалов, изделий, конструкций, комплектующих по объекту, с указанием их количества, стоимости и фирмы-поставщика.
      
   4. 
      Предъявить Заказчику перед началом работ все необходимые документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов.
      
   5. 
      Назначить уполномоченных ответственных лиц Подрядчика, ответственных за проведение работ на Объекте.
      
   6. 
      Немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
      

7. 
   Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы.
   
8. 
   Вывезти в двухдневный срок со дня подписания Акта сдачи-приемки работ (Приложение № 3) за пределы объекта, инструменты, приборы, инвентарь и другое имущество.
   
9. 
   Обязуется освидетельствовать совместно с Заказчиком выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.
   
10. 
    В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ Подрядчиком в период их проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.
    
11. 
    Сдать результат выполненных работ Заказчику по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (формат КС-3) и Акту сдачи-приемки работ (Приложение № 3).
    
12. 
    Письменно известить Заказчика в течение рабочего дня о готовности объекта к приемке выполненных работ.
    
13. 
    Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором или действующим законодательством Российской Федерации.
    
14. 
    Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
    

2. 
   Подрядчик имеет право:
   
   1. 
      Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Заказчиком и Подрядчиком Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Актом сдачи-приемки работ (Приложение № 3) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.
      

3. 
   Заказчик обязуется:
   
   1. 
      Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ на весь период действия настоящего Договора.
      
   2. 
      Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, проверку фактически выполненных объемов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
      
   3. 
      Принять результат выполненных работ у Подрядчика по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акту сдачи-приемки работ (Приложение № 3) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.
      
   4. 
      Освидетельствовать и оценивать совместно с Подрядчиком выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ.
      
   5. 
      Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
      

1. 
   Заказчик имеет право:
   
   1. 
      Потребовать устранения недостатков/дефектов выявленных в течение срока, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего Договора.
      
   2. 
      На возмещение расходов по устранению недостатков/дефектов, возникших после выполнения работы Подрядчиком.
      
   3. 
      Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.
      
   4. 
      Отказаться от подписания Акта сдачи-приемки работ (Приложение № 3) при обнаружении не устраненных недостатков/дефектов Работ, отсутствия или предоставления не в полном объеме исполнительной документации.
      
1. 
   ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
   

1. 
   При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию с привлечением Заказчика скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.
   
2. 
   Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется путем подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта сдачи-приемки работ (Приложение № 3).
   
3. 
   Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к окончательной сдаче работ, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней осуществляет приемку результатов выполненных работ.
   
4. 
   При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков выполненных работ Сторонами составляется Акт выявления недостатков выполненных работ (Приложение № 4), в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика от составления и/или подписания Акта выявления недостатков выполненных работ (Приложение № 4) Заказчик составляет и направляет Подрядчику односторонний Акт, в котором указывает подлежащие устранению недостатки/дефекты.
   

1. 
   Работы считаются выполненными со дня подписания Акта сдачи-приемки работ (Приложение № 3) Заказчиком и Подрядчиком.
   
2. 
   В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.
   
3. 
   При приемке выполненной работы (ее результатов) Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Подрядчиком работ условиям договора.
   
4. 
   Результат выполненных работ переходит в собственность Заказчика с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ (Приложение № 3) после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.
   
1. 
   ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
   

1. 
   Подрядчик гарантирует:
   

1. 
   Гарантийный срок выполненных по Договору работ составляет 3 (три) года со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ (Приложение № 3).
   
2. 
   Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки/дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Сторонами составляется соответствующий акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки/дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки/дефекты за свой счет и в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня составления Акта выявления недостатков выполненных работ, а в случае отказа Подрядчика от составления и/или подписания указанного акта – дня получения Подрядчиком требования Заказчика об устранении недостатков/дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков/дефектов.
   
1. 
   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   

1. 
   За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   
2. 
   За просрочку сдачи выполненных работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика неустойку в размере двадцать трехсотых, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором. Указанная неустойка должна быть уплачена в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения письменного требования от Заказчика. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств по вывозу мусора в течение 3 рабочих дней с момента окончания работ начисляется штраф. Размер штрафа составляет 10% от цены договора.
   
3. 
   За просрочку оплаты работ по настоящему договору Подрядчик вправе требовать от Заказчика неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от неуплаченной в срок суммы. Указанная неустойка должна быть уплачена в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения письменного требования от подрядчика.
   
4. 
   Уплата пени и возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения настоящего Договора.
   
5. 
   В случае если качество выполненных работ не соответствует требованиям технической документации и условиям Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
   

• 
  безвозмездного устранения недостатков в течение одного месяца;
  
• 
  соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
  
• 
  возмещения своих расходов на устранение недостатков.
  

6. 
   Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
   
7. 
   Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
   
8. 
   Меры ответственности Сторон, не предусмотренные Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
   

8. 
   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
   

1. 
   В случаях, установленных Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке частично отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения возникших убытков. При этом Договор считается соответственно измененным со дня частичного отказа Заказчика от исполнения Договора.
   
2. 
   Заказчик вправе в одностороннем порядке частично отказаться от исполнения Договора до фактического окончания Работ в следующих случаях:
   
   1. 
      задержка Подрядчиком сроков начала Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
      
   2. 
      нарушение установленных Договором сроков предоставления документов более трёх раз в течение срока выполнения работ;
      
   3. 
      нарушение Подрядчиком условий Договора о качестве Работ более трех раз в течение срока выполнения Работ;
      
   4. 
      при обнаружении Заказчиком несоответствия объемов выполненных работ, указанных в Актах фактически выполненным Подрядчиком объемам работ, более двух раз в течение срока выполнения работ.
      
3. 
   В случае частичного отказа Заказчика от исполнения Договора Подрядчик обязан:
   
   1. 
      прекратить выполнение работ со дня изменения Договора в связи с частичным отказом Заказчика от исполнения Договора;
      
   2. 
      в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения Договора в связи с частичным отказом Заказчика от исполнения Договора передать Заказчику результат незавершенных Работ.
      
4. 
   При частичном отказе от исполнения Договора Заказчик обязан:
   
   1. 
      принять от Подрядчика результат незавершенных Работ на условиях, предусмотренных Договором;
      
   2. 
      оплатить Подрядчику фактически выполненные Работы в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента передачи Подрядчиком результата незавершенных работ Заказчику;
      
5. 
   В случае неявки Подрядчика на объект для приемки работ и/или немотивированного уклонения от подписания Акта приемки выполненных работ в установленные Договором сроки, предусмотрено право Заказчика на составление Акта приемки выполненных работ в одностороннем порядке.
   

8. 
   ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА НЕЗАВЕРШЕННЫХ РАБОТ
   

1. 
   В случае изменения Договора в порядке, предусмотренном разделом 8 Договора, передача результата незавершенных работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
   
2. 
   Приемка результата незавершенных работ производится Сторонами путем подписания акта приема-передачи результата незавершенных Работ содержащего следующие сведения:
   
   1. 
      общая степень готовности Объекта в процентном выражении;
      
   2. 
      данные о видах и объемах работ, фактически выполненных Подрядчиком на момент составления акта приема-передачи результата незавершенных Работ в процентном отношении к смете;
      
   3. 
      данные об Актах выполненных работ (типовая форма КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (типовая форма КС-3), подписанных Сторонами до даты частичного отказа от исполнения Договора;
      
   4. 
      данные об Актах выполненных работ (типовая форма КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (типовая форма КС-3)3, составленных Подрядчиком и представленных Заказчику за отчетный период, в котором произошел частичный отказ от исполнения Договора;
      
   5. 
      документы, указанные в подпунктах 9.2.3. и 9.2.4. прилагаются к Акту.
      
3. 
   Предусмотренные пунктом 9.2. Договора документы (Акт приема-передачи результата незавершенных Работ с приложением Акта выполненных работ (типовая форма Кс-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (типовая форма КС-3) и комплект исполнительной документации) должны быть подписаны со стороны Подрядчика в срок не позднее 5(пяти) рабочих дней со дня частичного отказа Заказчика от Договора.
   
4. 
   Заказчик в течение 5(пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика Акта приема –передачи результата незавершенных Работ, соответствующего требованиям настоящего Договора, с приложением всех документов, предусмотренных Договором, обязан направить Подрядчику подписанный Заказчиком Акт приема-передачи результата незавершенных Работ, либо письменный мотивированный отказ от приемки результата незавершенных Работ (по объему и/или качеству).
   
5. 
   В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приема - передачи результата незавершенных Работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
   
6. 
   Невыполнение либо ненадлежащее выполнение Подрядчиком требований пункта 9.3. Договора о предоставлении Заказчику документов признается отказом Подрядчика от передачи результата незавершенных работ и подписания Акта приема-передачи результата незавершенных работ.
   
7. 
   В случае отказа Подрядчика от передачи Заказчику результата незавершенных Работ Заказчик вправе произвести приемку результата незавершенных Работ в одностороннем порядке.
   
8. 
   Приемка результата незавершенных работ в одностороннем порядке производится Заказчиком путем составления одностороннего Акта приема-передачи результата незавершенных Работ. Односторонний Акт приема-передачи результата незавершенных Работ составляется Заказчиком на основании данных, указанных в Актах о приемке выполненных работ(типовая форма КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (типовая форма КС-3), подписанных Сторонами до момента частичного отказа от исполнения Договора. В указанном случае основанием для определения объема и видов Работ, фактически выполненных Подрядчиком, а также их стоимости, будут являться данные о работах, принятых заказчиком, содержащиеся в упомянутых Актах и Справках
   
9. 
   Результат незавершенных Работ считается принятым Заказчиком с момента составления и подписания Заказчиком одностороннего Акта сдачи-приемки результата незавершенных работ. Второй экземпляр указанного акта Заказчик направляет Подрядчику.
   
8. 
   ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
   

1. 
   Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленных действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.
   

1. 
   Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
   
2. 
   Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в 3-хдневный срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Договору.
   
3. 
   Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.10.3 влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
   
8. 
   РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
   

1. 
   Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
   
2. 
   В случае невыполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, заинтересованная Сторона может инициировать вопрос о расторжении Договора, направив другой Стороне письменное уведомление о рассмотрении вопроса расторжения Договора по соглашению Сторон с указанием причин расторжения. Если в течение 30 дней со дня получения одной Стороной уведомления о расторжении Договора по соглашению Сторон не будет достигнуто соглашение о расторжении Договора, заинтересованная Сторона имеет право обратиться в Арбитражный суд Нижегородской области.
   
3. 
   Все уведомления в рамках настоящего Договора должны посылаться Сторонами в письменном виде, по телеграфу или телексу/факсу, с последующим отправлением по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).
   
4. 
   Днем получения уведомления по настоящему Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.
   
5. 
   Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности, установленной Договором.
   
8. 
   ПОДПИСАНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
   

1. 
   Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по нему обязательств, включая гарантийные обязательства.
   
2. 
   Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств по исполнению настоящего Договора.
   
3. 
   Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения положений Договора.
   

8. 
   ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
   

1. 
   Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.
   
2. 
   В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по Договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты ее получения.
   
3. 
   При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   

14. 
    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    

1. 
   Предусмотренный Договором порядок передачи результата незавершенных работ, включая порядок и сроки оформления передачи, применяется и в случае прекращения Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или Договором.
   
2. 
   Заказчик и Подрядчик обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, получаемой ими друг от друга в процессе выполнения Договора или в связи с ним. Положение о конфиденциальности не распространяется на документацию, представленную на согласование в государственные органы, органы местного самоуправления и сторонние организации.
   
3. 
   Стороны устанавливают, что все извещения, требования, предупреждения, уведомления и т.п. должны быть совершены в письменной форме и переданы по факсимильной связи по номерам, указанным в разделе Договора «Реквизиты и подписи Сторон», в обязательном порядке дублируя указанные извещения, требования, предупреждения, уведомления и т.п., путём направления заказного письма, либо нарочным по последнему известному адресу Стороны, которой адресуется данное извещение, требование, уведомление. При уведомлении факсом датой надлежащего уведомления будет считаться дата отсылки факса, подтвержденная квитанцией факсимильного аппарата Стороны, направившей факс, при наличии у данной Стороны информации о принявшем факс сотруднике другой Стороны (фамилия, имя, отчество, должность).
   
4. 
   Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены путем составления одного документа и подписаны полномочными представителями Заказчика и Подрядчика, за исключением прямо предусмотренных Договором случаев.
   
5. 
   Стороны обязуются извещать друг друга обо всех изменениях юридического и почтового адреса, платежных реквизитов (полностью или в любой части), а также всех иных изменениях, отсутствие информации о которых может препятствовать сторонам надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства и пользоваться своими правами. В случае если какая-либо из сторон не сообщит другой такую информацию и вторая сторона в силу этого не выполнит свои обязательства, ко второй стороне не могут быть предъявлены требования о выплате неустойки, возмещении реального ущерба или упущенной выгоды, а исполнение, произведенное второй стороной, будет считаться надлежащим.
   
6. 
   Во всём ином, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
   
7. 
   Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
   

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН