Документация на проведение закупки в форме запроса котировок по результатам предварительного отбора

Скачать 0.5 Mb.

Название	Документация на проведение закупки в форме запроса котировок по результатам предварительного отбора
страница	6/8
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8

Разрешение споров

Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору в процессе переговоров.
Если Стороны не смогли прийти к соглашению, для разрешения возникшего спора любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

Срок действия настоящего Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до выполнения Сторонами всех обязательств по нему.

11.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

11.3. Отказ от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения условий настоящего Договора, которое влечет для Заказчика либо Поставщика такой ущерб, что Заказчик либо Поставщик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора, в том числе:

в случае выявления факта несоответствия Поставщика требованиям к участнику закупок, выявленные после проведения закупочной процедуры;
в случае если Поставщиком осуществлена поставка Продукции, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки Продукции, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с настоящим Договором;
в случае необоснованного отказа в принятии поставленной Продукции Заказчиком.

Заключительные положения
1. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными представителями Сторон, и являющимися его неотъемлемыми частями.
3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Спецификация на поставку Продукции.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Поставщик		Заказчик
______		ФГУП «НТЦ «Атлас»
		ФГУП «НТЦ «Атлас» Адрес: 127018 г. Москва, ул. Образцова, д. 38 ИНН 7715027275, КПП 771501001 Банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва. р/с 40502810138320100021 БИК 044525225 Кор.счет 30101810400000000225 Код по ОКПО 07507593
Поставщик ______		Заказчик Генеральный директор ФГУП «НТЦ «Атлас»
_________________		_____________________ А.Н. Гридин

Приложение № 1

к договору № ______________

от «___» __________2015 года

Спецификация

на поставку Продукции

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Кол-во	Ед. измерения	Цена единицы, с НДС, руб.	Общая стоимость с НДС, руб.
1	Аппаратная платформа		4	Шт.
2	Аппаратная платформа		2	Шт.
3	Аппаратная платформа		6	Шт.
4	Сетевая карта Intel EXPI9301CTBLK PCI-E		50	Шт.
Итого:
В т.ч. НДС 18%

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие:

	Документация на проведение закупки в форме запроса котировок по результатам... Предмет закупки: Разработка нормативных документов по контролю защищенности и оценке эффективности систем пресечения несанкционированной...		Документация на проведение закупки в форме запроса котировок по результатам... «Научно-технический центр «Атлас» (далее — Предприятие), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд фгуп «нтц «Атлас» (далее...
	«17» сентября 2012 г. Документация на проведение закупки путем запроса... Документация на проведение закупки путем запроса ценовых котировок к извещению №43		Документация на проведение закупки в форме запроса котировок Предмет закупки: Оказание услуг по разработке и согласованию в Департаменте Росприроднадзора по Центральному Федеральному Округу...
	Закупочная документация Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без предварительного квалификационного отбора		Документация на проведение закупки в форме запроса котировок Проект пдв), в том числе проведение инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, разработке и регистрации...
	«утверждаю» Председатель закупочной комиссии Наименование закупки: Проведение открытого одноэтапного запроса котировок без квалификационного отбора на право заключения договора...		Закупочная документация по открытому одноэтапному конкурсу в электронной... Требования к участникам закупки, субподрядчикам (соисполнителям), изготовителям 10
	Закупочная документация по открытому одноэтапному запросу предложений... Требования к участникам закупки, субподрядчикам (соисполнителям), изготовителям 11		Техническое задание на проведение открытого запроса предложений без... План закупки на 2015 год, корректировка под потребность 2016 года, протокол зк от 26. 10. 2015 года №63

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru

Документация на проведение закупки в форме запроса котировок по результатам предварительного отбора

Разрешение споров

Заключительные положения

Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Заказчик

Генеральный директор

_____________________ А.Н. Гридин

Похожие: