Инструкция о порядке организации работ по текущему и капитальному ремонту объектов капитального строительства коммунальной и социальной сферы, финансируемых из областного бюджета на территории Кировской области
Скачать 0.65 Mb.
|
Перечень основных исходных данных, представляемых заказчиком для проектирования комплексного капитального ремонта зданий с перепланировкой помещений 1. Задание на проектирование 2. Комплект исходно-разрешительной документации. 3. Заказ - задание в 2-х экз., 4. Технические условия на проектирование (строительный паспорт). 5. Технологическое задание, утвержденное в установленном порядке при необходимости. 6. Техническое заключение о состоянии конструкции здания. Перечень исходных данных, представляемых заказчиком для проектирования комплексного капитального ремонта здания без перепланировки ( при необходимости) 1. Заказ - задание в 2-х экз. 2. Дефектные ведомости с указанием объемов работ. 3. Акт на замену конструктивных элементов, специального инженерного и сантехоборудования. 4. Поэтажные планы. 5. План домовладения, изготовленный БТИ, и ситуация с указанием правильного адреса, района и прилежащих улиц и домов. 6. Справка с указанием необходимого объема работ по подвалу, подлежащего выполнению при капитальном ремонте здания. 7. Справка о количестве электрических кабельных вводов от ТП в здание с указанием назначения кабеля, его номера, сечения и места расположения электрощитовой. 8. Акты специализированных предприятий о состоянии вентиляционных каналов и коробов, систем ДУ, ППА и другого инженерного оборудования. 9. Развертки фасадов с указанием мест протечек и промерзаний. 10. Акты замера сопротивления изоляции электропроводки, выполненного специализированной организацией, но не более 2-х летней давности. 11. Предписание района Энергосбыта о состоянии электрооборудования в учреждении и перечень необходимых работ, подлежащих выполнению при капитальном ремонте. Приложение № 4 П Р О Е К Т ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___ г. Киров «___» ________ 2013 ______________________________________________________________, действующее от имени субъекта Российской Федерации «Кировская область» для обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик», в лице директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора ___________________________, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт по результатам проведения ________________ (протокол от «___» _____ 20__ г. №______) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА И ЦЕНА РАБОТ 1.1. Государственный Заказчик поручает, а Подрядчик, как ___________ аукциона (протокол от «___» _____ 20__ г. № ___________ (опубликован на официальном сайте «___» ______ 20__ г.)) принимает на себя обязательство выполнить своими и (или) привлеченными силами и средствами работы по __________________ объекта: «__________________», расположенного по адресу: ___________ (далее-объект) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту). 1.2. Адрес для предоставления актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и исполнительной документации, оформляемой в ходе выполнения работ: ____________________________. 1.3. Общая стоимость работ по настоящему Контракту (далее - Цена Контракта) составляет ____________ (________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС. 1.3.1. Цена Контракта указана с учетом всех прямых и сопутствующих затрат, необходимых для выполнения работ по строительству объекта, а также уплату всех видов налогов, сборов, других обязательных платежей, включая НДС. Цена определена с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ и является твердой. 1.3.2. Финансирование работ осуществляется из средств бюджета Кировской области. 1.3.3. Если лицо, с которым заключается настоящий контракт, использует упрощенную систему налогообложения, то цена контракта может быть снижена на сумму НДС на основании дополнительного соглашения сторон с пересчетом цены и сметы с применением индексов КОГБУ «Региональный центр ценообразования в строительстве», действующих в период расчета начальной (максимальной) цены Контракта. 1.3.4. В случае если стороны не заключат соглашения, указанного в п. 1.3.3. настоящего контракта, Подрядчик обязан в качестве документов, на основании которых Государственный заказчик производит оплату работ, представить счет-фактуру, акты выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), оформленные с выделением НДС. 1.3.5. По итогам размещения заказа смета, являющаяся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 5 к настоящему Контракту), оформляется путём применения коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта, рассчитанного исходя из цены, предложенной Подрядчиком на торгах. Данный коэффициент применяется ко всем главам (позициям) сметы. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены Контракта рассчитывается Государственным заказчиком после определения победителя размещения заказа по формуле: КС=Цп/Цнач.; Где: КС – коэффициент снижения; Цп – цена контракта, предложенная победителем; Цнач - начальная (максимальная) цена Контракта. 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 2.1. Начальный срок выполнения работ по настоящему Контракту – не позднее 3-х календарных дней с момента заключения настоящего Контракта. 2.2. Конечный срок выполнения работ по настоящему Контракту- «___» _____ 20__ года. 2.3. Стороны предусматривают сроки выполнения отдельных этапов работ (промежуточные сроки), которые устанавливаются Графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 6 к настоящему Контракту). При этом Подрядчик обязан подготовить и направить Государственному Заказчику информацию о промежуточных сроках выполнения работ в виде подписанного со своей стороны Графика выполнения работ по форме, содержащейся в аукционной документации (в приложениях к проекту настоящего Контракта), в течение 2 (двух) рабочих дней с момента опубликования на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Надлежащим исполнением обязанности Подрядчика направить Государственному заказчику информацию о промежуточных сроках выполнения работ считается направление по электронной почте отсканированного документа, оформленного в соответствии с требованиями, содержащимися в настоящем пункте, на адрес электронного почтового ящика, указанный в аукционной документации. 2.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ. Подрядчик также несет ответственность за нарушение срока предоставления Графика выполнения работ (информации о промежуточных сроках выполнения работ), указанного в п. 2.3. настоящего Контракта. 2.5. Стороны пришли к соглашению, что нарушение сроков исполнения обязательств, установленных настоящим контрактом, более чем на 10 (десять) календарных дней является существенным нарушением условий настоящего контракта. 3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной п. 1.3. настоящего Контракта, обязан: 3.1. Выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Контракта, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и проектом, в сроки, установленные настоящим контрактом. 3.2. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить: 3.2.1. выполнение технических, экономических и других требований к качеству выполняемых работ, являющихся предметом настоящего Контракта, в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП), технических регламентов и других действующих нормативных документов Российской Федерации в части качества и состава исполнительной документации для строительства, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ (требования ГОСТ и СНиП, принятые и введенные в действие Госстроем России начиная с июня 2003 года, для Сторон по настоящему контракту обязательны); 3.2.2. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных как при приемке работ, так и в течение гарантийного срока эксплуатации. 3.2.3. выполнение мероприятий по технике безопасности, по охране труда, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 3.2.4. согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ и его соблюдение на строительной площадке (при необходимости). 3.2.5. согласование условий производства земляных работ с соответствующими службами (при необходимости). 3.2.6. временное подключение к инженерным сетям на период выполнения работ. 3.2.7. немедленное извещение Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановку работ при обнаружении: - непригодности или недоброкачественности предоставленной Государственным заказчиком технической документации; - возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность исполнения ее в срок. 3.3. Подрядчик обязуется не использовать в ходе осуществления работ материалы, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе требований законодательства по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик должен использовать новые (ранее не использованные) материалы. На все материалы, используемые в ходе выполнения работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан предоставить Государственному заказчику оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства документы, подтверждающие их качество (паспорта, сертификаты и т.п.) В случае если Подрядчик не предоставил Государственному заказчику документы, указанные в настоящем пункте, Государственный заказчик вправе не принимать и не оплачивать работы, выполненные с использованием тех материалов и оборудования, на которые не предоставлены документы, подтверждающие их качество. 3.4. Подрядчик обязуется при готовности строительных работ к сдаче известить об этом Государственного заказчика в 5-дневный срок. Акты приемки выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) и исполнительная документация, оформляемая в ходе выполнения работ, предоставляется на бумажном носителе (формата не более А-3) – в 3-х экземплярах, и в электронном виде на носителе СD, DVD – в 1-м экземпляре в формате: - графическая часть (dwg, *.pdf, *.jpg.) - сметная документация в ТЕРах (программа А0) *.ls, *.pr, *.os; - текстовая часть Excel, Word (xls, *.doc, *.txt). 3.5. Подрядчик обязан обеспечить сохранность технической документации и передать её Государственному заказчику после сдачи результата работ в полном объеме и в пригодном для дальнейшего использования состоянии. 3.6. Подрядчик обязан предоставить Государственному заказчику исполнительную документацию по выполненным работам, оформленную в порядке и соответствующую по составу нормативам, предусмотренным Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (вместе с «РД-11-02-2006...») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 № 9050). 3.7. Подрядчик обязан самостоятельно организовать порядок обращения отходов производства и потребления при производстве работ на объекте: сбор, вывоз и утилизацию строительного мусора и других отходов, возникающих в процессе производства строительных работ. 3.8. На результат работы, выполненной по настоящему Контракту, устанавливается гарантийный срок – 5 лет со дня окончания работ по настоящему Контракту. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего Контракта о качестве. 3.9. Подрядчик обязан иметь в наличии действующее свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, указанных в приложении № 4 к настоящему Контракту. 3.10. Подрядчик обязан известить Государственного заказчика о готовности выполнения скрытых работ за 48 часов до начала приемки (допускается извещение факсограммой). Подрядчик не вправе продолжать выполнение скрытых работ до их приемки Государственным заказчиком и подписания актов освидетельствования. 3.11. Подрядчик обязуется предоставить Государственному заказчику информацию о лицах (список ИТП), занятых при выполнении работ по настоящему Контракту, а также о привлекаемых им для выполнения работ субподрядных организациях с обязательным указанием наименования, адреса регистрации, ИНН, объема и наименования работ, выполняемых субподрядной организацией. В случае, если указанная в настоящем пункте информация не будет предоставлена Подрядчиком, Государственный заказчик вправе не допускать на строительную площадку лиц, о которых Подрядчик не информировал Государственного заказчика. 3.12. Подрядчик обязуется предоставить Государственному заказчику проект производства работ, оформленный, согласованный и утвержденный в соответствии с правилами, действующими в организации, разрабатывающей, утверждающей и согласующей этот документ, предусмотренный СНИП 48.13330.2011 «Организация строительства». 4. ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА Для выполнения настоящего контракта Государственный Заказчик: 4.1. Передает Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку. 4.2. Своевременно производит приемку и оценку результатов работ в соответствии с Техническим заданием, а также оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. 4.3. В течение 10 рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных работ (Форма КС-2) направляет Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. При мотивированном отказе Государственного Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 4.4. Ведёт бухгалтерский и статистический учет объёмов выполненных работ. 5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 5.1. Расчеты за фактически выполненные объемы работ осуществляются Государственным Заказчиком в пределах годового лимита финансирования при условии поступления средств из бюджета в течение 10 дней с момента предоставления Подрядчиком счета-фактуры (счета) после подписания актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок стоимости работ (форма КС-3), предоставленных до 18 числа отчетного месяца. Форма оплаты – в порядке безналичных расчетов денежными средствами. Оплата выполненных работ осуществляется Государственным Заказчиком ежемесячно. В случае, если Подрядчик допустил нарушение промежуточного срока выполнения работ, указанного в Графике выполнения работ Государственный заказчик вправе приостановить оплату работ до момента пока Подрядчик не закончит выполнение отдельного этапа работ. 5.2. Отсутствие бюджетного финансирования является существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего контракта. 5.3. Государственный Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате с момента списания денежных средств с его счета. 5.4. Оплата всех работ, не учтенных техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и проектной документацией, производится в случае, если выполнение таких работ согласовано с Государственным заказчиком, за счет 2-х процентного резерва на непредвиденные работы, предусмотренного сводным сметным расчетом, с предоставлением актов приемки выполненных работ (Форма КС-2). 5.5. Работы, выполненные с отступлением от технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) (за исключением работ, указанных в п. 5.4. настоящего контракта) и проекта, а также не оформленные в установленном порядке, приемке и оплате не подлежат. 5.6. Оплата затрат по статье «Временные здания и сооружения» производится Заказчиком за фактически выполненные работы в соответствии с проектной документацией, сметой (приложение № 5 к государственному контракту) и ПОС с предоставлением актов формы КС-2 с учетом 3-х кратной оборачиваемости железобетонных изделий и вычета 15% возврата материалов от полной стоимости временных здания и сооружений. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств по настоящему Контакту в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в связи с чем работы не были закончены Подрядчиком и приняты Государственным заказчиком в текущем финансовом году и как следствие бюджетные ассигнования или лимиты бюджетных обязательств или предельные объемы финансирования текущего финансового года прекратили свое действие, Государственный Заказчик освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты выполненных работ, обязанность по оплате которых возникла у Государственного заказчика в следующем финансовом году. 6.3. В случае нарушения конечного срока выполнения работ, сроков завершения отдельных этапов работ, а также в случае нарушения сроков, установленных для устранения недостатков выполненных работ, Подрядчик обязан уплатить Государственному заказчику неустойку, в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент предъявления требования об уплате неустойки, от Цены контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Контракту. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по настоящему Контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика. 6.4. В случае расторжения настоящего Контракта по причине нарушения Подрядчиком его условий, в том числе при одностороннем отказе Государственного заказчика от исполнения настоящего контракта, Государственный Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от Цены Контракта. 6.5 Государственный заказчик, не позднее 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты, получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего Контракта. 6.6. В случае согласия оплаты неустойки Подрядчиком стороны заключают дополнительное соглашение о расчете с Подрядчиком по настоящему Контракту путем выплаты суммы, причитающейся ему за выполненные работы, уменьшенной на сумму неустойки, указанной в претензионном письме. При этом указанная неустойка будет перечислена Государственным заказчиком за Подрядчика в доход бюджета Кировской области самостоятельно. 6.7. При неоплате (отказе от уплаты) Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 7 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, Государственный заказчик удерживает сумму неустойки из суммы, причитающейся Подрядчику за выполненные работы, при этом сумма неустойки будет перечислена Заказчиком за Подрядчика в доход бюджета Кировской области, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями государственного контракта за весь период просрочки исполнения. 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА. 7.1. Настоящим контрактом устанавливается обеспечение исполнения обязательств, связанных с выполнением работ и обеспечение исполнения обязательств, связанных с гарантией качества на результат работ. При этом обеспечиваются обязательства Подрядчика перед Заказчиком, возникшие в следствие нарушения настоящего контракта, обязательства, возникшие в следствие причинения вреда и обязательства вследствие неосновательного обогащения. Общая сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту, в том числе обязательств, связанных с выполнением работ и обязательств, связанных с гарантией качества на результат работ, выполненных по Контракту, устанавливается в размере __________ (_____________________) рублей ___ копеек, в том числе __________ (__________________) рублей ___ копеек – сумма обеспечения обязательств, связанных с гарантией качества. 7.2. Настоящий Контракт заключается после предоставления Подрядчиком оригинала безотзывной банковской гарантии на суммы ________ рублей (обеспечение исполнения обязательств, связанных с выполнением работ) и _______ рублей (обеспечение исполнения обязательств, связанных с гарантией качества) или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в суммах _______ рублей и ________ рублей, обеспечивающих соответствующие обязательства (выполнение работ и гарантия качества). 7.2.1. Передача Заказчику в залог денежных средств осуществляется на р/сч ___________ в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области г. Киров БИК ________, получатель: _____________________________. Возврат денежных средств (залога) в размере обеспечения исполнения обязательств, связанных с выполнением работ, в сумме _______ руб. осуществляется после приемки Заказчиком с участием Подрядчика результата всех работ, выполненных по настоящему контракту, на основании заявления Подрядчика о возврате залоговой суммы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поступления такого заявления Заказчику. Возврат денежных средств (залога) в размере обеспечения исполнения обязательств, связанных с гарантией качества на результат работ, в сумме _______ руб. осуществляется после окончания гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, на основании заявления Подрядчика о возврате залоговой суммы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поступления такого заявления Заказчику. 7.2.2. Банковская гарантия должна обеспечивать исполнение обязательств Подрядчика на сумму ________ рублей в срок до «___» ______ 20___ г. и на сумму ______ рублей до момента истечения гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом. 7.3. Способ обеспечения исполнения обязательства выбирается Подрядчиком самостоятельно из указанных в пункте 7.2. настоящего контракта способов. 7.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту, перестает быть действительным, заканчивает свое действие или иным образом перестает обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется незамедлительно предоставить Государственному Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего Контракта. 7.5. Безотзывная банковская гарантия, предоставляемая по настоящему контракту, должна соответствовать следующим требованиям: 7.5.1. В качестве условия осуществления банком платежа не должно быть предусмотрено предоставление банку вместе с заявлением о платеже оригинала банковской гарантии и (или) судебного акта, вынесенного по спору, касающемуся нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, а также нотариально удостоверенных копий документов. 7.5.2. Банковская гарантия не должна содержать арбитражной оговорки, предусматривающей подсудность по месту нахождения банка, если таким образом судебное разрешение спора выносится за территорию Кировской области. 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 8.2. Обстоятельства непреодолимой силы – внешние и чрезвычайные события: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон. Их действие Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. 8.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, немедленно извещает другую Сторону (телеграммой или с помощью факсимильной связи) о наступлении, виде и возможной продолжительности обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контрактных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. Сторона, предупредившая о наступлении обстоятельств непреодолимой силы должна подтвердить факт их наступления справкой от компетентной организации. 8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение обязательств по настоящему Контракту не применяются. 8.5. Обстоятельства непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению другой Стороны, продлевают срок выполнения обязательств по настоящему Контракту на период своей продолжительности в разумный срок для устранения их последствий. 8.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 месяцев, Стороны должны обсудить возможность и целесообразность продолжения строительства или прекращения контрактных отношений. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА 9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается со дня его подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту. 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 10.1. Все изменения или дополнения условий настоящего Контракта действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно и подписаны сторонами. 10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 10.3. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта в случае существенного нарушения условий настоящего Контракта Подрядчиком. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Государственным заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в настоящем Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 10.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с его исполнением, будут разрешаться путем переговоров и соглашений между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области. 10.5. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 10.6. Следующие ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта: Приложение № 1 Техническое задание; Приложение №2 Смета на выполнение работ; Приложение № 3 График выполнения работ (готовит Подрядчик); Приложение № 4 Перечень видов работ, на которые требуется допуск СРО. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: ____________ ______ г. __________, ул. _________, __ ИНН __________ КПП _________ р/сч ____________________ в ______________________ БИК _________ к/с _________________ т/факс _______ ПОДРЯДЧИК: ____________ ______ г. __________, ул. _________, __ ИНН __________ КПП _________ р/сч ____________________ в ______________________ БИК _________ к/с _________________ т/факс _______ e-mail: ____________ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК ______________ (________________) __________ (________________) Приложение № 5
Об одностороннем отказе Уважаемый _______________! Между КОГКУ «____» и ООО «_________» заключен государственный контракт №___________ на выполнение работ по __________ здания, расположенного по адресу: г. Киров, ул. ____________ (далее – «Государственный контракт»). В соответствии с п. 2.2. Государственного контракта конечный срок выполнения работ – 30 календарных дней с момента заключения Государственного контракта (по ___.____.2013). На сегодняшний день Вами допущено нарушение конечного срока выполнения работ на ____ календарных дней, при том, что срок выполнения всех работ - ___ календарных дней. В связи с тем, что работы по Государственному контракту выполняются Вами настолько медленно, что окончание их к сроку, предусмотренному Государственным контрактом, становится явно не возможным, учитывая тот факт, что Вами на сегодняшний день не выполнены следующие работы: _________________________, на основании ч. 2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ, ч. 8, ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», п. 10.3. Государственного контракта, КОГКУ «______» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта. Решение КОГКУ «______» об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней, с даты надлежащего уведомления КОГКУ «_____» ООО «___________» об одностороннем отказе от исполнения контракта. Директор Приложение № 6
ПРЕТЕНЗИЯ «___» _____20__ г. путем проведения торгов в форме открытого аукциона между ____ «__________________» и ООО «________» заключен государственный контракт от ___________ № ______________ (далее – «государственный контракт»). В соответствии с условиями, предусмотренными п. _____ государственного контракта, ООО «Темп» (Подрядчик) приняло на себя обязательства выполнить и сдать ______________________ (Заказчик) результат следующих работ: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ В соответствии с условиями, предусмотренными п. ______ государственного контракта, результат работ может быть сдан Государственному Заказчику отдельными этапами, в следующие сроки: 1 этап (__________________________________) – не позднее «___» ______ 20___ года. 2 этап (__________________________________) – не позднее «___» ______ 20___ года. По состоянию на _______ 2012 результаты работ по государственному контракту Подрядчиком Заказчику в предусмотренный контрактом срок не сданы, а именно, не сданы: 2 этап (_______________________), что в соответствии с п. ____ государственного контракта и ст. 309 Гражданского кодекса РФ, дает право Заказчику требовать уплаты неустойки за период с __________ по ______________. Подлежащая уплате неустойка рассчитывается в следующем порядке (п. ____, п. ____. государственного контракта): Н = Сн * Пс * Пп Н – размер неустойки, руб.; Сн – сумма, от которой рассчитывается размер неустойки (__________), руб.; Пс – процентная ставка (1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ); Пп – период просрочки исполнения обязательства, дн.; 761 092, 16 х 1/300 х 8%* х 144 = 29 225, 94 руб. ____________________________________________________________________________ * Указание Банка России от 23.12.2011 №2758-у (с 26.12.2011 размер ставки рефинансирования 8% годовых). _____________________________________________________________________________ Предлагаем в добровольном порядке уплатить неустойку за нарушение сроков сдачи этапов работ, в размере ____________ руб. _______ коп., начисленную за период с ____________ 2011 по __________ 2012. Устанавливаем срок для добровольного исполнения - 7 (семь) календарных дней с момента получения настоящей претензии. Оплату необходимо произвести по следующим банковским реквизитам: _________________________. Копию платежного поручения просим направить _______ «______________» до момента истечения срока, предложенного для добровольного исполнения требования, предъявленного в настоящей претензии. Приложение № 7 |
Похожие:
 | Общественный контроль сферы жкх является действенным способом воздействия на качество жилищно-коммунальных услуг и ресурсов, качество... | | «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,... |
 | Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые... | | О порядке подключения на территории Ярославской области объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,... |
| Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории... | | Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории... |
| Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию на территории Московской области | | Наименование: Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации зато северск... |
| Электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту объектов | | Свердловской области и направленных на повышение эффективности государственного контроля за расходованием бюджетных средств, направляемых... |