ДОГОВОР № ______
г. Астрахань
|
«____»_____________2016 года
|
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»), в лице исполняющего обязанности директора Астраханского филиала Гудкова Владимира Леоновича, действующего на основании Положения об Астраханском филиале и доверенности от 12.05.2015г. № 38, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и __________________ в лице ___________________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по разработке проектной документации «Техническое перевооружение систем энергоснабжения, средств дистанционного контроля и управления энергоснабжением, пожарно-охранной сигнализации, автоматического газового пожаротушения, молниезащиты, заземления и мониторинга уровней заполнения топливных емкостей по объекту «Объекты Федеральной собственности морского торгового порта Оля. Астраханская область. Региональная система безопасности мореплавания на акватории портов Астрахань и Оля и подходах к ним».
1.2 Содержание и объём работ определяются техническим заданием на выполнение проектных работ (Приложение 1). Сроки выполнения работ: от даты получения предоплаты по договору, в соответствии с Календарным планом работ (Приложение 2). Указанные приложения утверждаются (подписываются) Заказчиком и являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
2. Цена и порядок расчётов
2.1 Общая стоимость работ составляет ______,__ руб. ( ____руб. _коп.), в том числе НДС-18% - _____ ( ______руб. __ коп.).
2.2 Оплата работ осуществляется в два этапа:
– Заказчик производит авансовый платёж в размере 30% стоимости работ в сумме _______,_руб. ( _____руб. _коп.), в том числе НДС-18% - ______,__ руб. ( ____руб. _коп.) после подписания договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения счёта на оплату.
Окончательный расчёт в сумме ______,__ руб. (_____руб. __коп.), в том числе НДС-18% - ______,__руб. ( _______руб. __коп.) Заказчик производит после выполнения работ в течение 10 (десяти) банковских дней от даты предоставления счёта на оплату, счёта-фактуры и акта сдачи-приёмки выполненных работ.
2.3 Поставщик обязуется организовать доставку Заказчику счетов, счетов-фактур заказной почтой с уведомлением о вручении, или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику указанных документов.
2.4 Счет-фактура оформляется в соответствии с п. 5 ст. 169 НК РФ. Ответственность за неправильное оформление счета-фактуры несет Поставщик.
2.5 При выставлении счетов-фактур в строке «Грузополучатель и его адрес» указывается - «Астраханский филиал ФГУП «Росморпорт», 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31; в строках «Покупатель» и «Адрес» указывается - «ФГУП «Росморпорт», 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7»; в строке «ИНН/КПП покупателя» указывается – «7702352454/301802001».
3. Срок действия договора
3.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами всех обязательств по настоящему договору.
4. Условия выполнения проектных работ
4.1 Посещение объектов Заказчика работниками Исполнителя проводится только в сопровождении представителя Заказчика.
4.2 Список лиц для оформления пропусков подаётся Заказчику в электронном виде не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до посещения объекта.
4.3 Доставка работников Исполнителя на объекты Заказчика осуществляется транспортом Заказчика от месторасположения Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» (ул. Капитана Краснова 31, г. Астрахань) до посещаемых объектов. Все остальные транспортные, командировочные и иные расходы Исполнитель несёт за свой счёт.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязан:
- в течение 3-х рабочих дней после подписания договора назначить ответственного сотрудника по исполнению договора, известить Заказчика о назначении, предоставить в электронном виде список лиц для оформления пропусков в Федеральной пограничной службе РФ (при необходимости);
- выполнить работы в полном объёме в соответствии с заданием на проектирование в срок, определённый Календарным планом, а также согласно действующим государственным стандартам и нормативным документам;
- незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
- предоставить возможность Заказчику в любой момент проверять ход выполнения работ;
- не разглашать, не передавать третьим лицам без разрешения Заказчика информацию, которая стала известна Исполнителю в процессе выполнения работы.
5.2 Исполнитель вправе:
- требовать своевременной оплаты выполненных работ;
- досрочно выполнить работы по договору и предъявить их Заказчику.
Заказчик обязан:
- своевременно принять результаты работ;
- своевременно оплатить выполненные работы;
- предоставлять доступ представителям Исполнителя на объекты Заказчика для выполнения работ.
5.4 Заказчик вправе:
- требовать выполнения работ в соответствии с условиями настоящего договора;
- в случае досрочного выполнения, принять и оплатить работы по договору.
6. Порядок сдачи и приёмки работ
6.1 По завершении работы Исполнитель предъявляет Заказчику результаты работ в полном объёме согласно требованиям задания на проектирование вместе с актом сдачи-приёмки выполненных работ.
6.2 В течение 7-ми рабочих дней Заказчик обязан подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ или представить Исполнителю мотивированный отказ от приёмки работ.
6.3 В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.4 При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.
6.5 Дата подписания двухстороннего акта сдачи-приёмки выполненных работ считается датой 100% выполнения Исполнителем своих обязательств по договору.
6.6 Счёт на оплату и счёт-фактура передаются Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.
7. Ответственность сторон
7.1 За нарушение принятых по настоящему договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2 За нарушение сроков оплаты, установленных в пункте 2.2 настоящего договора, Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,03% от суммы неуплаченных денежных средств за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.
7.3 В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных в пункте 1.2 настоящего договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,03% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.
8. Антикоррупционные условия
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пять) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
8.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
8.7. В цепях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить последнему информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов (далее - Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Подрядчик обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
8.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь расторжение настоящего Договора.
8.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
8.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
8.11. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно п. 8.7. настоящего Договора, фактического не предоставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
8.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации с указанием сроков ее предоставления. В случае не предоставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
9. Привлечение субподрядчиков
9.1. Подрядчик вправе привлекать для оказания услуг Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения работ.
9.2, При привлечении Субподрядчиков Подрядчик обязан:
- предоставить Заказчику информацию обо всех договорах с Субподрядчиками в течение 2 дней с момента их заключения. Информация должна быть представлена в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 №173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между Заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»;
- в течение 2 дней с момента заключения договоров с Субподрядчиками предоставить копии договоров (сканированные копии в формате «.pdf»), а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субподрядчиками, и в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих изменений;
- предоставить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчиков (сканированные копии в формате «.pdf»), до их привлечения к работе по настоящему Договору;
- в случае, если привлекаемые Субподрядчики относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого Субподрядчика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
9.3. В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков без предварительного письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости Договора.
9.4. В случае не предоставления или предоставления не в полном объеме Подрядчиком информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено п. 9.2. настоящего договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5% от стоимости Договора, а также возместить причиненные Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов, в связи с не предоставлением Заказчику информации о договорах с субподрядчиками.
10. Порядок разрешения споров
10.1 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путём переговоров и возникшие договорённости в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.
10.2 В случае не достижения договорённости по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской области.
11. Прочие условия
11.1 Договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон на основании письменного уведомления, направленного (полученного) другой стороне (-ой) не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения.
11.2 Расторжение или прекращение действия настоящего договора не освобождает стороны от выплаты пени и возмещения убытков.
11.3 Право требования по настоящему договору может быть передано третьим лицам одной стороной только с письменного согласия другой стороны.
12. Заключительные положения
12.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
12.3 В случае изменения банковских, почтовых реквизитов сторон последние своевременно направляют письменное уведомление, подписанное уполномоченным представителем стороны, посредством почты или факсимильной связи. Уведомление вступает в силу в срок, указанный в уведомлении, но не ранее дня, следующего за днём отправления уведомления.
12.4 Все уведомления, сообщения, заявления должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по адресам сторон, указанным в разделе «Адреса и реквизиты сторон» настоящего договора, с получением под расписку соответствующими должностными лицами, либо отправленными по электронной почте с уведомлением о получении, либо по факсу с последующим обменом оригиналами.
12.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
13. Форс-мажорные обстоятельства
13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств по настоящему договору при наступлении таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего договора.
13.2 Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем договоре, то этот срок продлевается на время указанных обстоятельств.
13.3 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентными органами.
13.4 В случае если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 3 (трёх) месяцев, стороны вправе расторгнуть договор без обращения в арбитражный суд.
14. Приложения к настоящему договору
Приложение 1. Техническое задание на выполнение проектных работ на 9л. в 1экз.
Приложение 2. Календарный план работ на 1л. в 1экз.
15. Адреса и реквизиты сторон
«ЗАКАЗЧИК»
Астраханский филиал ФГУП «Росморпорт»
Юридический адрес: 127055, г. Москва,
ул. Сущевская, д.19 стр.7
Почтовый адрес: 414016
г. Астрахань, ул. Капитана Краснова д.31
Телефон: (8512) 58-48-21
Факс: (8512) 58-57-76
ИНН 7702352454; КПП 301802001
Р/счет 40502810000130000004
Филиал «Газпромбанк» (АО) в г. Астрахань
К/счет 30101810500000000709
БИК 041203709
КОД ОКПО 71235540
КОД ОКВЭД 63 22
ОГРН 1037702023831
И. о. директора Астраханского филиала
ФГУП «Росморпорт»
____________________
«___» ___________________2016 г.
М. П.
|
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
_____________________
«___» ___________________2016 г.
М. П.
|
|
