3. Проект договора ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Калининград «___» ____________ 2014 г.
_________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Мирманова А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее по тексту «стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, именуемые далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Поставка товара по настоящему Договору осуществляется по адресу: г. Калининград, ул. Красносельская, 83.
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ
Номенклатура и количество товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, указывается в Спецификации к настоящему Договору.
ЦЕНА ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ
3.1. Цена товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, указывается в Спецификации к настоящему Договору.
3.2. Цена товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, является твердой и изменению в течение срока действия настоящего Договора не подлежит.
3.3. Цена товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, включает в себя: стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку.
3.4. Сумма Договора без учета НДС составляет ________ (____________) рублей ___ копеек, кроме того НДС – _________ (_____________) рублей ___ копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет ________ (____________) рублей ___ копеек.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Порядок расчетов по настоящему Договору устанавливается следующий:
4.1.1. Покупатель оплачивает сумму, указанную в пункте 3.4., в течение 90 дней после получения товара на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств по реквизитам Поставщика, указанным в разделе 14 настоящего Договора.
4.2. Днем исполнения обязательств Покупателя по оплате товара в соответствии с настоящим Договором считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя по реквизитам Поставщика, указанным в разделе 14 настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Порядок поставки по настоящему Договору устанавливается следующий:
5.1.1. Поставщик поставляет Покупателю товар в срок, указанный в техническом задании.
5.1.2. Покупатель поставляет товар в течение 14 календарных дней с даты подписания настоящего договора.
5.2. Покупатель обязуется обеспечить своевременную приемку товара.
5.3. Днем исполнения обязательств Поставщика по поставке товара в соответствии с настоящим Договором считается день фактической передачи Поставщиком товара Покупателю (Грузополучателю) согласно накладным.
5.4. При передаче Поставщиком товара Покупателю (Грузополучателю) производится количественная и качественная его приемка в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. При приемке товара Покупатель (Грузополучатель) проводит проверку товара на предмет его соответствия Спецификации и товарной накладной по количеству, ассортименту, комплекту (комплектности) и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного товара указанным документам, Покупатель обязан известить об этом Поставщика в течение 15 (пятнадцати) дней в письменном виде с приложением рекламационного акта.
Поставщик обязан за свой счет заменить либо допоставить товар Покупателю (либо Грузополучателю) по адресу, указанному в п. 1.2. Договора, в тридцатидневный срок, исчисляемый с момента получения Поставщиком рекламационного акта об обнаруженных несоответствиях поставленного товара.
5.6. Если Поставщик не поставил предусмотренный настоящим Договором товар или не укомплектовал товар в установленный срок, Покупатель вправе приобрести не поставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение.
5.7. Покупатель вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и некомплектного товара, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товара либо его замены.
5.8. Поставка товара по настоящему Договору осуществляется в невозвратной упаковке, предохраняющей товар от повреждений во время транспортировки по принятому Поставщиком способу.
5.9. Право собственности на товар переходит к Покупателю, после подписания сторонами товарных и товарно-транспортных накладных. С этого момента риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ
6.1. Товар, поставляемый по настоящему договору должен быть новым и ранее не использованным.
6.2. Качество товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, должно соответствовать требованиям, предусмотренным российскими нормами соответствующих государственных органов (ГОСТ, ТУ и др.) и подтверждаться:
- сертификатом соответствия Госстандарта России;
- полным комплектом технической документации.
6.3. Гарантия на поставляемый товар должна распространяться не менее чем на 3 года с момента ввода в эксплуатацию.
7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
7.1 Поставщик обязуется:
7.1.1. Поставить товар надлежащего качества в количестве и сроки, установленные настоящим Договором. На поставляемый товар оформить и передать Покупателю счета-фактуры и товарные накладные формы ТОРГ-12.
7.1.2. Поставщик обязуется в течение 15 дней с момента подписания Договора передать всю информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей, с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров). В случае изменений в составе собственников или исполнительных органах, Поставщик обязуется в течение 15 дней с момента изменений представлять соответствующую информацию с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров), неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения договора.
7.2. Покупатель обязуется:
7.2.1. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
8.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком своих обязательств по настоящему договору (за просрочку поставки товара, за нарушение сроков замены товара и т.п.) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.
8.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты, согласно п. 4.1.1. настоящего Договора более, чем на 7 банковских дней, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,01% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от неуплаченной в срок суммы настоящего Договора.
8.4. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.
9. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСВЕННОСТИ ПРИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийные бедствия, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства, действия правительства, запрещающие деятельность, включающую в себя предмет договора, и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору.
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего договора.
9.4. Наступление обстоятельств, освобождающих от ответственности, должно быть подтверждено уполномоченным официальным органом.
9.5. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.
9.6. Стороны договорились, что после получения уведомления об освобождающем от ответственности препятствии они встретятся и рассмотрят вопросы о мерах, которые необходимо принять в целях предупреждения или ограничения последствий препятствий.
9.7. Сторона, не выполнившая п.п. 9.3, 9.4, 9.5 настоящего договора утрачивает свое право ссылаться на освобождающее от ответственности препятствие.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.
10.2. Настоящий Договор прекращается в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора или изменить его в случаях:
- поставки Поставщиком товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.
10.4. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора или изменить его в случаях:
- неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты товаров;
- неоднократной не выборки Покупателем товаров.
10.5. При наличии обстоятельств, указанных в пп.10.3.-10.4., настоящий Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Любые споры или разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности решаются между сторонами путем переговоров.
11.2. Любые споры или разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, не нашедшем своего разрешения согласно пункту 11.1. настоящего Договора, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности любой информации и документации (далее – информация), предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была предоставлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.
12.2. Стороны обязуются:
12.2.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц.
12.2.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так и частично.
12.3. Обязательства Сторон по соблюдению режима конфиденциальности не утрачивают свою силу (не прекращаются) после расторжения настоящего Договора или истечения срока его действия.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Изменения, дополнения и приложения, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
13.4. День получения стороной по настоящему Договору от другой стороны подлинных документов по факсимильной связи будет считаться днем надлежащего получения документов при условии направления стороной по настоящему Договору другой стороне подлинных документов заказным письмом в течение следующего рабочего дня.
13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение № 1
к Договору поставки
№ _______________
от _______________ 2014 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
|
Наименование
|
Технические характеристики
|
Ед. изм
|
Кол-во
|
Цена
За ед.
|
Стоимость
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого без НДС
|
|
НДС 18%
|
|
ВСЕГО с НДС
|
| |
