Электронный документооборот
Стороны вправе осуществлять обмен электронными документами.
После введения электронного документооборота Стороны обязаны осуществлять обмен электронными документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации.
Стороны соглашаются принимать к сведению и исполнению электронные документы, изготовленные с помощью средств вычислительной техники и подписанные электронной подписью, при условии соблюдения норм Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Подрядчик соглашается использовать электронную подпись для подтверждения авторства, подлинности и целостности электронных документов, передаваемых Заказчику.
Особые условия выполнения работ
Подрядчик должен планировать и обеспечивать своевременную поставку материалов и изделий, необходимых для производства работ по созданию системы безопасности объекта. Субподрядчик обязан своевременно представлять Подрядчику сведения, необходимые для планирования и обеспечения поставки указанных материалов и изделий.
Разрешение споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с применением претензионного порядка. Претензия рассматривается и ответ на нее направляется в течение 20 календарных дней с даты поступления претензии.
При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Симферополь.
Настоящий Договор толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Расторжение Договора
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях (включая, но не ограничиваясь):
Несоблюдения качества и сроков выполнения работ по настоящему Договору, а также сроков реализации связанных со строительством иных мероприятий, в том числе:
задержки начала выполнения работ (этапов работ) более 15 календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;
двух и более документально подтвержденных случаев отступления от условий настоящего Договора, ухудшающих результаты работ (брак в работе, некачественные материалы и оборудование поставки Подрядчика и пр.);
двух и более документально подтвержденных случаев нарушения сроков выполнения работ, установленных месячно-суточным графиком выполнения работ;
двух и более документально подтвержденных случаев наличия недостатков в работе, которые делают ее результат непригодным для предусмотренного настоящим Договором использования;
непредставления, нарушения сроков представления Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения
обязательств Подрядчика в соответствии со ст. 9 настоящего Договора;
заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по Договору;
непредставления ежемесячного «Отчета об использовании авансовых платежей», составленного по форме приложения 8 к настоящему Договору, и иной информации, запрашиваемой Заказчиком в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора.
Утраты Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Договора права на выполнение работ по настоящему Договору в связи с отсутствием (аннулированием, приостановлением, истечением срока действия) документов, дающих право Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором.
Нарушения требований охраны труда или требований природоохранного законодательства Российской Федерации, повлекшего несчастный случай или причинение вреда (ущерба) окружающей среде, растительному и животному миру, водным биологическим ресурсам, а также систематического (более трех раз) невыполнения предписаний в рамках экологического контроля по устранению нарушений природоохранных требований при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов.
В письме, направляемом Подрядчику, Заказчик вправе предусмотреть, в частности, порядок передачи работ, документации по настоящему Договору, материалов и оборудования, поставленного на строительную площадку для целей строительства объекта (в том числе смонтированного на момент остановки работ, находящегося на складе Подрядчика, находящегося в стадии изготовления), а также иные положения.
В течение 10 календарных дней с даты получения письма, указанного в пункте 34.2 настоящего Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику по акту приема-передачи строительную площадку.
В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 34.1 настоящего Договора, Подрядчику возмещаются только расходы, фактически понесенные им в связи с исполнением настоящего Договора до дня его расторжения, если они документально подтверждены.
Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика об отказе от исполнения Договора. Подрядчик с момента получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте и поставку материалов, оборудования, запасных частей к нему. Последствия расторжения Договора в соответствии с настоящим пунктом определяются статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае признания Заказчика банкротом, направив об этом Заказчику соответствующее уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Заказчиком.
|
