РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
Приложение №1 Опись документов,
представляемых для участия в открытом запросе предложений
на ______________________________ (указать наименование предмета запроса предложений)
наименование лота ________________________________________ (в случае, если запрос предложений проводится по нескольким лотам) Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для (наименование участника размещения заказа)
участия в открытом запросе предложений на право заключения _______ (указать наименование предмета договора) направляются следующие документы.
№ п\п
| Наименование документов
| Количество страниц
| 1.
|
|
| 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений)
М.П. (подпись)
Приложение №2
На бланке участника размещения заказа
(по возможности)
Дата, исх. номер Заказчику
(Указывается полное наименование и адрес заказчика) ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения с ___________________________________________
(указывается наименование заказчика)
договора на __________________________________________________
(указывается предмет договора)
наименование лота __________________________________________
(в случае, если запрос предложений проводится по нескольким лотам) 1. Изучив документацию запроса предложений, ______________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес) в лице __________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица) сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на установленных заказчиком условиях, и направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений.
2. Мы согласны поставить товар, оказать услуги в соответствии с требованиями Документации и на следующих условиях:
№ п/п
| Наименование критерия
| Ед. изм.
| Значение (цифрами и прописью)
| Примечание
| 1.
| Цена договора (с учетом НДС)
| Руб.
|
| Предложение о цене договора в соответствии с таблицей пункта 3 настоящей Заявки
| Процент снижения стоимости
| %
|
| Указывается процент снижения стоимости предложенной цены по отношению к начальной цене, установленной в Документации
| 2.
| Квалификация Участника
| Лет
|
| Период функционирования компании на рынке (Критерий В1)
| Шт.
|
| Кол-во положительных отзывов (при наличии) (Критерий В2)
| Шт.
|
| Кол-во выполненных проектов по организации и проведению командообразующих мероприятий с бюджетом не менее 400 000,00 руб. и c кол-во участников не менее 150 человек (Критерий В3)
| Шт.
|
| Кол-во выполненных проектов по организации и проведению банкетов/торжественных вечеров/фуршетов/конференций/форумов на сумму не менее 400 000,00 руб. и c кол-во участников не менее 150 человек (Критерий В4)
| Да/Нет
|
| Наличие у ведущего документа, подтверждающего прохождение обучения по коучингу (Критерий В5)
| Да/Нет
|
| Наличие у ведущего опыта работы в сфере консалтинга (Критерий В6)
| Шт.
|
| Кол-во предоставляемых коттеджей (из числа сотрудников, указанных в пункте 3 Таблицы пункта 1.6. Технического задания) (Критерий В7)
| Шт.
|
| Кол-во предоставляемых VIP коттеджей с камином и сауной (из числа сотрудников, указанных в пунктах 1 и 2 Таблицы пункта 1.6 Технического задания) (Критерий В8)
| Да/Нет
|
| Наличие открытого подогреваемого бассейна с зоной отдыха (Критерий В9)
|
3.Стоимость организации мероприятия:
№ п/п
| Наименование услуги
| Дата оказания услуги
| Количество человек
| Стоимость, рублей РФ, в т.ч. НДС (если уплата НДС предусмотрена)
| 1.
| Размещение (проживание) гостей в комплексе на 2 ночи
| 03.08.2017 - 05.08.2017
| 230
|
| 2.
| Организация питания гостей
| 03.08.2017 - 05.08.2017
| 230
|
| 3.
| Предоставление в аренду 3 (трех) переговорных комнат/конференц-залов, включая техническое оснащение
| 04.08.2017
| 160
|
| 4.
| Предоставление в аренду банкетного зала комплекса/ресторана, включая техническое оснащение
| 04.08.2017
| 230
|
| 5.
| Организация и проведение командообразующего мероприятия
| 04.08.2017
| 200
|
| 6.
| Организация банкета с полным банкетным обслуживанием
| 04.08.2017
| 230
|
| Итого:
|
|
|
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документации, влияющими на стоимость услуг, и не имеем к ней претензий.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы на оказание услуг, которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом запроса предложений, указанные работы будут в любом случае выполнены, оказаны в полном соответствии с требованиями Документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
6. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями Документации и Проекта договора.
7. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем, что в отношении ___________________________________ (наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе предложений информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ООО «МультиКарта» на выполнение работ в соответствии с требованиями Документации и предложенными нами условиями, в срок установленный в Проекте Договора и/или настоящей Документацией.
10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями Документации и предложенными нами условиями.
11. Участник запрос предложений уведомлен о том, что в случае, если предложенные им сроки выполнения работ/оказания услуг превышают сроки, установленные Заказчиком в документации о закупке, предложение участника будет считаться не соответствующим требованиям документации, а в случае, если предложенные участником сроки выполнения работ/оказания услуг сокращены по отношению к срокам, установленным Заказчиком, в таком случае Заказчик вправе (если в отношении участника размещения заказа принято решение о заключении договора) по своему усмотрению заключить договор со сроком выполнения работ/оказания услуг, предложенным участником размещения заказа, либо со сроком выполнения работ/оказания услуг, установленным Заказчиком в документации о закупке.
12. Мы подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае уклонения нас от заключения договора сведения о ___________________ (наименование участника размещения заказа) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей.
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному лицу.
14. В случае присуждения нам права заключить договор в период до подписания договора настоящая заявка на участие в запросе предложений будет носить характер предварительного договора, заключенного между нами и заказчиком, о заключении договора на предложенных нами условиях.
15. Банковские реквизиты участника размещения заказа:
ИНН ____________________, КПП _________________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________
Расчетный счет ____________________
Корреспондентский счет ____________________
Код БИК ____________________
16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________
17. К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений, согласно описи.
Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений) (подпись)
Главный бухгалтер _________________
(Ф.И.О.)
М.П. (подпись)
Приложение №3 Анкета Участника закупки _________________________ (Наименование Участника) _____________________________ (Номер и дата Заявки на участие)
№ п/п
| Наименование
| Сведения об Участнике закупки
| 1.
| Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы; в соответствии с учредительными документами (устав и пр.)
|
| 2.
| ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО
|
| 3.
| Место нахождения (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.)
|
| 4.
| Фактический/Почтовый адрес
|
| 5.
| Адрес место нахождения производственных мощностей
|
| 6.
| Адрес место нахождения складских помещений
|
| 7.
| Вхождение в состав холдингов, концернов, финансово-промышленных групп и других объединений. Роль компании в структуре холдинга.
|
| 8.
| Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса.
|
| 9.
| Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
|
| 10.
| Веб-сайт, телефон, факс, адрес электронной почты Участника закупки.
|
| 11.
| Фамилия, имя и отчество руководителя Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона
|
| 12.
| Фамилия, имя и отчество главного бухгалтера Участника закупки с указанием контактного телефона
|
| 13.
| Фамилия, имя и отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона
|
| 14.
| По дополнительному запросу Заказчик вправе на любом этапе проведения закупки потребовать: Сокращенное наименование, ИНН (для юридических лиц), Фамилия, имя и отчество, дата рождения, паспортные данные (для физических лиц) владельцев компании с долей более 20 %.
Для нерезидента указываются конечные бенефициары.
|
| 15.
| Принадлежность к субъектам малого или среднего предпринимательства.
|
|
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)1 |