Требования к оформлению документов
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями норм ст. 169 НК РФ и Постановления Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137.
В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные НК РФ сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующую требованиям Договора, информирует другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений. Срок замены счет-фактуры Стороной, направившей Счет-фактуру с нарушениями, составляет 2 (Два) рабочих дня с даты получения соответствующего требования.
Положения настоящего раздела не подлежат применению в случае, если Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения согласно гл. 26.2 НК РФ.
Использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи, при подписании любых документов, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, не допускается.
Документы, переданные посредством факсовой, электронной связи будут иметь юридическую силу при условии, если выбранный способ связи позволяет достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору (ч.2 ст. 434 ГК РФ) и что не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания документа Сторонами будет произведен обмен оригинальными экземплярами.
Требования по конфиденциальности
Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
-предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
-предоставление каких-либо гарантий;
-ускорение существующих процедур;
-иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
В целях проведения антикоррупционных проверок Генпроектировщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить информацию о цепочке собственников Генпроектировщика включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №4 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее - Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Генподрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах генподрядчика обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения.
Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Генпроектировщик обязан предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.
Генпроектировщик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.
В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 1.11 настоящего соглашения, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 1.11 настоящего соглашения, Генпроектировщик обязан возместить Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.
Оговорка о соблюдении миграционного законодательства
При исполнении своих обязательств по Договору Генпроектировщик обязуется неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми Генпроектировщиком для выполнения Работ по Договору (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).
В случае нарушения установленных настоящим разделом обязательств Генпроектировщик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные в связи с этим Заказчиком, в том числе связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности.
Заказчик вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих Заказчику либо находящихся под контролем Заказчика, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Генпроектировщиком для выполнения Работ по Договору, если Заказчиком будет выявлено, что использование Генпроектировщиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство, а также по иным основаниям, согласно действующим на Объекте Заказчика правилам пропускного режима. При этом указанный запрет не освобождает Генпроектировщика от исполнения своих обязательств по Договору и не продлевает сроки исполнения обязательств Генпроектировщика. В этом случае Генпроектировщик обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ по Договору.
Ответственность Сторон
При нарушении Генпроектировщиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе взыскать с Генпроектировщика неустойку в форме пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.
Генпроектировщик несет ответственность по Договору в соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Уплата предусмотренной Договором неустойки не освобождает соответствующую Сторону от исполнения своих обязательств и возмещения убытков в полном объеме. Обязанность по уплате неустойки, предусмотренной Договором, возникает с даты получения соответствующей претензии, оформленной в письменном виде и подписанной уполномоченным лицом. При этом неустойка начисляются с момента начала нарушения Стороной своего обязательства по Договору. Срок уплаты неустойки указывается в претензии.
В случае отказа Генпроектировщика от предоставления Информации, согласно п. 4.3.9 настоящего договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации, указанной в форме (приложение № 4 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 4.3.9 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информации с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушение сроков ее предоставления, а также предоставления такой информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».
Внесение изменений в Договор
12.1. Заказчик вправе вносить необходимые, по его мнению, изменения в объемы работ. В случае необходимости внесения изменений он обязан направить письменное распоряжение Генпроектировщику с указанием:
12.1.1. Увеличить или сократить объем какой-либо работы, включенной в Договор;
12.1.2. Исключить какую-либо работу;
12.1.3. Изменить характер, качество или вид работы;
12.1.4. Выполнить определенную дополнительную работу.
12.2. Если такие изменения (пункт 12.1.) повлияют на договорную цену, сроки выполнения Работы, то Генпроектировщик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое должно отражать эти изменения, и становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.
Разрешение споров
В случае возникновения споров, требований и (или) разногласий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
Срок рассмотрения претензии составляет 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения претензии.
В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в указанный срок, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
Заключительные положения
Условия Договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон путем составления дополнительного соглашения к Договору, подписываемого уполномоченными представителями Сторон и скрепляемого печатями. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
Все Приложения к Договору подписываются уполномоченными представителями Сторон, скрепляются печатями и являются неотъемлемой частью Договора.
Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
В случае одностороннего отказа от исполнения Договора соответствующая Сторона обязана уведомить другую Сторону о своем намерении путем направления соответствующего уведомления на указанные в разделе 15 Договора почтовые адреса.
Сторона, при изменении ее адресов, банковских реквизитов, а также иных данных, предусмотренных разделом 15 Договора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней направить письменное уведомление, подписываемое уполномоченным представителем и скрепляемое печатью, контрагентам о произошедших изменениях (такое письменное уведомление будет являться неотъемлемой частью договора, оформление и подписание Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору не требуется). Сторона, исполнившая обязательства во исполнение Договора с использованием прежних данных и реквизитов, до получения соответствующего уведомления, считается исполнившей свое обязательство надлежащим образом.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «___» _____________20__г.
Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
К Договору прилагаются:
Приложения №1–Задание на проектирование Объекта: «Система электрохимической защиты топливопровода ББХ-ЦЗС (инв. 0124-3/22). Техническое перевооружение»
устройство системы электрохимической защиты топливопровода ББХ-ЦЗС (инв.№0124-3/22)
Приложение № 2 – Расчет стоимости работ на разработку документации по устройству системы электрохимической защиты топливопровода ББХ-ЦЗС (инв.№0124-3/22)
Приложение № 3 – Форма акта выполненных работ;
Приложение № 4 – Информация о цепочке собственников контрагента;
Приложение № 5 – Перечень субподрядных организаций;
Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
ЗАО «ТЗК Шереметьево»
Юридический адрес: 141400, Россия, Московская обл., Химкинский р-н, Международный аэропорт Шереметьево.
Почтовый адрес: 141426, Московская обл., Химкинский р-н, Международный аэропорт Шереметьево
Тел: 8 (495) 578-79-51, факс: 8 (495) 956-46-77
ИНН 5047058580
КПП 509950001
Расчетный счет: 40702810300000005369
в АО «ВБРР», г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810900000000880
БИК 044525880
ОГРН 104500955037
|
Генпроектировщик:
Краткое наименование контрагента
Юридический адрес: …………………………
Почтовый адрес: ……………………………..
Тел.: ………………, факс: …………………………
ИНН……………………
КПП ……………….
Расчетный счет: …………………………………
в ……………………г. ………………
Корреспондентский счет: …………………………..
БИК ……………………………
ОГРН …………………………...
|
Заказчик
Генеральный директор
ЗАО «ТЗК Шереметьево»
__________________ /А.Н.Рябенко/
М.П.
|
Генпроектировщик
Должность лица, подписывающего договор от имени контрагента
Краткое наименование контрагента
__________________ /И.О.Фамилия/
М.П.
|
Приложение № 1
к Договору № ________________
от «___» ____________ 201 г
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ № ________
Объекта: «Система электрохимической защиты топливопровода ББХ-ЦЗС (инв. 0124-3/22). Техническое перевооружение»
№
|
Перечень основных
данных и требований
|
Основные характеристики, сведения и требования к проекту
|
1
|
2
|
3
|
|
Основание для проектирования
|
Производственная необходимость в обеспечении работоспособности и сохранности топливопровода ББХ-ЦЗС.
Заключение экспертизы промышленной безопасности рег. №ЗАО-2015/2232-1/7 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (технологический подземный топливопровод от склада ГСМ ББХ до склада ГСМ ЦЗС инв.№0124-3/22, принадлежащий ЗАО «ТЗК Шереметьево», Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт Шереметьево»), ЗАО НПО «ТЕХКРАНЭНЕРГО», 2015г.
Технический отчет №0521/ОКИПА/2012-ТО «Обследование системы электрохимической защиты (ЭХЗ) технологических трубопроводов ЗАО «ТЗК Шереметьево», ООО «АЛИТИР», 2013г.
Выполнение положений Приказа Ростехнадзора от 27.12.2012 №784 об утверждении Руководства но безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов".
СП 125.13330.2012 (СНиП 2.05.13-90) «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов».
СО 03-04-АКТНП-014-2004 «Нормы технологического проектирования магистральных нефтепродуктопроводов» (введен взамен ВНТБ 3-90)
|
|
Вид строительства
|
Техническое перевооружение
|
|
Стадия проектирования
|
Рабочая документация
|
|
Исходные данные
|
Ситуационный план топливопровода ББХ-ЦЗС.
Градостроительный план земельного участка Базового склада ГСМ (ББХ) ЗАО «ТЗК Шереметьево».
Концепция развития склада ГСМ ББХ ЗАО «ТЗК Шереметьево», 2012г., ООО «Авиационные Технологии Топлива»/ЗАО «Нефтехимстрой.
Технический отчет №0521/ОКИПА/2012-ТО «Обследование системы электрохимической защиты (ЭХЗ) технологических трубопроводов ЗАО «ТЗК Шереметьево», ООО «АЛИТИР», 2013г.
Технические решения в рамках проектирования «Реконструкция топливопровода ББХ-ЦЗС (инв. 0124-3/22)».
Рабочая документация «Капитальный ремонт катодной защиты продуктопровода ББХ-ЦЗС», шифр ТЗК-01-08/07-ЭХЗ-01-00, ООО «АЛИТИР», 2008г.
Рабочий проект «Доработка проекта ремонта систем ЭХЗ топливопровода на участке «ББХ-Камера А» с учетом переходов под железнодорожной веткой необщего назначения и Шереметьевским шоссе», шифр 02-12/09-2ЭХЗ, ООО «АЛИТИР», 2010г.
Рабочий проект «Устройство электрохимической защиты топливопроводов топливо-заправочного комплекса Международного аэропорта Шереметьево», раздел «Электроснабжение», шифр 260/07-А3, ЗАО «СТРОЙГАЗПРОЕКТ», 2007г.
Заказчик предоставляет Генпроектировщику результаты комплексных инженерных изысканий (инженерно-геодезические, геологические, гидрологические, экологические)
Технические условия на подключение объекта проектирования к инженерным системам и сетям Базового склада ГСМ (ББХ) выдаются по запросу Генпроектировщика с предоставлением соответствующих расчетов.
|
|
Месторасположение предприятия, здания, сооружения
|
Московская область, г.о. Лобня, г.о. Химки, Мытищинский район, Солнечногорский район, аэропорт Шереметьево.
|
|
Порядок разработки документации
|
Документацию разработать в соответствии с ФЗ РФ №116 от 21.0.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и действующими документами в области промышленной безопасности в части касающейся проектируемого объекта.
Сбор недостающей исходной информации (включая получение технических условий (ТУ) от владельцев сторонних коммуникаций, обследование существующих зданий и сооружений, разрешительных и информационных писем от надзорных органов), обеспечивает Проектировщик по доверенности и в сопровождении представителя Заказчика.
В состав документации включить опросные листы, заказные спецификации и коммерческие предложения на применяемое оборудование и материалы. Форму предоставления материалов получить у Заказчика.
Основное технологическое, электрическое и другое оборудование, применяемое в документации, должно быть согласовано с Заказчиком.
Точки подключения проектируемых инженерных сетей к существующим сетям предприятия выполняются в соответствии с ТУ, которые предоставляет Заказчик по запросу Генпроектировщика.
Трассы проектируемых инженерных сетей должны быть согласованы с Заказчиком.
При разработке документации следует учитывать требования технической документации заводов-изготовителей технологического и электротехнического оборудования, приборов, средств и систем автоматизации и измерения в соответствии с перечнем оборудования, утвержденным Заказчиком.
В составе документации выполнить сборники спецификаций оборудования (ССО), выделив оборудование поставки заказчика и поставки подрядчика, спецификации оборудование, не требующего монтажа. В СО поставки Заказчика должно быть разделение на «Материалы» и «Оборудование». Форму предоставления материалов получить у Заказчика. Разработать и передать Заказчику в составе текстовой части рабочей документации ведомости объемов работ (ВР).
|
|
Требования по вариантной разработке
|
Не требуется
|
|
Особые условия строительства
|
По территории аэропорта Шереметьево и по остальной трассе трубопроводы проложены подземно, с пересечением искусственных и естественных сооружений: Лобненское шоссе, Шереметьевское шоссе, окружная автодорога по территории аэропорта, проезды и площадки на территории складов ГСМ, железная дорога необщего пользования, ложбины, по которым идет сток воды в период дождей и снеготаяния; часть трассы топливопровода проходит по лесному массиву и заболоченным участкам, пересекает магистральные нефтепродуктопроводы, газопровод, кабели электроснабжения и связи. По территории склада ГСМ ББХ и склада ГСМ ЦЗС трубопроводы проложены надземно, на опорах.
Строительство в условиях действующего производства, режим работы Базового склада ГСМ (ББХ) и склада ГСМ ЦЗС – круглосуточный, круглогодичный, режим перекачки топлива со склада ГСМ ББХ на склад ГСМ ЦЗС по топливопроводу ББХ-ЦЗС – периодический, круглосуточный, круглогодичный
|
|
Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта
|
Сметную документацию разработать согласно требованиям Приложение №2 к заданию на проектирование
«Исходные данные для разработки сметной документации»
|
|
Особые требования к проектированию
|
При разработке документации описать существующее состояние системы ЭХЗ топливопровода ББХ-ЦЗС.
Разработать технические решения по электрохимической защите действующего топливопровода ББХ-ЦЗС с учетом влияния установок ЭХЗ пересекаемых и следующих параллельно топливопроводов сторонних организаций.
Документацией предусмотреть подключение перспективных (проектируемых в рамках реконструкции) трубопроводов топливопровода ББХ-ЦЗС к проектируемой системе ЭХЗ.
Проектные решения должны строиться с применением энергосберегающих технологий, особенно в части потребления электроэнергии.
|
|
Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
|
Принятые технические и строительные решения должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству.
|
|
Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию
|
Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать нормам Российской Федерации.
Разработать технологические и технические решения, ведущие к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат и соответствующие мировому уровню.
Предусмотреть использование малолюдных, энергосберегающих, экологически чистых технологий.
|
|
Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям
|
Использовать оборудование максимальной заводской готовности.
Применять компоновочные и технические решения, минимизирующие техногенное воздействие на природную среду.
Предусмотреть применение комплектного оборудования и узлового метода строительства.
Предусмотреть применение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов.
|
|
Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий
|
Не требуется
|
|
Автоматизация технологических процессов
|
Не требуется
|
|
Обеспечение единства измерений и контроль качества продукции
|
Не требуется
|
|
Технологическая связь
|
Не требуется
|
|
Энергоснабжение
|
Номенклатуру и технические характеристики энергетического оборудования, используемого в разрабатываемой документации, согласовать с Заказчиком.
|
|
Требования по энергосбережению
|
Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов.
|
|
Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда
|
Промышленная безопасность
Все необходимые согласования, экспертизы, обоснования безопасности и внесение заключений экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) в реестр заключений ЭПБ Ростехнадзора обеспечивает Генпроектировщик.
Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать требованиям действующих норм и правил в области промышленной безопасности.
Обеспечить применение новейших материалов и технологий, обеспечивающих надежную эксплуатацию всех материалов и оборудования с учетом эффективности и экономичности строительства и эксплуатации.
Указать требования к срокам службы применяемого оборудования и технических устройств в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими законодательными, нормативными правовыми актами и локальными нормативными документами ОАО «НК «Роснефть».
Заложенное в рабочую документацию оборудование (технические устройства) должно иметь (в случае, если конкретное оборудование в документации не указывается, должны быть предусмотрены соответствующие требования к оборудованию) один из следующих комплектов документов:
Документы, подтверждающие соответствие (сертификат либо декларация) требованиям технических регламентов (национальных, либо Таможенного союза);
Действующее разрешение на применение, выданное Ростехнадзором в комплекте с заключением экспертизы промышленной безопасности и копией письма о его утверждении и регистрации (для случаев, когда заключение указано в разрешении как основание для выдачи разрешения на применение); также в комплекте с копией разрешения должна быть предоставлена копия сертификата ГОСТ Р (в случае, если продукция подлежит обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, или подлежала до вступления в силу соответствующего технического регламента, при условии, что сертификат ГОСТ Р выдан также до вступления в силу соответствующего технического регламента, и при этом не окончен срок переходного периода, установленный техническим регламентом); для продукции изготовленной после 01.01.2014 вместо разрешения на применение может быть предоставлена только копия заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированного в Ростехнадзоре не ранее 01.01.2014.
Комплект эксплуатационной документации на русском языке.
К средствам КИП и А дополнительно предъявляются следующие требования: должен быть подготовлен отдельный перечень средств КИП и А, являющихся средствами измерения и относящимися к сфере государственного регулирования в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений» каждое такое средство измерения должно быть внесено в государственный реестр и иметь свидетельство об утверждении типа.
Для эксклюзивного, инновационного оборудования, ранее не поставлявшегося на территорию Российской Федерации, либо изготавливаемого штучно, а также для оборудования, имеющего необходимые разрешительные документы, срок действия которых заканчивается до планируемой даты изготовления, изготовитель (поставщик) данного оборудования гарантирует предоставление всех необходимых документов до приемки объекта в эксплуатацию.
Конструкция оборудования и планировка территории должны предусматривать возможность осмотра в процессе эксплуатации, свободного и безопасного доступа к узлам и деталям с целью проведения технического обслуживания, ремонта и технического освидетельствования (диагностирования).
|
|
Выделение очередей и пусковых комплексов
|
Не требуется
|
|
Требования к ассимиляции производства
|
Максимально использовать существующие сооружения, сети и инженерные коммуникации действующего объекта.
|
|
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
|
Не требуется
|
|
Требования по пожарной безопасности
|
Не требуется
|
|
Требования к системам безопасности и охране объектов
|
Не требуется
|
|
Определение затрат на страхование
|
Выполнить в соответствии со ст. 263 Налогового кодекса РФ и письмом Госстроя РФ от 18.07.2002г. № НЗ-3942/7 «О средствах на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию строительных рисков»
|
|
Генпроектировщик
|
Определяется по результатам закупочной процедуры
|
|
Заказчик
|
ЗАО «ТЗК Шереметьево»
|
|
Субподрядные проектные организации
|
Определяются Генпроектировщиком по согласованию с Заказчиком.
|
|
Срок выполнения работ
|
60 календарных дней
|
|
Состав демонстрационных материалов
|
Не требуется
|
|
Срок действия задания
|
В течение срока проектирования
|
|
Порядок сдачи работ
|
Генпроектировщик представляет заказчику материалы рабочей документации в 6-ти экземплярах на бумажных носителях и 3-х экземплярах на электронных носителях.
Генпроектировщик обеспечивает проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) разработанной документации и внесение заключения в реестр ЭПБ Ростехнадзора.
|
|
Требования к передаче материалов на электронных носителях.
|
Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках) в формате PDF и AutoCAD, изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW.
На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проектной (и рабочей) документации, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista/7.
|
Приложения:
|
|
Приложение №1. Технические требования на проектирование;
Приложение №2. Исходные данные для разработки сметной документации
|
|
-
Заказчик
Генеральный директор
ЗАО «ТЗК Шереметьево»
__________________ /А.Н.Рябенко/
М.П.
|
Генпроектировщик
Должность лица, подписывающего договор от имени контрагента
Краткое наименование контрагента
__________________ /И.О.Фамилия/
М.П.
|
Приложение №1
к заданию на Проектирование
|
