Конкурсная документация «Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по ремонту тепловой изоляции оборудования зао «тгк уруссинская грэс»
Скачать 2.09 Mb.
|
Ответственность. Риски. 6.1. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойкой убытки в размере реального ущерба. В том числе, если невыполнение обязательств по настоящему договору одной из сторон влечет невыполнение другой стороной своих обязательств по отношению к третьим лицам, что, соответственно, приносит ей убытки, первая сторона возмещает второй стороне возникшие убытки в части реального ущерба, в т.ч. за невыполнение сроков. 6.2. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре, если иное не установлено настоящим договором. 6.4. Санкции за неисполнение обязательств по договору и убытки могут быть взысканы сторонами на основании решения суда, либо после признания другой стороной выставленной ей претензии и счета на оплату. 6.5. Подрядчик считается исполнившим обязательства по настоящему договору в момент окончания ремонта в соответствии с требованиями отраслевых руководящих документов. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком (по этапам – до сдачи каждого законченного объекта) несет Подрядчик. 6.6. Заказчик несет ответственность за сохранность имущества Подрядчика, материалов, оборудования и запасных частей в нерабочее время в установленном на предприятии порядке при условии, что Подрядчиком предпринимаются все разумные меры, направленные на сохранение собственного имущества, – ведется учет, соблюдены правила хранения принадлежащего ему имущества и т.д. В случае причинения ущерба или утраты названного имущества по вине Заказчика, последний обязан заменить его в согласованные сторонами сроки, либо возместить Подрядчику убытки. 6.7. Ответственность за организацию площадок временного хранения ОПП, не превышение установленных лимитов накопления ОПП на площадках, своевременную передачу на вторичную переработку, захоронение или утилизацию ОПП, образующихся в результате ремонтных работ или реконструкции, несет собственник сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, при работе с которыми образуется ОПП. Отходы, образующиеся при демонтаже оборудования, металлоконструкций, сооружений, частичного или полного удаления изоляции (обмуровки), перегородок, перекрытий или иных конструкций, сооружений и пр., являются собственностью Заказчика. Подрядчик передает Заказчику указанные отходы, образовавшиеся при производстве работ, по акту с указанием наименования и фактических объемов ОПП в соответствии с актом о приёмке выполнение работ унифицированной формы КС-2. 6.8. Стороны вправе письменно согласовать иной порядок вывоза и утилизации ОПП, образующихся при демонтаже оборудования, металлоконструкций и т.п. в соответствии с действующим законодательством. В случае наличия соответствующей договоренности сторон о возложении обязанности по вывозу ОПП, принадлежащих Заказчику, на Подрядчика, последний обязан предоставить Заказчику соответствующие документы, подтверждающие надлежащее исполнение указанной обязанности.
7.1. В рамках настоящего договора под конфиденциальной информацией понимается предмет и текст Договора и Приложения к нему, финансовые данные и иная информация относящаяся к Договору, вне зависимости от способа передачи информации, носителя и формы представления. Стороны обязуются принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации.
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. 8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования и входящих в него инженерных систем, работы по ремонту которых выполнены Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, материалов, использованных Подрядчиком для ремонта, и работ Подрядчика устанавливается не менее 12 месяцев с даты включения оборудования под нагрузку, но не более 18 месяцев после окончания ремонтных работ. 8.3. Если в период гарантийной эксплуатации оборудования обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения оборудования со стороны третьих лиц. 8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин стороны назначают независимую экспертизу. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. 8.6. Подрядчик может заявить о прекращении действия выданного им гарантийного обязательства в отношении выявленного дефекта в случаях: - если нарушение работоспособности оборудования произошло не по вине Подрядчика; - при выявлении в ходе эксплуатации отремонтированного оборудования скрытых дефектов, которые не могли быть обнаружены средствами и методами, предусмотренными в НТД на ремонт; - при нарушении правил эксплуатации отремонтированного оборудования; - если на оборудовании в течение гарантийного срока проводился ремонт без участия Подрядчика, назначившего гарантию, или без согласования с ним. 8.7. При предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ в течение гарантийного срока эксплуатации ремонтируемого оборудования: - Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить последнего письменно (посредством факсимильной связи); - Подрядчик обязан незамедлительно письменно (посредством факсимильной связи) известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на энергопредприятие не позднее трех суток с момента извещения; - Полномочия представителя подтверждаются удостоверением, выданным Подрядчиком для участия в расследовании.
9.1. Заказчику предоставляется право привлекать персонал Подрядчика, занятый на работах, определенных настоящим договором, на выполнение аварийных работ, а также внеплановых работ, которые связаны со снижением надежности работы оборудования на объекте Заказчика. Порядок выполнения указанных работ, а также размеры и условия оплаты, согласовываются. 9.2. Порядок обеспечения Подрядчика необходимыми условиями для выполнения им работ определен в Приложении № 4 к настоящему договору. 9.3. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор полностью или частично в случаях, предусмотренных законодательством, а также: 9.3.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях: - задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Заказчика; - неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения ремонтных работ; - несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку ввода в эксплуатацию оборудования более чем на 10 дней. 9.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях: - при систематической задержке расчетов за выполненные работы; - при остановке по инициативе Заказчика выполнения работ по договору на срок более 1 месяца.
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Стороны установили обязательное соблюдение претензионного порядка. Срок ответа на претензию 15 дней. 10.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном по месту нахождения Ответчика.
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, а так же СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» и СТО 17230282.27.100.006-2008 «Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования». 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 11.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения обязательств, установленных настоящим договором. 11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 11.6. Передача прав и обязанностей по настоящему договору допускается только по соглашению сторон.
12. Адреса и реквизиты Сторон, подписи Сторон «Заказчик» «Подрядчик» ____________________ Юридический адрес: Юридический адрес: ____________________ ____________________ Почтовый адрес: Почтовый адрес: ____________________ ___________________ ___________________ ___________________ _____________________ «Заказчик» «Подрядчик» /__________./ / / м.п. мп.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Перечень документов и сведений, которые участники обязаны предоставлять в составе конкурсной заявки |  | Окэ-оао «московский лрз»/2014/рмск (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту... |
| Подрядчики подавать конкурсные заявки на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту основного... | | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по развитию... |
| Предметом конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей отопления,... | | Зао «кттк»/2015/М (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на оказание услуг по комплексному страхованию строительно-монтажных... |
| Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением многоквартирного... | | Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение комплекса работ по промывке внешней канализации и трапов внутри столовой... |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования сп «Хабаровская тэц-3». сп «Комсомольская тэц-2», сп «Амурская тэц», сп «Николаевская... | | Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного... |